חוזים

כללי
אופציה
אי חוקיות
אילוץ
אכיפה
ביטול
ביצוע
הטעייה
הסכמים שונים
הפרה
השבה
ויתור
זכרון דברים
חוזה אחיד
חוזה לטובת צד ג'
חוזה למראית עין
חילוט
חתימה
טעות
יצירתו
כפייה
מפגש רצונות
סיכול
סעיף שיפוט זר
עושק
עכבון
עקרון חופש ההתקשרות
פיצויים
פירוש
קיזוז
שיפוי
תביעה חוזית
תום לב
תיווך
תמורה
תנאים
תקנת הציבור
תרמית

כללי

זכות עכבון סטטוטורי לפי סעיף 5 לחוק חוזה קבלנות - סט-248 ע.א. 5789/04
דחיית תביעה נזיקית וחוזית של מי שהשתתף במרוץ אופנועים, נפצע במהלך המירוץ, וטען כי יבואן האופנועים היה צריך לבטח אותו נגד תאונות - סט-83 ע.א. 4493/05
הסדר חוזי בין צדדים שיש בו יסודות של נאמנות ושליחות כאחד, האם ואימתי יכול הנאמן לפעול לפי הוראות הנהנה כאשר הוראותיו גורמות נזק לרכוש שבנאמנות - סח-298 ע.א. 9225/01
דרישת "דמי היתר" ע"י המינהל המתבקש לחתום על בקשה להיתר בנייה, לפני חתימת חוזה חכירה, כאשר התשלום שקיבל עבור המקרקעין חושב לפי אחוזי בנייה מסויימים ובינתיים נתווספו אחוזי בניה רבים בשטח - סז-294 ע.א. 5492/04
חיובים מקבילים בהסכם - סה-60 ע.א. 4018/03
הוכחת הסכם לשכ"ט עו"ד, כאשר ההסכם החתום אינו בנמצא - סה-70 ע.א. 1345/03 + 989/03
דחיית בקשה לסעד זמני נגד ביטול הסכם שנערך לתקופה בלתי מוגבלת - סה-169 רע"א 1516/05
אין להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה בתוך "תקופת הבדק" מבלי להודיע לקבלן על הליקויים כמתחייב מהחוזה - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
ערבות בנקאית לפי חוק מכר דירות נועדה להבטיח רק מסירת הדירה ולא את כל תנאי הסכם המכר כגון תכונת הדירות, פיתוח הסביבה ומתקנים - סג-356 ע.א. 8343/01
שטרי מטען מקנים זכות שאינה תלויה בעיסקת היסוד - סב-35 ע.א. 6387/97 + 6260/97
להסכם רוטציה לחילופי גברי בכהונת סגן ראש עיר בשכר יש תוקף משפטי ויש לבצעו - סב-68 עע"ם 7188/03
תחולת "תקנת השוק" במכירת חפצי ערך בחנויות "יד שניה" כשהתמורה ששולמה היתה אפסית לעומת ערך החפצים - סא-12 דנ"א 2568/97
פרוספקט של דירה אינו מחייב כאשר הפרטים שונים מאלה שצויינו בחוזה רכישה - }סא{ 372 >סא< »ע.א. 9085/00 + רע"א 478/01«
זכות דיירים לתקן בעצמם ליקויים בבנייה וחיוב הקבלן לשלם את מלוא עלות התיקונים - סא-171 ע.א. 656/99
המחאת זכות אינה טעונה הסכמת החייב - סא-246 ע.א. 3966/01
נפקותו של הסכם פנים משפחתי להעברת זכויות במשק ללא קבלת אישור המוסדות המיישבים - ס-57 ע.א. 1662/99
מי נושא בנטל הפקעת חלק מחלקת מקרקעין כאשר חלק מאותם מקרקעין נמכר "לפי תסריט" לפני ההפקעה - ס-146 ע.א. 5628/99
טענת "לא נעשה דבר" בחתימה על ערבות לחשבון בנק ועל שטר משכנתא לטובת הבנק, כשנטען ע"י החותם כי הוטעה ביחס למהות החתימה - ס-196 .א. 6899/97
הימנעות מוכר מקרקעין מלחתום על הסכמה לרשום משכנתא לטובת הקונה כשלא התחייב לתת הסכמה כזאת - ס-85 ע.א. 1327/01
דחיית תביעה על יסוד "זכייה" בטוטו, כאשר טופס ההשתתפות לא הגיע למשרדי רשויות ההימורים - ס-220 ע.א. 2237/01
דחיית טענה של "הסדר כובל" בסעיפי הסכם - ס-390 ע.א. 3700/98
"זוטי דברים" בהסכם כובל - ס-390 ע.א. 3700/98
המחאת זכות שנרשמה אצל רשם החברות גוברת על עיקול מאוחר יותר בהוצל"פ - נט-249 רע"א 5035/01
דחיית טענה של מי שחתמה על שטרי משכון של דירה שלא קראה את המסמכים - נט-162 ע.א. 7456/97
דחיית טענה של "לא נעשה דבר" - נט-162 ע.א. 7456/97
תקפה של תנייה בהסכם האוסר על אחד הצדדים לפנות לערכאות - נח-114 ע.א. 2629/98
טענת "לא נעשה דבר" נגד תקפותו של חוזה - נו-370 ע.א. 36/99
השתחררות רשות ציבורית מהסכם בשל צרכי ציבור חיוניים - נו-110 ע.א. 6328/97
תקפות סעיפי הסכם בפירוק שותפות למניעת התחרות בעתיד- נה-20 ע.א. 3156/98
תקפות הסכם - נה-306 ע.א. 972/98
שינוי לרעה של תנאי השירות והפרישה של חיילי צבא קבע - נה-294 בג"צ 5060/96
ההתנגשות בין העקרון שחוזים צריך לקיים לבין חופש התחרות והעיסוק - נה-331 ע.א. 6601/96
גירסת חתימה על מסמך בהיסח הדעת כבסיס לטענת אפסות (לא נעשה דבר) - נה-237 ע.א. 1548/96
תקפותו של הסכם מכר שהוסווה כ"הסכם הלוואה" כדי להמנע מתשלום מס שבח - נג-204 ע.א. 5516/97
חובת תשלום היטל השבחה על מוכר המקרקעין - נא-306 ע.א. 1718/98
אימתי ניתן להפריד בין התחייבויות שונות שנכללו בהסכם אחד ומהוות למעשה "חוזים נפרדים" - נא-355 ע.א. 1816/91
תיק שירות של מתקין מעליות עם הלקוחות מהווה "נכס קנייני" כל עוד קיים חוזה שירות בין הצדדים - מט-34 רע"א 1036/95
פסיקת בימ"ש המשנה את הסכמת הצדדים כאשר הצדדים לא צפו בעת כריתת ההסכם אינפלציה דוהרת - מט-66 ע.א. 6336/95
מי שהשתתף במכרז למכירת נכס של עזבון שבו צויין שיועדף בן המשפחה לפי תנאי הצוואה, גדר ציפייתו כפוף לפירוש הצוואה - מט-116 רע"א 578/95
דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני שיש בו כדי למנוע תחרות חפשית וחופש העיסוק - מט-162 ע.א. 1142/92
על מי מוטלת החובה לשלם את המע"מ בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
התחרות בין שתי זכויות אובליגטוריות ברכישת זכויות חכירה הרשומות במינהל מקרקעי ישראל - מח-88 ע.א. 328/96
תקפותה של תנייה המגבילה את חופש העיסוק על רקע עקרון חופש החוזים מחד וחופש העיסוק מאידך - מז-210 ע.א. 2600/90
מערכת היחסים בין חבר משק במושב למושב ובין המושב למינהל - מז-237 ע.א. 3298/92
תקנות אגודה שיתופית מהוות הסכם בין החברים - מד-43 ע.א. 1883/93
ההלכה כי הסכמים יש לכבד כוחה במשפט הציבורי ככוחה במשפט האזרחי ובג"צ לא יושיט סעד "למען הצדק" למי שמתכחש להתחייבותו - מד-170 בג"צ 1930/94
מערכת יחסים פנימיים בין שני שותפים שחתמו על הסכם כ"צד אחד" אינה רלבנטית לחיוב החוזי של השנים כלפי הצד השני בהסכם - מג-138 ע.א. 2515+2795/90
מערכת היחסים הפנימית שבין בעל מקרקעין וקבלן אינה מעניינם של הקונים - מא-198 ע.א. 4664/90
חלות סעיף 54 לחוק החוזים (חלק כללי) ששניים ה"חייבים חיוב אחד" חזקה שהם "חייבים יחד>מא<ולחוד" - מא-198 ע.א. 4664/90
תביעה עפ"י אופציה לרכישת נכס, כשהסכם האופציה לא מומש - לח-154 ע.א. 798/88
תוקפה של עיסקה במקרקעין עם אב שנתן קודם לכן יפו"כ בלתי חוזר לבנו ביחס לאותם מקרקעין - לה-308 ע.א. 748+749/87
שכר ראוי למארגן פרויקט בניה - לה-338 ע.א. 328+392/88
תחולתו של הסכם כללי בענף מחלקי הגז כאשר נחתם הסכם ספיציפי - לב-201 ע.א. 498/83
תחולת סעיף 55 לחוק החוזים בענין הפטר של חייב אחד ע"י הנושה על הסכם ערבות - לב-195 ע.א. 538/86
תובענה לזכות במקרקעין מכח הסכם שנערך בשנת 1944 ואבד לאחר מכן - לב-261 ע.א. 375/84
שאלת קיומו של "מנהג" - כו-386 ע.א. 708/83
מתי הסכם בין שניים יוצר כלפי האחד מניעות ביחס לצד ג' - כה-54 ע.א. 118/83
טענה כי הסכם עם אחד החייבים עפ"י פס"ד אינו מונע המשך הליכי הוצל"פ כנגד האחרים מכח סעיף 55(ג) לחוק החוזים -כג-390 בר"ע 29/84
תשלום שכר ראוי - כא-204 ע.א. 230/80
המחאת זכות אינה פוגעת בזכויות הנמחה כלפי הממחה - יז-338 ע.א. 348/79
הסיבות לביטול משחק כדורגל לענין הניחוש בספורטוטו - יב-198 ע.א. 511/77
הבטחת נישואין - [יא-35 ע.א. 473/75; יא-50 ע.א. 149/75,; ]
אחריות של הסוכנים במפעל הפיס - ז-84 ע.א. 508/71

אופציה

"זכות סירוב ראשונה" להעברת מניות של חברה כוללת גם העברת מניות של "חברת החזקה" המחזיקה במניות שלגביהן ניתנה זכות הסירוב - ס-162 ע.א. 5069/02 + 4857/02
"זכות סירוב ראשונה" להעברת מניות - ס-162 ע.א. 5069/02 + 4857/02
אפשרות של מימוש תנאי בהסכם אופציה לפינוי דיירים, למרות שהם דיירים מוגנים ולא פולשים כפי שהוצג בפני הצד הרוכש - נט-199 ע.א. 3541/98
חובת תשלום היטל השבחה על מוכר המקרקעין - נא-306 ע.א. 1718/98
אי מתן הודעה בכתב על מימוש אופציה לרכישת נכס - מ-280 ע.א. 346/88
תביעה עפ"י אופציה לרכישת נכס, כשהסכם האופציה לא מומש - לח-154 ע.א. 798/88
במימוש אופציה יש לפרט את מלוא הפרטים - כד-220 ע.א. 163/84
חוזה שכירות עם אופציה להארכה ולרכישה כשהנכס נרכש לבסוף ע"י אחד השותפים לבדו - כא-188 ע.א. 892/80
אופציה, ברור המצב המשפטי של הנכס - ח-77 בר"ע 148/73

אי חוקיות

כללי
אכיפה
ביטול ובטלות
הבטחת נישואין
הגבלת העיסוק והתחרות
היתר הנדרש על פי דין
הסכם הלוואה/ערבות
הסכמים ציבוריים/ פוליטיים
העלאת הטענה והוכחתה
השבה
התחמקות מתשלום מס
חוזה שביצועו כרוך בהפרת חוק
חוזה שחלקו בלתי חוקי
מטרה פסולה
מעמד צד ג'
עסקאות מט"ח
עסקה במקרקעין
פגם טכני
תביעה המבוססת על חוזה לא חוקי
תיקון אי חוקיות

כללי


הסכם בין לשכת עוה"ד לבין ארגון בינלאומי של עו"ד יהודיים, כי חברי הלשכה יהיו גם חברים בארגון אינו תקף, ואולי גם לא חוקי - סט-36 ע.א. 1177/04
חובת השבה של אגרה שנגבתה שלא כדין - נט-131 ע.א. 7664/00
הסכם לשותפות במכרז לכריית חול שאינו בר אכיפה באשר הוא נוגד את תנאי המכרז אינו הסכם לא חוקי - נח-265 רע"א 6149/01
חוזה הסותר חוזה אחר הקודם לו אינו חוזה בלתי חוקי - נא-101 ע.א. 3940/94
דחיית טענה של אי חוקיות הסכם בשל הבטחה שלא לנקוט בהליכים פליליים כאשר התמורה אינה עבור הבטחה זו אלא בשל חוב כספי לבעל ההבטחה - נא-19 ע.א. 1912/93
שנעשתה ע"י שליח - כא-370 ע.א. 84+89/80
של חוזה אחד כאשר קיימים חוזים נוספים - כ-228 ע.א. 442/81
רישום כוזב של סכומים ושל שטח הדירה כדי להונות את שלטונות המס - כ-147 ע.א. 533/80
- 205 >טו<»המ' 5/80«
הסכם להפעלת הימורים - ז-257 ע.א. 489/72
אילוץ - ה-223 ע.א. 419/70
חוזה בלתי חוקי - [ג-57 ע.א. 352/68; ג-205 ע.א. 533/68; ג-297 ע.א. 435/68; ג-336 ע.א. 713/68; ג-385 ע.א. 191/69; ]
העברת נכס כדי שלא יהיה לנפקד - ב-108 ע.א. 40/67

אכיפה


הסכם לשותפות במכרז לכריית חול שאינו בר אכיפה באשר הוא נוגד את תנאי המכרז אינו הסכם לא חוקי - נח-265 רע"א 6149/01
השיקולים שיש לשקול באכיפת "חוזה בלתי חוקי" - מב-300 ע.א. 698/89
מתי ינתן סעד של אכיפה לחוזה בלתי חוקי - לה-7 ע.א. 701/87
מתי יקיים ביהמ"ש חוזה בלתי חוקי עפ"י הסיפא של סעיף 31 לחוק החוזים - לא-182 ע.א. 157/87
אכיפת חוזה פסול - טז-354 ע.א. 359+365/79
הפניה בחוזה לסעיפי "חוזה תקני" של הממשלה - יא-255 ע.א. 409/76
העברת זכות הקנין על ידו, אימתי - ו-166 ע.א. 435/71
השאלה אם נכרת היא שאלה שבעובדה - ב-160 ע.א. 202/67

ביטול ובטלות


בטלותו של סעיף בפוליסת הביטוח השולל את החבות בגין פעולות איבה - לה-386 ע.א. 420/83
ביטול חוזה הנגוע באי חוקיות ביחס לתשלום מס שבח - כט-365 ע.א. 608+637/83
התוצאה של ביטול הסכם בלתי חוקי - כח-119 ע.א. 759/81

הבטחת נישואין


פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין, כאשר אחד מבני הזוג, או שניהם, נשואים לאחרים - סד-38 ע.א. 5258/98
הבטחת נישואין לאשת איש - יא-50 ע.א. 149/75,
הבטחת נישואין של גבר נשוי - ה-350 ע.א. 649/70
הבטחת נשואין - }ד{ הפרתה - ד-275 ע.א. 609/68
הסכם לתשלום נדוניה - ג-103 ע.א. 405/68

הגבלת העיסוק והתחרות


דחיית טענה של "הסדר כובל" בסעיפי הסכם - ס-390 ע.א. 3700/98
"זוטי דברים" בהסכם כובל - ס-390 ע.א. 3700/98
הסכם בין שותפים שנפרדו בדבר איסור התחרות ביניהם כ"הסדר כובל" פסול שאינו מחייב את השותפים - נז-324 דנ"א 4465/98
פסילת סעיף בהסכם פירוק שותפות על איסור התחרות בין השותפים לשעבר כ"הסדר כובל" ודחיית בקשה לאכיפת הסעיף האמור - נא-374 ע.א. 6222/97 »ע.א. 405/68«
האיזון בין האינטרס של הפרט לחופש העיסוק לבין טובת הכלל לאיסור הסדר כובל - נא-374 ע.א. 6222/97
הסכם בין עובד ומעביד האוסר על העובד עיסוק במקצועו של המעביד במשך מספר שנים - לו-360 ע.א. 1371/90
הגבלות על חופש עיסוק של שחקני כדורסל - לב-67 ע.א. 496/88
היקפו של הסכם המגביל חופש עיסוק - לא-195 ע.א. 738/85
סעיף האוסר על סוכנות לשיווק משקאות להמנע במשך 3 שנים לאחר תום ההסכם משיווק משקאות כנוגד את תקנת הציבור - כח-115 ע.א. 618/85
תוקפו של חוזה להגבלת חופש העיסוק ולשמירת סודיות - כו-365 ע.א. 483/85
חוזה של מועצה מקומית ובו מתן מונופולין לחנות - כב-174 ע.א. 394/82
הגבלת חופש עיסוק - ז-128 ע.א. 81/72
הסדר כובל - [ה-234 בר"ע 45/71; ה-346 ע.א. 626/70; ]

היתר הנדרש על פי דין


טענה לפקיעת ערבות לאשראי שהעניק הבנק בלי שהיה בידי המקבל היתר לפי חוק הפיקוח על המטבע ובכך הפך ההסכם לבלתי חוקי - מ-388 ע.א. 395/87
חוזה הכולל סעיף לבנית בריכה גם אם לא יתקבל היתר לכך כחוזה בלתי חוקי - לד-350 ע.א. 139/87
כאשר לביצוע חוזה נחוץ היתר עפ"י דין אין פגם בהתקשרות אם נתכוונו להשיג את ההיתר בעת ביצוע ההתקשרות - לא-182 ע.א. 157/87
הסכם הלוואה של מטבע זר שהתבצעה בחו"ל ללא קבלת היתר - }לא{ מתי יפסל עקב אי חוקיות - לא-182 ע.א. 157/87
חוזה שבו הערב צריך היה לקבל היתר מהמפקח על מטבע חוץ אינו בלתי חוקי - כג-246 ע.א. 545/79
התניית ביצוע פסה"ד נגד הערב בהשגת אישור רטרואקטיבי של המפקח על מטבע חוץ לחובתו של הערב - כג-246 ע.א. 545/79
הסכם המותנה בהשגת הרשיונות המתאימים אינו בלתי חוקי - כב-106 ע.א. 53/80
עיסקה - }ד{ הדרושה היתר - הכשרתה בדיעבד ע"י מתן היתר באיחור - ד-79 ע.א. 217+209/69

הסכם הלוואה/ערבות


טענה לפקיעת ערבות לאשראי שהעניק הבנק בלי שהיה בידי המקבל היתר לפי חוק הפיקוח על המטבע ובכך הפך ההסכם לבלתי חוקי - מ-388 ע.א. 395/87
הסכם הלוואה של מטבע זר שהתבצעה בחו"ל ללא קבלת היתר - }לא{ מתי יפסל עקב אי חוקיות - לא-182 ע.א. 157/87
הסכם הלוואה הכולל התחייבות לגרום למכר דירה שנעשה כדי להמנע מתשלום מס שבח אינו בלתי חוקי - לא-259 ע.א. 53/86
בטלות חובת השבה של ערבים בגין הסכם הלוואה בלתי חוקי - לא-182 ע.א. 157/87
חוזה שבו הערב צריך היה לקבל היתר מהמפקח על מטבע חוץ אינו בלתי חוקי - כג-246 ע.א. 545/79
התניית ביצוע פסה"ד נגד הערב בהשגת אישור רטרואקטיבי של המפקח על מטבע חוץ לחובתו של הערב - כג-246 ע.א. 545/79
של משכון בתביעה לפרעון הלוואה - ח-216 ע.א. 328/73

הסכמים ציבוריים/ פוליטיים


החוקיות של הסכם פוליטי שנערך בין הליכוד לבין הסיעה לקידום הרעיון הציוני - לז-178 בג"צ 1635/90
הסכמים בין סיעות בבחירות ללשכת עוה"ד כ"הסכמים ציבוריים" והדין החל על הסכמים כאלו - כח-275 בג"צ 669/86

העלאת הטענה והוכחתה


העלאת טענת אי חוקיות בשלב הסיכומים בלבד - לה-342 ע.א. 307/89
טענה שכתב ויתור אינו חוקי ולפיכך זכרון דברים בטל - טז-77 ע.א. 804/79
בטענות אי חוקיות של עסקה - }טז{ 204 >טז<»המ' 445/80«
טענת אי חוקיות לצורך התחמקות מביצוע הסכם מכר - יא-277 ע.א. 874/75
כשהטענה נטענת מפי החוטאים עצמם - י-235 ע.א. 41/75
הוכחת הכוונה להונות את השלטונות - י-235 ע.א. 41/75
טענת אי חוקיות חוזה - ט-166 ע.א. 125/74
כשהטענה לא נטענה ע"י הנתבע - ז-257 ע.א. 489/72
יזמת ביהמ"ש בהעלאת הטענה - ה-350 ע.א. 649/70
חזקה שהחוזה כשר כל עוד לא הוכח ההיפך - ה-142 ע.א. 130/70
שהועלתה מיזמת ביהמ"ש כבסיס לדחיית תביעה - ד-109 ע.א. 285/69
העלאת הטענה מיוזמת ביהמ"ש מתי - [ב-103 ע.א. 336/67; ב-131 ע.א. 455/66; ]

השבה


הסכם לא חוקי לתשלום אגרת מבני ציבור כתנאי לקבלת היתר בנייה - נט-131 ע.א. 7664/00
בטלות חובת השבה של ערבים בגין הסכם הלוואה בלתי חוקי - לא-182 ע.א. 157/87
אי פסיקת ריבית כשבימ"ש פסק על השבה עקב ביצוע עסקה בלתי חוקית - כט-137 ע.א. 487+511/85
זכות השבה כשלא קוים הסכם בלתי חוקי - כז-279 ע.א. 65/85
פטור מהשבה עפ"י סעיף 31 לחוק החוזים - }יח{ 328>יח<»המ' 470/81«

התחמקות מתשלום מס


תכנון עיסקה בדרך שתחסוך בתשלום מסים אינה עיסקה בלתי חוקית - מה-74 ע.א. 2375/92
"אי חוקיות" הסכם מקרקעין שנרשמה בו תמורה לא נכונה כדי להערים על רשויות המס - מג-174 ע.א. 386+485/90
סרוב לחתום על הסכם בשל דרישת המוכר לנקוב בהסכם סכום הנמוך מהמשולם בפועל - לא-121 ע.א. 579/83
הסכם הלוואה הכולל התחייבות לגרום למכר דירה שנעשה כדי להמנע מתשלום מס שבח אינו בלתי חוקי - לא-259 ע.א. 53/86
ביטול חוזה הנגוע באי חוקיות ביחס לתשלום מס שבח - כט-365 ע.א. 608+637/83
בטלות הסכם לרכישת דירה שנרשמו בו סכומים נמוכים כדי להונות את שלטונות המס - כח-119 ע.א. 759/81
מי חייב בתשלום מס וקנס כשרכב נמכר ע"י עולה ללא מס ונתפס ע"י השלטונות בדרכו למצרים - כו-222 ע.א. 182/83
עשיית הסכם עם חברה זרה בשליטת אזרח ישראלי כדי להתחמק ממס אינה בלתי חוקית - כג-246 ע.א. 545/79
חוזה הנגוע באי חוקיות בשל השמטת מלוא הסכום ששולם - יח-50 בר"ע 335/78
הסכם בלתי חוקי במקרקעין כשצויין סכום נמוך - טז-6 ע.א. 311/78
חוזה מכר מקרקעין שנרשם בו סכום נמוך מדי כדי להשתמט ממס - יג-517 ע.א. 630/78
הערמה על שלטונות המס - יא-277 ע.א. 874/75
הערמה על שלטונות המס - [ז-88 ע.א. 465/71; ז-265 ע.א. 659/72; ]
כשהחוזה נגוע בכוונה לרמות את שלטונות המס - ד-222 ע.א. 379/69
העלאת טענה של אי חוקיות עיסקת מכר מקרקעין עקב השתמטות מתשלום מס שבח - א-25 ע.א. 195/66

חוזה שביצועו כרוך בהפרת חוק


החלת סעיף 31 לחוק החוזים הדן באכיפת חוזה פסול, על חוזה הנוגד את חוק יסודות התקציב או חוקים אחרים - מו-187 בג"צ 6231/92
בקשת סעד מכח הסכם שותפות בין רופא שיניים לאחר בניגוד לפקודת רופאי השיניים - מא-105 ע.א. 581/89
השפעת הוראות תקנה של מס הכנסה לעניין קופות גמל על סעיף מפורש בהסכם עם הקופה הנוגד הוראות אלו - לח-6 דנ"א .516/91
תביעה של בנק שנתן אשראי לעיריה בניגוד לחוק יסודות התקציב - לג-331 רע"א 234/89
האם סעיף בחוזה חכירה עם קק"ל המסדיר העברת הקרקע במות אחד המוכרים סותר את חוק הירושה - ל-24 ע.א. 390/85
תביעה המתבססת על חוזה בלתי חוקי הנוגד את תקנות ההגנה (כספים) - כט-360 ע.א. 638/84
חוזה של עיריה עם קבלן שאינו רשום כחוזה לא חוקי - כז-357 ע.א. 195/84
טענה נגד גרפולוג שהסכם עמו בלתי חוקי בשל חוק הגרפולוגים - }יח{ 327>יח<»המ' 470/81«
העברת רשיון לרוכלות בנגוד לחוק - י-34 ע.א. 350/75
בעבירת מטבע של מדינה אחרת - ח-343 ע.א. 112/73
העברת בעלות בניגוד לחוק יסוד מקרקעי ישראל - ז-250 ע.א. 202/72
הגבלת חופש עיסוק - ז-128 ע.א. 81/72
בחוזה עבודה - ז-70 ע.א. 268/71
חוזה נגוע בריבית אסורה - ד-198 ע.א. 359/69

חוזה שחלקו בלתי חוקי


פסילת חלק מהסכם בלתי חוקי וקיומו של חלק אחר בהסכם - נא-283 ע.א. 6181/93
האם חוזה שפוצל כך שחלק אחד כולל התחייבות לתשלום במטבע זר הינו בלתי חוקי - לה-7 ע.א. 701/87
הפרדת חלקים של חוזה בלתי חוקי תוך ביטול החלק הבלתי חוקי וקיום החלק החוקי - לד-350 ע.א. 139/87
לא ניתן לאמץ חלק מהסכם שנקבע לגביו כי לא ניתן לו תוקף - כח-66 ע.א. 85/83
הפרדה בין החלקים החוקיים והאי חוקיים - ז-322 ד"נ 13/73

מטרה פסולה


חוזה לפיו משלמים חברים בעמותה לחברים אחרים כדי שיפרשו מהעמותה אינו בלתי חוקי - לד-199 ע.א. 88/87
חוזה שנערך במטרה להתחמק מנושים - כד-242 ע.א. 9/83
הסכם לפיצוי קטינה שנכנסה להריון - כא-283 ע.א. 791/82
האם די במטרה פסולה של צד אחד כדי לפסול את החווה - כא-194 ע.א. 445/80
תשלום שוחד לשליח כדי שימעל בשליחותו כפגם של אי חוקיות - יז-226 ע.א. 141+147/80
חוזה פסול כאשר נעשה כדי לרמות את הסוכנות - טז-354 ע.א. 359+365/79
הסכם גירושין פיקטיבי שמטרתו היתה לרמות את ביה"ד הרבני - }יג{ בטל - יג-294 ע.א. 225/77
בשל נסיון להטעות את הרשויות - ח-343 ע.א. 112/73
הונאת הממשלה - ז-242 ע.א. 116/72
מניע פסול - ה-168 ע.א. 41/70
הסכם פסול מעיקרו - ה-66 ע.א. 286/70

מעמד צד ג'


החייאת חוזה הבטל בשל אי חוקיות והשפעת זכותו של צד ג' על ההחלטה - יז-226 ע.א. 141+147/80
זכות קנין, המבוססת על הסכם בלתי חוקי כנגד צד ג', אימתי ? - י-5 ע.א. 299/74

עסקאות מט"ח


טענה לפקיעת ערבות לאשראי שהעניק הבנק בלי שהיה בידי המקבל היתר לפי חוק הפיקוח על המטבע ובכך הפך ההסכם לבלתי חוקי - מ-388 ע.א. 395/87
ביהמ"ש לא יערוך חישוב של תשלום על פי ערכו של מטבע חוץ ב"שוק השחור" - לח-371 ע.א. 1046/90
האם חוזה שפוצל כך שחלק אחד כולל התחייבות לתשלום במטבע זר הינו בלתי חוקי - לה-7 ע.א. 701/87
הסכם הלוואה של מטבע זר שהתבצעה בחו"ל ללא קבלת היתר - }לא{ מתי יפסל עקב אי חוקיות - לא-182 ע.א. 157/87
חוזה שבו הערב צריך היה לקבל היתר מהמפקח על מטבע חוץ אינו בלתי חוקי - כג-246 ע.א. 545/79
התניית ביצוע פסה"ד נגד הערב בהשגת אישור רטרואקטיבי של המפקח על מטבע חוץ לחובתו של הערב - כג-246 ע.א. 545/79
בעבירת מטבע של מדינה אחרת - ח-343 ע.א. 112/73

עסקה במקרקעין


"אי חוקיות" הסכם מקרקעין שנרשמה בו תמורה לא נכונה כדי להערים על רשויות המס - מג-174 ע.א. 386+485/90
הסכם הלוואה הכולל התחייבות לגרום למכר דירה שנעשה כדי להמנע מתשלום מס שבח אינו בלתי חוקי - לא-259 ע.א. 53/86
ביטול חוזה הנגוע באי חוקיות ביחס לתשלום מס שבח - כט-365 ע.א. 608+637/83
בטלות הסכם לרכישת דירה שנרשמו בו סכומים נמוכים כדי להונות את שלטונות המס - כח-119 ע.א. 759/81
עסקה בלתי חוקית במקרקעין כשצויין סכום נמוך - טז-6 ע.א. 311/78
הסכם בלתי חוקי במקרקעין כשצויין סכום נמוך - }טז{ 6 >טז<
חוזה מכר מקרקעין שנרשם בו סכום נמוך מדי כדי להשתמט ממס - יג-517 ע.א. 630/78
עיסקה בלתי חוקית במקרקעין - יא-414 ע.א. 864/76
הוכחת הכוונה להונות את השלטונות - י-235 ע.א. 41/75
העברת בעלות בניגוד לחוק יסוד מקרקעי ישראל - ז-250 ע.א. 202/72
עיסקה בלתי חוקית - ג-205 ע.א. 533/68
העלאת טענה של אי חוקיות עיסקת מכר מקרקעין עקב השתמטות מתשלום מס שבח - א-25 ע.א. 195/66

פגם טכני


תוקפו של הסכם שלא בויל כחוק - כט-24 ע.א. 497/84
חוזה של עיריה עם קבלן שאינו רשום כחוזה לא חוקי - כז-357 ע.א. 195/84
לא די בטענה סתמית שתאריך החוזה שונה כדי להמנע מקנס על אי-ביולו - כא-194 ע.א. 445/80

תביעה המבוססת על חוזה לא חוקי


פסילת חוזה שכ"ט של עו"ד שסכומו כלל גם דמי תיווך - נא-283 ע.א. 6181/93
כאשר אי החוקיות קשורה במהות החוזה הבלתי החוקי לא ינתן סעד מכוחו - מא-105 ע.א. 581/89
תביעה של בנק שנתן אשראי לעיריה בניגוד לחוק יסודות התקציב - לג-331 רע"א 234/89
תביעה המתבססת על חוזה בלתי חוקי הנוגד את תקנות ההגנה (כספים) - }כט{ 360 >כט<
אין לפסוק פיצויים מוסכמים עפ"י הסכם בלתי חוקי שבוטל - כח-119 ע.א. 759/81
תקפותו של סעיף בוררות בהסכם בלתי חוקי - כז-279 ע.א. 65/85
דחיית תביעה המבוססת על חוזה כשהעסקה נגועה באי חוקיות - יג-590 ע.א. 574/78
זכות קנין, המבוססת על הסכם בלתי חוקי כנגד צד ג', אימתי ? - י-5 ע.א. 299/74
אין לבסס תביעה על חוזה הנגוע ב... - [י-5 ע.א. 299/74; י-34 ע.א. 350/75; ]
כשהטוען הפר את החוק - ט-182 ע.א. 188/74
אי הכשלת תביעה בגינה - ז-22 ע.א. 617/71
אין לבסס תביעה על חוזה כזה - ו-166 ע.א. 435/71
בהסכם בין שנים שחטאו מצב הנתבע עדיף - ד-4 ע.א. 105/69
תביעה קנינית כשמוצא הכסף נגוע באי חוקיות - ב-239 ע.א. 400/67
עיסקה בלתי חוקית - }א{ אינה בסיס לתביעה - א-95 ע.א. 457/65

תיקון אי חוקיות


כאשר אי החוקיות קשורה במהות החוזה הבלתי החוקי לא ינתן סעד מכוחו - מא-105 ע.א. 581/89
לא די בטענה סתמית שתאריך החוזה שונה כדי להמנע מקנס על אי-ביולו - כא-194 ע.א. 445/80
החייאת חוזה הבטל בשל אי חוקיות והשפעת זכותו של צד ג' על ההחלטה - יז-226 ע.א. 141+147/80
החרטה מעיסקה בלתי חוקית מתבטאת בכמה תנאים מצטברים - י-104 ע.א. 198/75
הניתנת לתיקון למפרע - ט-182 ע.א. 188/74
|תקנת הציבור
תקפה של תנייה בהסכם האוסר על אחד הצדדים לפנות לערכאות - נח-114 ע.א. 2629/98
טענה שהגבלה בחוזה מנוגדת לטובת הציבור - טו-39 ע.א. 310/79
פסילת סעיף בחוזה - }יג{ מטעמים של תקנת הצבור - יג-323 ע.א. 148/77
הסכמת אדם לסיכון גופו - ט-10 ע.א. 285/73

אילוץ

כללי
בהסכם גירושין
העלאת הטענה והוכחתה

כללי


אכיפת הסכם - סה-60 ע.א. 4018/03
הסכם שנחתם באילוץ - נט-131 ע.א. 7664/00
ויתור דיירים מחוסר ברירה על תביעות נגד קבלן המשמש "חברה משכנת" במסגרת קבלת הסכמה של הקבלן למכור את הדירה לאחרים אינו מונע את התביעה בגין ליקויי בנייה - נז-125 ע.א. 2299/99
טענה של כפיה ואונס בחתימת הסכם - מב-300 ע.א. 698/89
אילוץ - [יא-231 ע.א. 306/75; יא-354 ע.א. 614+625/76; ]
כשהחוב שנוי במחלוקת - ח-87 ע.א. 216/73
ביטול התחייבות תוך זמן סביר - ח-168 ע.א. 650/73

בהסכם גירושין


בהסכם גירושין - ז-231 ע.א. 162/72

העלאת הטענה והוכחתה


טענה כי העברת ניירות ערך והקצאת מניות נעשו במרמה וכתוצאה מאילוץ וכפיה - לד-137 ע.א. 1/86
ביטול מסמך שחתמו רוכשי דירה בטענה של אילוץ שהתבטא בעובדה שללא חתימה לא היו מקבלים את הדירה במועד - }כח{ 146 >כח<10070 אילוץ - }יב{ החזרת סכום כסף ששולם תחת אילוץ - יב-263 ע.א. 190/76
טענת אילוץ - טו-200 ע.א. 601/78
טענת אילוץ - [יד-350 ע.א. 524/78; יד-362 ע.א. 751/79; ]
נטל השכנוע על הצד הטוען - ז-264 ע.א. 357/72
אילוץ כטענה לפסילתו של חוזה - [ג-296 ע.א. 573/69; ג-306 ע.א. 401/68; ]

אכיפה

כללי
אכיפה בלתי צודקת
אכיפה מותנית
אכיפה שאינה בת ביצוע
בעסקת מקרקעין
העדר מסויימות/אכיפת זכרון דברים
ויחסי בני זוג/אדם החותם בשם בן זוגו
חוזה לא חוקי
חוזה לשירות אישי
טענת שיהוי
כשהתובע אינו מקיים את חיוביו
מידה בלתי סבירה של פיקוח ביהמ"ש
פיצויים
שערוך והצמדה

כללי


הימנעות ביהמ"ש מלאכוף הסכם עסקי המחייב אמון הדדי ושיתוף פעולה יומיומי בין הצדדים - סט-355 רע"א 3899/06 + 2479/06
אכיפת הסכמי ממון בגירושין, תוך דחיית טענה כי הסכם הממון שונה בהסכמה, אך השינוי לא אושר ע"י ביהמ"ש - סז-317 בע"מ 4547/06
שלילת הזכות של אכיפת חוזה יכולה להיות רק בדרך של התנאה מפורשת - סו-105 ע.א. 2039/03
אימתי ניתן להתייחס לנוהג בתחום סחר מסויים, כדי למנוע את הסעד שבדין של אכיפת חוזה - סו-105 ע.א. 2039/03
סעד זמני בתביעת "צו עשה" לביצוע הסכם - סה-63 רע"א 10066/04
אכיפת הסכם - סה-267 ע.א. 6094/03
10001אכיפת הסכם ופיצוים על הפרת הסכם - סא-361 ע.א. 1518/01
אכיפת התחייבות מוכר דירה לרשום משכנתא לטובת בנק שנתן הלוואה לרוכש הדירה, ותנאי המשכנתא - ס-355 ע.א. 1679/01
התרופה למצג שווא במכירת דירה אינה "אכיפה" אלא ביטול החוזה ופיצויים - נט-263 ע.א. 8737/00
פירוש סעיפים בהסכם בעניין התרופות במקרה של הפרת ההסכם והאם היה ויתור על תרופת האכיפה - נח-21 ע.א. 2452/98
תביעת פיצויים ואכיפה בהפרת הסכם - נג-343 ע.א. 3668/98
המדיניות של אכיפת מילוי הסכם פשרה שאושר כפס"ד בדרך של "בזיון בית המשפט" או בדרך של פניה להוצל"פ - נג-376 רע"פ 7148/98
דחיית תביעה לאכיפת הסכם שותפות ב"חברת יחידים" - נא-152 ע.א. 1313/92
ויתור על ביצוע הסכם שירות בעבר אינו מונע אכיפתו לגבי העתיד - מט-82 ע.א. 5756+5869/94
שלילת סעד האכיפה בחוזה צריכה להיות בהתנאה מפורשת - מד-130 ע.א. 4804/92
קביעת פיצוי מוסכם בחוזה למקרה של הפרה אינה מונעת סעד של אכיפה - מד-130 ע.א. 4804/92
טענה שצד ג' הפעיל לחץ (כפיה) על צד א' למכור נכס לצד ב' כהגנה נגד אכיפת הסכם - מד-130 ע.א. 4804/92
אכיפת הסכם בין יורשים לחלוקת נכסי מקרקעין של העזבון ע"י רישום במרשם המקרקעין כאשר במשך שנים נהגו הצדדים מנהג בעלים בנכסים שקיבלו לפי ההסכם - מג-236 ע.א. 577/93
מתן צו מניעה זמני לאכיפת התקשרות כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת>מב<חוזה) - מב-117 רע"א 2093/93
אי חיוב בריבית דולרית עקב אכיפת הסכם כאשר המוכר הפר את ההסכם ונהנה מפירות הנכס הנמכר - לח-122 ע.א. 614/89
אכיפת הסכם למכירת דירה כאשר עוה"ד שהחזיק כספים בנאמנות נעלם - לז-356 ע.א. 268/89
מתן סעד של אכיפה כשנקבע שחוזה מכר בטל ביחס לחלק מהמוכרים - לה-291 ע.א. 822/88
אכיפת חוזה מכר מקרקעין לחברה בפשיטת רגל תיעשה רק באופן שהמוכר יקבל את מלוא התמורה ולא באופן שיהיה נושה רגיל - לה-342 ע.א. 307/89
אכיפת הסכם להעברת מניות ע"י נאמן כאשר המניות הועברו כבר לאחרים אולם ניתן לרוכשן בשוק . לג-85 ע.א. 189/85
עתירה לפס"ד הצהרתי כי חוזה הינו אכיף - ל-389 ע.א. 108+119/84
לא ניתן לאכוף זכ"ד לרכישת הנכס כולו שנחתם ע"י אחד השותפים בלבד ביחס לחלקו - כט-326 ע.א. 82/85
חיוב מוכר ברישום הדירה ע"ש קונה בעסקת מכר משנת 1937 כשנתעוררו ספקות ביחס לתשלומים - כז-386 ע.א. 554/84
נפקותו של יפו"כ בלתי חוזר שניתן לאחר שהליכי הסדר ורישום ביטלו את הזכות על פיה ניתן יפוי הכח - כד-130 ע.א. 411/81
תביעה לאכיפה או לפיצויים בשל הסכם מכר עם חברה ציבורית משנת 1943 - }כג{ 402 >כג<»«
של פס"ד הצהרתי על כריתת חוזה כשהוצעה הצעה הנוקבת מועד לקבלתה והמציע סרב לכרות את החוזה - כג-130 ע.א. 379/82
שכירות ודחיית טענות בדבר תנאי מתלה והצמדה חלקית של דמי השכירות - כב-183 בר"ע 202/82
לאחר שבוטל ע"י המוכרים ושיערוך חלקי בלבד של יתרת התשלומים - כב-98 ע.א. 702/80
של חוזה שנעשה ע"י שליח ללא הרשאה והמועדים הרלבנטיים לבדיקת הנסיבות לשם הענקת הסעד - כא-370 ע.א. 84+89/80
סעד של "ביצוע בקירוב" לאחר חוק החוזים - יט-130 ע.א. 540/79
להעברת בעלות - יח-6 ע.א. 288/80
תוך תיקון טעות שנפלה בו - טז-2 ע.א. 565/79
פירוש סעיף "עיכוב ביצוע" בהסכם מכירת מקרקעין - טז-139 ע.א. 732/78
התחייבות להעברת מניות - טז-294 ע.א. 63/78
אכיפת חוזה - }יג{ 358, 516 >יג<[יג 358»המ' 973/78«;יג 516»ע.א. 762/77«;]
"בצוע בקירוב" - [יג-147 ע.א. 289/78; יג-468 ע.א. 165/78; ]
למכירת צמיד משובץ יהלומים - יב-315 ע.א. 668/77
אכיפה חוזה - [יא-244 ע.א. 252/76; יא-310 ע.א. 265/76; ]
הוצאה לפועל של חוזה שקיבל תוקף של פסק דין - ט-152 ע.א. 194/74
לא יינתן מתי - ב-104 ע.א. 467/66
בניה לקויה כשהחוזה מבטיח אחריות בגינה, כיצד לתקנה - ב-224 ע.א. 427/67
ביהמ"ש לא יצווה, כשהופר המועד לביצוע מתי - ב-83 ע.א. 305/67

אכיפה בלתי צודקת


תקפו של סעיף בהסכם המונע הגשת תביעות נגד אחד הצדדים, ששילם הנתבע לצד התובע, תמורה עבור הסעיף של "היעדר תביעות" - סח-116 ע.א. 1480/04
ביטול החלטה לאכיפת הסכם הקצאת מקרקעין מהמינהל כאשר עברו שנים רבות מחתימת ההסכם והרוכשים מבקשים לבצע את ההתחייבות בדרך הרחוקה מאשר הוסכם בעבר ולתכלית אחרת - סא-38 ע.א. 4834/01 + 4781/01
דחיית בקשה לאכיפת הסכם שתוצאותיה הריסת בית שנבנה - מט-165 ע.א. 4796/95
אי אכיפת חוזה כאשר האכיפה היא בלתי צודקת - מה-371 ע.א. 1375/92
טענה שאכיפת הסכם למכירת מקרקעין היא בלתי צודקת בנסיבות העניין - מד-130 ע.א. 4804/92
נטיית "כפות הצדק" בתביעת אכיפה של מכר מקרקעין - מב-150 ע.א. 4161/91
אי מתן סעד של אכיפה כשחנות נבנתה בגובה נמוך מהמוסכם מאחר ומעל החנות נבנתה מסעדה>מא<והאכיפה הינה "בלתי צודקת" - מא-53 ע.א. 4912/90
טענה כי אכיפת הסכם הינה בלתי צודקת - מ-390 ע.א. 1894+1986/90
דחיית טענה שאכיפת הסכם למכירת דירה אינו צודק - לט-218 ע.א. 620/89
אכיפה בלתי צודקת בנסיבות העניין - לט-26 רע"א 1233/91
דחיית טענה שאכיפת הסכם אינה צודקת כאשר רק מחצית התמורה היתה צמודה למדד וחלפו שנים רבות עד לאכיפה - לה-262 ע.א. 29/86
אי הענקת סעד של אכיפה בשל מחדלים בנקיטת צעדים למימוש ההסכם - לה-23 ע.א. 692+693/86
טענות של טעות בכריתת החוזה, שיערוך מחיר הדירה וצדקת האכיפה - לד-77 ע.א. 742/87
אי סבירותם של תנאי חוזה מבחינה כלכלית אינו עילה לקביעה כי אכיפת החוזה הינה בלתי צודקת בנסיבות העניין - לד-259 ע.א. 11/87
טענה שאכיפת הסכם הינה בלתי צודקת בנסיבות הענין - לג-85 ע.א. 189/85
האם סעד של אכיפה להעברת מחצית משק חקלאי הינו "בלתי צודק בנסיבות הענין" - לב-371 ע.א. 157/85
מתי אכיפת חיוב כספי הינה בלתי צודקת "בנסיבות הענין" - ל-254 ע.א. 254/86
"נסיבות הענין" לצורך אי אכיפת חוזה כוללות גם נסיבות שנוצרו לאחר כריתתו - ל-258 ע.א. 509/83
של הסכם מכר של דירה ומתי יחול סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) - כז-205 ע.א. 31/84
של צו הריסה נגד קבלן בשל צרוף חלק מהרכוש המשותף לדירה בניגוד להסכם למרות שהדירה נרכשה בינתיים ע"י קונה בתום לב - כד-19 ע.א. 48/81
השפעת סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) על אכיפה מכח סעיף 9 לחוק המקרקעין - כד-19 ע.א. 48/81
אי אכיפתו כאשר המוכר לא הסכים להצעת הקונה להפקיד תשלום ביד עו"ד למילוי התחייבות המוכר - יט-242 ע.א. 435/81
מניעת ביטול חוזה ע"י המוכרת משיקולי צדק - טז-386 ע.א. 604/79
נטל ההוכחה שאכיפת חוזה אינה מוצדקת היא על המוכר - טו-148 ע.א. 714/79
טענת אילוץ ותרמית נגד אכיפת הסכם - [טו-200 ע.א. 601/78; טו-322 ע.א. 682+691/79; ]
אין אוכפים חוזה אם האכיפה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין - [טו-67 ע.א. 413/79; טו-184 ע.א. 206/79; טו-322 ע.א. 682+691/79; ]
אין אוכפים חוזה כשהאכיפה לא מוצדקת - יג-371 ע.א. 342/77

אכיפה מותנית


התניית אכיפת הסכם למכירת דירה בשערוך יתרת התמורה - לה-362 ע.א. 422/89
התניית אכיפת הסכם לרישום מקרקעין ע"ש הקונה בתשלום יתרת המחיר לפני מועד הרישום - ל-370 ע.א. 624/82
התניית חיוב להעביר בעלות בקיום חיובים נגדיים - יח-7 ע.א. 288/80
התניית אכיפה בשיערוך חלקי של התשלומים - יח-377 ע.א. 265+260/80
תנאי אכיפה - טו-98 ע.א. 602/77
התניית אכיפת חוזה בהגדלת התמורה - טו-71 ע.א. 196/78

אכיפה שאינה בת ביצוע


הימנעות ביהמ"ש מלאכוף הסכם עסקי המחייב אמון הדדי ושיתוף פעולה יומיומי בין הצדדים - סט-355 רע"א 3899/06 + 2479/06
תביעה לאכיפת חוזה למכירת מקרקעין כאשר האכיפה כבר אינה בת ביצוע - מה-250 ע.א. 1435/90
אכיפת הסכם להעברת חלק במקרקעין של הבעל כאשר עדיין לא נקבע חלק זה ודחיית הטענה כי החוזה אינו בר ביצוע - לה-262 ע.א. 29/86»ע.א. 1435/90╣╠«»ע.א. 1435/90«
קביעה כי אכיפת רישום דירה ע"ש הקונים הינה בלתי אפשרית - כו-216 ע.א. 281/83
הסכם בדבר התפטרות מהכנסת אינו ניתן לאכיפה - טז-85 בג"צ 501/80

בעסקת מקרקעין


פס"ד לאכיפת הסכם מכר מקרקעין כולל בחובו את חובת המוכר להמציא אישור על תשלום ארנונה לעיריה - סא-126 רע"א 9468/02
ביטול החלטה לאכיפת הסכם הקצאת מקרקעין מהמינהל כאשר עברו שנים רבות מחתימת ההסכם והרוכשים מבקשים לבצע את ההתחייבות בדרך הרחוקה מאשר הוסכם בעבר ולתכלית אחרת - סא-38 ע.א. 4834/01 + 4781/01
אכיפת הסכם בע"פ למכירת זכויות אובליגטוריות במקרקעין - סא-120 ע.א. 3107/01
אכיפת התחייבות מוכר דירה לרשום משכנתא לטובת בנק שנתן הלוואה לרוכש הדירה, ותנאי המשכנתא - ס-355 ע.א. 1679/01
צו אכיפה של הסכם אופציה - נט-194 ע.א. 6136/00
התרופה למצג שווא במכירת דירה אינה "אכיפה" אלא ביטול החוזה ופיצויים - נט-263 ע.א. 8737/00
גובה התשלום ודרך חישובו ושיערוכו, כאשר קרקע נמכרה ע"י האפוטרופוס על נכסי נפקדים לרשות הפיתוח והתברר שהקרקע לא היתה שייכת לנפקד - נט-197 ע.א. 6783/98
ביטול סעד של "צו מניעה קבוע" נגד קבלן שלא יבנה דירות על חלקה מסויימת, שלפי טענת רוכשי דירות הובטח שמדובר ב"שטח ירוק" - נט-263 ע.א. 8737/00
אכיפת "הסכם קומבינציה" - נב-324 ע.א. 3380/97
אכיפת סעיף אופציה לרכישת חנות שהושכרה בהסכם שכירות - נא-355 ע.א. 1816/91
אכיפת אופצייה בהסכם בעניין רכישת מקרקעין תמורת ביצוע בנייה לבעל המקרקעין - נא-338 רע"א 4153/97
אכיפת הסכם לרכישת דירה כאשר פסה"ד ניתן שנים רבות לאחר חתימת ההסכם - מט-210 ע.א. 4873/92+ 91+3958/ 5790
תביעה לאכיפת חוזה למכירת מקרקעין כאשר האכיפה כבר אינה בת ביצוע - מה-250 ע.א. 1435/90
נטיית "כפות הצדק" בתביעת אכיפה של מכר מקרקעין - מב-150 ע.א. 4161/91
המדיניות באכיפת חוזה מכר מקרקעין - מב-280 ע.א. 3023+5889/91
אכיפת "זכרון דברים" למכירת דירה, לבקשת הקונים, למרות שהקונים שלחו "הודעת ביטול">מב<אך אח"כ שילמו תשלום על חשבון הקנייה והמוכרים קיבלו את התשלום - מב-150 ע.א. 4161/91
פסיקת פיצויים מוסכמים ואכיפה בגין הפרת הסכם למכירת דירה ע"י המוכר - לט-218 ע.א. 620/89
העלאת טענת שיהוי כנגד תביעה לאכיפת הסכם למכירת קרקע - לט-306 ע.א. 87+673/89/100
דחיית טענה שאכיפת הסכם למכירת דירה אינו צודק - לט-218 ע.א. 620/89
אכיפת קבלן לרישום דירה במסגרת עיסקת קומבינציה כאשר הבעלים פשט את הרגל - לח-18 ע.א. 664/87
אכיפת הסכם להעברת חלק במקרקעין של הבעל כאשר עדיין לא נקבע חלק זה ודחיית הטענה כי החוזה אינו בר ביצוע - לה-262 ע.א. 29/86
אין אפשרות לתבוע תשלום עפ"י שטר בטחון שניתן להבטחת עיסקת מכר דירה כאשר ניתן פס"ד המחייב אכיפת ההסכם - לד-210 ע.א. 436/87
חיוב מ.מ.י להעביר זכות חכירה מהוונת מכח הסכם ישן כשנטען שלא נעשה הסכם חכירה - ל-203 ע.א. 176/85
התניית אכיפת הסכם לרישום מקרקעין ע"ש הקונה בתשלום יתרת המחיר לפני מועד הרישום - ל-370 ע.א. 624/82
המנעות ממתן סעד של אכיפה לביצוע עסקת קומבינציה כשהיחסים בין הצדדים התערערו - ל-389 ע.א. 108+119/84
האם יחסים בין בעל מקרקעין לקבלן בעסקת קומבינציה הינם שירות אישי שלא ניתן לאכיפה - ל-389 ע.א. 108+119/84
אכיפת חיוב העברת מקרקעין ע"ש הקונה ומתי ימנה בימ"ש כונס נכסים לצורך זה - ל-370 ע.א. 624/82
של הסכם מכר של דירה ומתי יחול סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) - כז-205 ע.א. 31/84
קביעה כי אכיפת רישום דירה ע"ש הקונים הינה בלתי אפשרית - כו-216 ע.א. 281/83
פיצוי קונה שני על השקעות בדירה כשנאכף חוזה של קונה קודם - כו-213 ע.א. 176/82
אופן שיערוך תשלום שקונה משלם כשדירה נמכרה פעמיים וביהמ"ש אכף את ההסכם הראשון - כו-213 ע.א. 176/82
של צו הריסה נגד קבלן בשל צרוף חלק מהרכוש המשותף לדירה בניגוד להסכם למרות שהדירה נרכשה בינתיים ע"י קונה בתום לב - כד-19 ע.א. 48/81
השפעת סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות) על אכיפה מכח סעיף 9 לחוק המקרקעין - כד-19 ע.א. 48/81
של חוזה מכר של דירה ומקרקעין משנת 1943 כשנשוא החוזה אינו מוגדר דיו - }כג{ 402 >כג<»«
אי אכיפת זכרון דברים ל"עסקת קומבינציה" כשקיים משבר בין הצדדים וכשחסרים פרטים מהותיים- כג-122 ב.ש. 191/84
אכיפת חוזה למכירת דירה - כב-220 ע.א. 16/80
אכיפת חוזה למכירת דירה - [כ-242 ע.א. 43/80; כ-250 בר"ע 415/82; ]
להשלמת בנית דירה ע"י קבלן למרות שהתכנית שונתה - יט-130 ע.א. 540/79
של קבלן בנין - }יח{ 47>יח<»המ' 506/81«
למכירת דירה - יח-375 ע.א. 265+260/80
קיום הסכם חליפין במקרקעין - טז-365 ע.א. 293/79
מכירת מקרקעין פעמיים וזכויותיו העדיפות של הקונה הראשון או השני - טז-351 ע.א. 145/79
למכירת מקרקעין - [טז-139 ע.א. 136/79; טז-362 ע.א. 117/80; ]
למכירת מקרקעין - טו-322 ע.א. 682+691/79
למכירת מקרקעין - }יד{ 20, 339, 344, 350 >יד<
בצוע בעין של עסקת מקרקעין המסתמכת על קבלה שאין בה פרטים מהותיים - יג-484 ע.א. 252/78
אכיפת חוזה מכר של דירה - [יג-228 ע.א. 225/78; יג-421 ע.א. 298/76; ]
למכירת מקרקעין כשהקונה הפר את תנאי מועדי התשלומים - יב-571 ע.א. 694/76
למכירת מקרקעין - יב-323 ע.א. 689/77
למכירת קרקע כשחלקה שייכת לצד ג' - ב-63 ע.א. 496/66

העדר מסויימות/אכיפת זכרון דברים


אכיפת זכ"ד שנחתם ע"י הבעל גם בשם אשתו ביחס למחצית המגרש בלבד - לד-358 ע.א. 771+772/86
דחיית תביעה לאכיפת הסכם מקרקעין כשההסכם סותר את עצמו ובלתי ברור - כט-346 ע.א. 516/84
של חוזה מכר של דירה ומקרקעין משנת 1943 כשנשוא החוזה אינו מוגדר דיו - }כג{ 402 >כג<»«
אכיפת זכרון דברים שנחתם ע"י הבעל ולא נחתם ע"י האשה - כג-101 ע.א. 649+515/82
אכיפת זכרון דברים - [כג-101 ע.א. 649+515/82; כג-361 ב.ש. 320/84; ]
אי אכיפת זכרון דברים ל"עסקת קומבינציה" כשקיים משבר בין הצדדים וכשחסרים פרטים מהותיים- כג-122 ב.ש. 191/84
אי אכיפת של זכרון דברים לבניית דירות בשל אי בהירות ובשל הצורך במידה בלתי סבירה של פיקוח מצד ביהמ"ש - כב-218 ע.א. 611/80
אכיפת זכרון דברים - [כ-229 ע.א. 442/81; כ-258 ע.א. 825/79; ]
אכיפת זכרון דברים - יח-66 ע.א. 772/80
אכיפת זכרון דברים למכירת דירה - יד-62 ע.א. 195/79
בצוע בעין של עסקת מקרקעין המסתמכת על קבלה שאין בה פרטים מהותיים - יג-484 ע.א. 252/78

ויחסי בני זוג/אדם החותם בשם בן זוגו


אכיפת הסכם בין בני זוג להפרייה חוץ גופית של ביצית שהוצאה מגוף האשה בזרע של הבעל שהוקפאו עד למציאת פונדקאית - מח-416 דנ"א 2401/95
אכיפת הסכם בין הבעל לאשתו להפריית חוץ של ביציות, טענות השתק בהסכם כזה - מה-137 ע.א. 5587/93
מתי התחייבות לביצוע הסכם מקרקעין עם צד שלישי עדיפה על זכותה של האשה מכח הלכת השיתוף בנכס הרשום ע"ש הבעל - לה-262 ע.א. 29/86
האם ניתן לאכוף חיובים מכח הסכם לשלום בית שקיבל תוקף של פס"ד כאשר מאוחר יותר ניתן פס"ד של גירושין - לה-298 ע.א. 525/89
אי חיוב אשה למלא אחר הסכם למכירת מגרש שנחתם ע"י בעלה גם בשמה - לד-358 ע.א. 771+772/86
אכיפת זכרון דברים שנחתם ע"י הבעל ולא נחתם ע"י האשה - כג-101 ע.א. 649+515/82
סרוב לאשר הסכם גירושין כשאחד הצדדים לא היה ער לכל התוצאות האפשריות - כ-6 ע.א. 4/80
פסיקת ביהמ"ש בענין חלוקת רכוש בעקבות הסכם בין בני הזוג - טז-88 ע.א. 686/79
ביצוע הסכם גירושין - טז-342 בר"ע 260/80
הסכם גירושין - }טו{ ראה מעמד אישי >טו<
שנעשו ע"י איש בשם אשתו - יג-334 ע.א. 344/78
השאלה אם היה בהסכם כדי לקשור גם את אשתו של המוכר שלא חתמה עליו - יג-228 ע.א. 225/78

חוזה לא חוקי


פסילת סעיף בהסכם פירוק שותפות על איסור התחרות בין השותפים לשעבר כ"הסדר כובל" ודחיית בקשה לאכיפת הסעיף האמור - נא-374 ע.א. 6222/97
אכיפת חוזה האוסר עיסוק מתחרה - לו-361 ע.א. 1371/90
אכיפת חוזה בלתי חוקי - }כ{ שיקולי ביהמ"ש - כ-147 ע.א. 533/80
אכיפת חוזה פסול - טז-354 ע.א. 359+365/79
אכיפת התחייבות סוכן מכירות שלא לפתוח עסק משלו בתום עבודתו אצל מעבידתו - יד-59 ע.א. 80/79
אכיפת התחייבות בהסכם שלא לעסוק בעבודה מסויימת - יב-317 ע.א. 566/77

חוזה לשירות אישי


חוזה מסחרי של סוכנות הפצה, אין בו מימד אישי המונע אכיפתו לפי חוק החוזים - סה-169 רע"א 1516/05
הודעת ביטול כדין של חוזה ערבות לבנק - מה-178 ע.א. 1570/92
האם יתכן כי פעולות של חברה תחשבנה כ"שירות אישי" לענין אי מתן סעד של אכיפה - ל-389 ע.א. 108+119/84
האם יחסים בין בעל מקרקעין לקבלן בעסקת קומבינציה הינם שירות אישי שלא ניתן לאכיפה - }ל{ 389 >ל<
שרותים ע"י מתן צו מניעה זמני - יח-43 בר"ע 199/81
תקפותה של התחייבות נער והוריו כי הנער יתקבל לפנימיה צבאית וישרת בצבא קבע - טו-4 בג"צ 709/79
למתן שירותים אישיים - [יג-149 בג"צ 348/78; יג-230 ע.א. 821/77; ]
לשירות אישי - יב-155 ע.א. 469/77
הסכם שירות - [ו-61 ע.א. 638/70; ו-254 ד.נ. 5/72; ]

טענת שיהוי


דחיית טענות התיישנות ושיהוי - סא-255 ע.א. 3012/01
סירוב לתת סעד של אכיפה בגין שיהוי שגרם לשינוי מצבו של הנתבע - מח-398 ע.א. 5574/95
גם לאחר שסעד האכיפה עוגן בחוק החוזים ונחלש מעמדן של טענות מן היושר ניתן לדחות>מא<בנסיבות מסויימות תביעת אכיפה בשל שיהוי - מא-217 ע.א. 901/90
העלאת טענת שיהוי כנגד תביעה לאכיפת הסכם למכירת קרקע - לט-306 ע.א. 87+673/89/100
מתי תתקבל טענה של שיהוי בדרישה למימוש זכות - כז-386 ע.א. 554/84
אי מתן צו אכיפה למכירת דירה בשל שיהוי- כז-228 ע.א. 521/84
של הסכם לאספקת מכונית משנת ייצור מסויימת לאחר שחלף זמן רב - כד-294 ע.א. 318/82
של חוזה מכר של דירה ומקרקעין משנת 1943 כשנשוא החוזה אינו מוגדר דיו - }כג{ 402 >כג<»«
טענת שיהוי - כג-324 ע.א. 581/80
שיהוי המונע אכיפת חוזה - יט-130 ע.א. 540/79

כשהתובע אינו מקיים את חיוביו


זכותו של מפר הסכם לתבוע אכיפת ההסכם - נט-117 ע.א. 1084/99
הפרת הסכם ע"י מי שמבקש את אכיפתו אינה מונעת מיניה וביה את האכיפה, אלא מהווה אחד השיקולים לצורך מתן סעד האכיפה - נא-355 ע.א. 1816/91
דחיית בקשה לאכיפת זכרון דברים כאשר התובע הפר את תנאי זכרון הדברים - מז-376 ע.א. 6496/95
סעד של אכיפה כשנוצרה הפרה צפויה וגם התובע עצמו הפר את החוזה - מ-89 ע.א. 256/89
בהיעדר נכונות מוחשית וברורה של צד לקיום חיוב שלוב אין הוא זכאי לדרוש קיום החיוב המקביל ע"י הצד השני - מ-82 ע.א. 204/91
יש להצמיד חיובים כאשר אוכפים ביצוע הסכם - כו-50 ע.א. 476/82
אכיפת חוזה כשלא קויימו חיובים ע"י שני הצדדים - כג-370 ע.א. 556/83
אי אכיפתו כאשר המוכר לא הסכים להצעת הקונה להפקיד תשלום ביד עו"ד למילוי התחייבות המוכר - יט-242 ע.א. 435/81
התניית חיוב להעביר בעלות בקיום חיובים נגדיים - יח-7 ע.א. 288/80

מידה בלתי סבירה של פיקוח ביהמ"ש


אכיפת הסכם שכירות שהבטיח בלעדיות לעסק במוצרי חשמל באזור המסחרי בצומת בילו - נג-343 ע.א. 3668/98
הסייג שאין נותנים סעד המצריך פיקוח רצוף וממושך על ביצועו - מח-122 ע.א. 472+553/95
אכיפת חוזה מכר דירה כאשר האכיפה תדרוש פיקוח ביהמ"ש על השלמת הבנייה (סעיף 3(3)>מב<לחוק התרופות - מב-300 ע.א. 698/89
סרוב ליתן סעד של אכיפה כאשר הדבר מצריך מידה בלתי סבירה של פיקוח מטעם ביהמ"ש - ל-389 ע.א. 108+119/84
אי אכיפת של זכרון דברים לבניית דירות בשל אי בהירות ובשל הצורך במידה בלתי סבירה של פיקוח מצד ביהמ"ש - כב-218 ע.א. 611/80
אין אוכפים חוזה כשזה מחייב פיקוח מטעם בימ"ש במידה בלתי סבירה - יב-313 ע.א. 18/77

פיצויים


אכיפת הסכם שכירות שהבטיח בלעדיות לעסק במוצרי חשמל באזור המסחרי בצומת בילו - נג-343 ע.א. 3668/98
פסיקת פיצויים מוסכמים ואכיפה בגין הפרת הסכם למכירת דירה ע"י המוכר - לט-218 ע.א. 620/89
אכיפת הסכם מכר הקובע החזרת הממכר בגין אי עמידה בתנאי התשלום בתוספת פיצויים - לח-221 רע"א 1117/91
פיצוי קונה שני על השקעות בדירה כשנאכף חוזה של קונה קודם - כו-213 ע.א. 176/82
אכיפה ופיצויים - כ-250 בר"ע 415/82
אכיפה ופיצויים - יח-375 ע.א. 265+260/80
אכיפת סעיף פיצויים בחוזה - טז-6 ע.א. 311/78

שערוך והצמדה


דרכי שיערוך התמורה בתקופת אינפלציה - נט-194 ע.א. 6136/00
גובה התשלום ודרך חישובו ושיערוכו, כאשר קרקע נמכרה ע"י האפוטרופוס על נכסי נפקדים לרשות הפיתוח והתברר שהקרקע לא היתה שייכת לנפקד - נט-197 ע.א. 6783/98
שיערוך התמורה באכיפת חוזה - נז-258 ע.א. 896/98
חישוב יתרת מחיר באכיפת חוזה מכר מקרקעין ושיערוך התמורה - }מב{ 280 >מב<
אכיפת הסכם אופציה לרכישת נכס בתקופת האינפלציה הגבוהה למרות שבמועד המימוש היתה התמורה מזערית תוך שערוך חלקי של התמורה ע"י ביהמ"ש - מ-191 ע.א. 625/89
אי חיוב בריבית דולרית עקב אכיפת הסכם כאשר המוכר הפר את ההסכם ונהנה מפירות הנכס הנמכר - לח-122 ע.א. 614/89
התניית אכיפת הסכם למכירת דירה בשערוך יתרת התמורה - לה-362 ע.א. 422/89
שיערוך חלקי של מחיר דירה בעת אכיפת הסכם - לד-358 ע.א. 771+772/86
טענות של טעות בכריתת החוזה, שיערוך מחיר הדירה וצדקת האכיפה - לד-77 ע.א. 742/87
שיערוך סכום חוזה כאשר התשלום מבוצע במועד . לג-370 בג"צ 608/88
שערוך יתרת תשלום בעת אכיפת חוזה לפי ערך הממכר ולא ע"י הצמדה למדד - ל-153 ע.א. 235/86
האם סעיף על ריבית והצמדה לתקופת ההלוואה חל גם לאחר מכן כשההלוואה לא שולמה במועד - ל-199 ע.א. 132+133/85
שערוך חיובים כספיים המשולמים עפ"י חוזה ע"י ביהמ"ש - כט-355 ע.א. 228+281/85
הפעלת דוקטרינות לבר חוזיות כדי לאפשר שיערוך חיובים - כח-280 ע.א. 554/83
תביעת הצמדה וריבית לאחר שהצדדים הגיעו לפשרה לפיה שולמה הקרן לפנים משורת הדין - כז-328 ע.א. 564/84
שיערוך חלקי בלבד של חיובי קונה דירה כשבימ"ש אכף את החוזה - כו-213 ע.א. 176/82
הצמדת חיובים כאשר בחוזה שני ששינה מועדי תשלומים לא נזכר ענין ההצמדה - כו-107 ע.א. 332/84
הצמדה מלאה של התשלומים באכיפת חוזה למרות שהמוכר הוא המפר - כו-306 ע.א. 144/84
אופן שיערוך תשלום שקונה משלם כשדירה נמכרה פעמיים וביהמ"ש אכף את ההסכם הראשון - כו-213 ע.א. 176/82
לאחר שבוטל ע"י המוכרים ושיערוך חלקי בלבד של יתרת התשלומים - כב-98 ע.א. 702/80
הצמדה של תשלומים ששולמו באיחור באשמת המוכר - כב-173 ע.א. 437/80
הצמדה חלקית בלבד של תשלומים שלא שולמו במועד - כב-220 ע.א. 16/80
הצמדה ושיערוך באכיפת חוזה - [כב-98 ע.א. 702/80; כב-103 ע.א. 782/82; ]
שיערוך חלקי באכיפת חוזה - כא-18 ע.א. 49+57/81+571/79
שיערוך או הצמדה באכיפת חוזה - כא-18 ע.א. 49+57/81+571/79
שיערוך יתרת תשלום באכיפת חוזה - [כ-242 ע.א. 43/80; כ-250 בר"ע 415/82; ]
שערוך או הצמדה באכיפת חוזה למרות התנהגות המפר - [יט-130 ע.א. 540/79; יט-210 ע.א. 593/79; יט-242 ע.א. 435/81; יט-252 ע.א. 250/80; ]
הצמדה מלאה של יתרת תשלום למרות שהסכום הושקע בני"ע צמודים שלא הדביקו את עליית המדד - יט-252 ע.א. 250/80
התניית אכיפה בשיערוך חלקי של התשלומים - יח-377 ע.א. 265+260/80
ריבית והצמדה באכיפת חוזה - [טו-99 ע.א. 602/77; טו-184 ע.א. 206/79; טו-261 ע.א. 892+291/79; טו-322 ע.א. 682+691/79; טו-386 ע.א. 315/79; ]
חיוב בריבית הנמוכה מזו שהוסכם עליה בהסכם - יג-154 ע.א. 676/77

ביטול

כללי
אופן הביטול
אי התאמה (בהסכם מכר)
אי חוקיות/מחמת תקנת הציבור
אי קיום תנאי מתלה/מפסיק
בטלות
ביטול חלק מהסכם
בעסקת מקרקעין
הודעת ביטול
הסכם גירושין
הסכם פשרה
הפרה צפוייה
הפרה
הפרה יסודית
השבה
חיובים שלובים
טעות והטעייה
מועד הביטול
סעיף ביטול בחוזה
פיצויים
שיקולי צדק ותום לב
תרמית, מצג שווא, עושק, כפייה

כללי


ויתור על "זכות ביטול קוגנטית" של הסכם, כאשר הויתור נלמד מהתנהגות הצדדים לאחר כריתת ההסכם ולא מצויין בהסכם - סט-53 ע.א. 1746/06 + 829/01
התנהגות המלמדת על ויתור על זכות ביטול של הסכם עקב הפרתו - סט-53 ע.א. 1746/06 + 829/01
פירוש הסכם להארכת חכירה שהיתה במקורה ל-49 שנה וביטולו של ההסכם - סח-354 ע.א. 2464/04
האם הוראה בהסכם מאוחר המבטלת חיוב בפיצויים בגין הסכמים קודמים שהופרו, עומדת בתקפה, כאשר ההסכם המאוחר בוטל עקב הפרתו של הצד התובע את הפיצויים - סח-284 ע.א. 1514/04
ביטול חוזה עם עיריה בדבר פיתוח מערכות מים וביוב, עקב שינוי תנאים יסודיים בחוזה, כתוצאה מחקיקת חוק תאגידי מים וביוב - סז-72 ע.א. 896/04
ביטול חוזה מכר דירה תוך זמן סביר - סו-191 רע"א 6227/05
פירוש חוזה בדבר פיצוי של המדינה לחקלאים עקב ביטול מכסות גידול תפוחי אדמה במסגרת הסכם עם הרשות הפלשתינית, והחלטת המדינה שלא לשלם את הפיצויים לאחר שלא נגרם נזק לחקלאים - סה-105 ע.א. 2553/01
ניהול מו"מ לאחר גילוי הטעייה בחוזה, אינו שולל את הזכות לבטל את החוזה - סה-106 ע.א. 5393/03 + 5267/03
קביעה בהסכם בדבר תרופה מסויימת העומדת למקיים כנגד המפר, אין בה משום ויתור על תרופת הביטול של ההסכם - סד-324 ע.א. 8561/03
הפרת חוזה חכירה עם המינהל וביטולו של החוזה ע"י המינהל - סד-226 ע.א. 8397/03
החלטת המינהל לבטל הסכמי פיתוח עם מציעים לאחר שאלה זכו במכרזים לרכישת מגרשים במסגרת פרוייקט "בנה ביתך" - סא-154 עע"ם 7561/01
השימוש בתום לב שנדרש כשמבטלים חוזה בגין הפרתו - ס-244 ע.א. 1368/02
ביטול הסכם מכר מקרקעין עקב הפרתו - ס-85 ע.א. 1327/01
בטלות סעיפים מפלים בין נשים לגברים בהסכמי פרישה או בטלות ההסכמים בשלמותם - ס-98 בג"צ 6845/00
ביטול הסכם שלא כדין הגורר תשלום פיצויים - נט-311 ע.א. 8124/00
ביטול הסכם עקב הפרתו כאשר ביהמ"ש רואה את ההפרה בנימוק שלא הועלה בהודעת הביטול כאשר הנימוק הנוסף הועלה בתביעה שהוגשה - נט-217 רע"א 2928/02
הפרת הסכם וביטולו - נח-227 ע.א. 3026/98
אימתי אין צורך לתת ארכה לביטול חוזה עקב הפרתו - נו-194 ע.א. 3694/99
ביטול הסכם למכירת חברה שפיתחה כליה מלאכותית כאשר התברר שהפיתוח מפר פטנט רשום בניגוד למה שהוצהר בהסכם - נה-143 ע.א. 5179/91
ביטול עיסקת מכר מקרקעין כאשר הבעל חתם גם בשם אשתו על ההסכם והאשה מתנגדת למכירה - נב-333 ע.א. 2126/97
ביטול הסכם שירות כרטיסי אשראי ע"י ויזה כאשר העסק מפעיל שיחות אירוטיות - נא-269 ע.א. 704/96
כאשר צד אינו משתמש בזכות ביטול של הסכם מוסיף ההסכם להתקיים ומי שאינו עומד בו יש לראותו כמפר ההסכם - נ-74 ע.א. 95+6863/96/3402
טענה של "שינוי נסיבות" המצדיק ביטול הסכם - נ-82 ע.א. 1853/96
טענת "הודאה והדחה" בתביעה לפס"ד המצהיר על ביטול חוזה עקב אי תשלום מלוא התמורה - מח-373 רע"א 7454/96
חילופי אישים בוועד הנאמנים לנכסי הוואקף אינם מצדיקים התנערות מחוזה מכר מקרקעין - מז-180 ע.א. 3997/91
ביטול החלטה של בימ"ש בגדר מתן הוראות בתיק עזבונות במחלוקת שבין העזבון לצד ג' בדבר ביטול עיסקת מכר - מז-88 ע.א. 3615+3952/95
מישכון זכות חוזית לרכישת דירה ותקפו נגד המוכרים כאשר הסכם המכר בוטל - מו-57 ע.א. 1043/93
ביטול חד צדדי של חוזה שלא הוגבל בזמן - מג-362 ע.א. 2491/90
הפרת הסכם וביטולו שלא כדין - מב-82 ע.א. 1407/92
אכיפת "זכרון דברים" למכירת דירה, לבקשת הקונים, למרות שהקונים שלחו "הודעת ביטול">מב<אך אח"כ שילמו תשלום על חשבון הקנייה והמוכרים קיבלו את התשלום - מב-150 ע.א. 4161/91
פניה להוצל"פ לגביית שיקים אינה ויתור על הזכות לבטל את ההסכם בשל הפרתו - מא-91 ע.א. 4646/90
ביטול חוזה ע"י ביהמ"ש שלערעור למרות שהצד לחוזה, המשיב בערעור, לא ביקש זאת - מא-243 ע.א. 1932/90
דחיית תביעת חברה לביטול הסכם מכר בין חברה לבין אשתו של מנהל ובעל מניות - מ-220 ע.א. 995/90
תוקפו של הסכם ביטול מכר דירה שנרכשה ע"י בני זוג החתום ע"י הבעל בלבד - לח-247 ע.א. 5181/90
ביטול יפוי כח בלתי חוזר שניתן תמורת "פרנסה" - לח-395 ע.א. 380/88
ביטול חוזה בין קופות החולים להסדר אישפוז כאשר לא נקבע מועד לסיומו - לח-334 ע.א. 189/89
ביטול הסכם עם חברת גז ע"י מפעל תעשייתי והתקשרות עם חברת גז אחרת - לח-243 רע"א 2512/90
האם שניים מתוך שלשה שחתמו כצד להסכם יכולים להודיע על ביטול הסכם כאשר השלישי מחל או ויתר על ההפרה - לז-245 ע.א. 717/88
ביטול הסכם עקב ביצוע בלתי משביע רצון של העבודה - לז-34 ע.א. 270/86
ביטול הסכם על הקמת חברה כשבוטל כדין הסכם קודם שהיה הגורם להקמת החברה - לז-34 ע.א. 270/86
ביטול הסכם יזמות בעקבות הפרת חובות אמון - לז-279 ע.א. 262/86
פרסום בעיתון כי הקונה מעוניין למכור מחצית המגרש שקנה אינו עילה לביטול הסכם - לד-358 ע.א. 771+772/86
האם ביטול הסכם בפס"ד חלוט עקב פס"ד אחר הקובע שנחתם הסכם קודם עם אחרים ניתן לשינוי כאשר פסה"ד האחר בוטל בערעור - לד-88 ע.א. 85+636/87/400
ביטול עסקה לענין מע"מ נבחן לפי דיני החוזים והמכר ולא ע"י ה"דוקומנטציה החשבונאית" בלבד - לד-354 ע.א. 738/86
מתי ניתן לבטל התחייבות למזונות זמניים בהסכם בוררות בשל שינוי מהותי - לא-93 ע.א. 220/87
האם בוטל הסכם מכר כאשר נשלחה הודעה שההסכם יהיה בטל בתאריך מסויים באם עד אז לא יקויימו חיובי הקונה וכאשר היו הסכמי שכירות מאוחרים יותר - לא-53 ע.א. 318/85
ביטול הסכם הלוואה הכולל התחייבות לגרום למכר של דירה ולמתן ערבויות - לא-259 ע.א. 53/86
כאשר לקונה אופציה לחזור בו מן ההסכם אין הוא חייב לשפות את המוכר על תשלום דמי תיווך - ל-340 ע.א. 107+113/86
משבוטל חוזה שכלל ויתור על תביעות קודמות בוטל גם הויתור - כט-243 ע.א. 76/85
כשהחוזה לא שיקף את כוונת הצדדים - }כט{ לא צויין שהתמורה צמודה לשער הדולר וכן צויין כי המוכר ישלם מש"ח בעוד שסוכם שהקונה ישלם זאת - כט-365 ע.א. 608+637/83
ע"י קבלן שדרש סכום כסף מופרז בעוד שרוכש הדירה הציע סכום נמוך מהסכום הנכון - כו-2 ע.א. 463/81
הסכם להעברת מניות בשל אי רישומן ע"ש הרוכש לאחר שהלה קבל כספים מהחברה מכח רכישת המניות - כו-403 ע.א. 759/83
ביטול פס"ד בהסכמה עקב שינוי נסיבות - כו-8 ע.א. 116/82
ביטול הסכם לניהול לונה פרק - כו-277 ע.א. 304/84
טענה לביטול חוזה ראשון ועריכת חוזה חרש - כג-324 ע.א. 581/80
מתי ביטול חוזה עם אחד הצדדים גורם לביטולו עם כל האחרים - כב-346 ע.א. 10/81
מו"מ לאחר הודעת ביטול אין בו משום חזרה או ויתור - כא-238 ע.א. 79+466/80/773
בטענה כי עקב פעילות הקונים ישנו תשלום מוגדל של מס שבח שלא שולם על ידם - יט-252 ע.א. 250/80
בדבר אי הצמדה של תשלום מזונות - יט-296 ע.א. 342/81
פס"ד של אכיפה אינו מונע תביעת ביטול מאוחר יותר - יח-3 ע.א. 201+27/80
כאשר נעשה מאוחר יותר הסכם נוסף - יח-99 ע.א. 172/80
טענה לויתור מכללא על זכות ביטול ע"י מסירת החזקה מראש - יח-323 ע.א. 842/79
ע"י המוכרת - טז-386 ע.א. 604/79
בטול חוזה ומימוש כתב ערבות - טז-199 בר"ע 164/80
בדבר התפטרות מן הכנסת - טז-85 בג"צ 501/80
ביטול זכרון דברים - [טו-261 ע.א. 892+291/79; טו-386 ע.א. 315/79; ]
ביטול חוזה - יד-20 ע.א. 614/78
ביטול הסכם ע"י הסכם שני כשתנאי ההסכם השני לא קויימו - יד-236 ע.א. 590/77
בטול חוזה עקב סיכול כשבכתב התביעה נתבקש בטולו עקב תנאי מתלה - יד-226 ע.א. 767/77
בטול חוזה ותשלומים צמודים למדד - יג-419 ע.א. 35/77
בטול זכרון דברים - יג-416 ע.א. 413/78
המהווה "נכס מכביד" בפירוק חברה - יב-171 ע.א. 184/77
- >יב< 222,74 >יב<[יב 74»ע.א. 849/76«;יב 222»ע.א. 98/76«;]
כשלא ניתנה תמורה - יא-354 ע.א. 614+625/76
- >יא< 526,39 >יא<[יא 39»המ' 172/76«;יא 526»ע.א. 510/76«;]
מכוח חוק החוזים האחידים - ד-274 ע.א. 329/69
התראה ל- ג-304 ע.א. 576/68
מחמת מום, אינו אפשרי, מתי - ב-271 ע.א. 304/67
הבטחה ניתן לחזור ממנה - ב-149 ע.א. 247/67
הבטחה ללא תמורה אינה מחייבת - ב-234 ע.א. 283/67

אופן הביטול


הפרת הסכם והפעלת זכות הביטול תוך זמן סביר - נג-139 ע.א. 2825/97
די בהודעה שאינה מפורשת על ביטול חוזה, אך על המבטל להעביר לצד השני מסר חד משמעי>מב<על סיום הקשר החוזי - מב-89 ע.א. 294/92
אכיפת "זכרון דברים" שהופר כאשר הצד המקיים לא שלח הודעת ביטול וקיבל תשלום המהווה>מב<ויתור על זכות הביטול - מב-150 ע.א. 4161/91
ביטול הסכם שותפות כאשר הצד הנפגע הסכים, בהתנהגותו, לביטול - מא-290 ע.א. 2702/92
טענה של זניחת התחשבנות עפ"י חוזה ע"י התנהגות הצדדים - לט-180 ע.א. 755+761/89
הצהרה למס שבח על ביטול כהסכם ביטול בר תוקף - לח-247 ע.א. 5181/90
הודעת ביטול הסכם במסגרת הודעה לצד ג' המתנה את ביטול ההסכם בזכיה של התובע במשפט הינה ביטול כדין - לח-50 ע.א. 81/89
הודעה על ביטול הסכם בתצהיר עדות לבימ"ש כהודעת ביטול - לח-395 ע.א. 380/88
הגשת הודעה לצד שלישי הכוללת ביטול הסכם כמוה כמתן הודעה על ביטול ההסכם - לח-50 ע.א. 81/89
גם בביטול חוזה כדין יש מקום לבדיקה אם נעשה בתום לב - לח-334 ע.א. 189/89
מתי ניתן להתחשב בעובדות שלא היו ידועות למי שביטל הסכם לצורך הקביעה האם היה הביטול כדין - לז-279 ע.א. 262/86
ביטול שלא כדין כאשר לא ניתנה אורכה לתיקון ההפרה - לז-341 ע.א. 670/89
ביטול חוזה ע"י התנהגות כהודעת ביטול - לו-281 ע.א. 498/88
הגשת תביעה כמוה כמתן הודעת ביטול - לה-76 ע.א. 131/89
תוקפו של הסכם חכירה של שותפות עם מ.מ.י. כאשר נחתם מאוחר יותר הסכם שני של מ.מ.י. עם יחידי השותפים שביטל את ההסכם הראשון - לד-92 ע.א. 792/86
הגשת הוכחת חוב למפרק כהסכמה לביטול החוזה והשבת התמורה לענין החזרי מע"מ - לד-354 ע.א. 738/86
כשלון מו"מ לפשרה והגשת כתב תביעה כהודעה על ביטול חוזה - לג-196 ע.א. 306/85»«
יש לראות כביטול חוזה מכירת הסחורה שהוזמנה ולא סופקה עקב סירוב הקונה לקבלה ואין צורך במשלוח הודעה פורמלית - לג-196 ע.א. 306/85
הגשת כתב תביעה ע"י המשאיל כהודעה על רצונו לסיים את תקופת השאילה - לג-214 ע.א. 139/88
החזרת מפתח של מושכר הינה הודעה על ביטול הסכם - לב-179 ע.א. 189/86
פדיון שיק שנשלח כ"השבה" ע"י צד שביטל חוזה באופן חד צדדי כהסכמה לביטול - לא-69 ע.א. 1/84
חוסר תגובה למכתב ביטול כהשלמה עם הודעת הביטול - ל-118 ע.א. 674/83
האם ביטול חוזה מכר במקרקעין צריך להיות בכתב - ל-118 ע.א. 674/83
אי ביצוע תשלומים במועד כהפרה יסודית ואופן ביטול החוזה כשלא נמסרה הודעה תוך זמן סביר - ל-82 ע.א. 313/85
כשאין הוראה בחוזה על אופן ביטולו ניתן לפעול על פי הוראות החוק - כט-188 ע.א. 440/85
תוקפו של הסכם כשנטען שהצדדים התנערו ממנו לאחר זמן - כח-66 ע.א. 85/83
טענה לביטול הסכם בהסכמה הדדית כשהצדדים לא נקטו בפעולות הנדרשות לביצועו - כח-199 ע.א. 380/84
הדרכים לביטול חוזה בשל הפרה יסודית ובשל הפרה שאינה יסודית - כח-356 ע.א. 414/83
ביטול הסכם למכירת מקרקעין יכול להעשות בע"פ ולאו דוקא בכתב - כח-199 ע.א. 380/84
ע"י הגשת תביעה לבימ"ש - כו-403 ע.א. 759/83
ויתור על זכות ביטול כשהתשלומים נתקבלו ע"י המוכר באחור ללא התנגדות - כו-101 ע.א. 216/83
ביטול הסכם כאשר הצד השני ביטל את ההסכם בפועל אולם לא שלח הודעה בכתב כנדרש בחוזה - כו-293 ע.א. 651/81
הגשת תביעה לביטול חוזה כהודעת ביטול והצורך במכתב התראה כשנדרש בחוזה - כד-58 ע.א. 703/83
מכתב התראה ללא תגובה כהודעת ביטול - כא-238 ע.א. 79+466/80/773
האם הגשת תביעה מהווה הודעת ביטול - כא-238 ע.א. 79+466/80/773
ביטול הסכם ע"י הסכם שני כשתנאי ההסכם השני לא קויימו - יד-236 ע.א. 590/77
ראיה מהתנהגות על בטול הסכם בעקבות הפרת ההסכם - יג-226 ע.א. 278/78
בטול יפוי כח בלתי חוזר שניתן לבצוע הסכם - יג-467 ע.א. 294/77
מכללא - יב-507 ע.א. 1/76
התנאים הדרושים ל... - [י-235 ע.א. 522/75; י-340 ע.א. 594/75; ]
הליכי הביטול - [י-258 ע.א. 440/75; י-340 ע.א. 594/75; ]
התנגדות למתן הוראות אינה דרך לביטול - ט-362 ב.ר.ע. 150/75
ביטולו, בהסכמת הצדדים - ד-382 ע.א. 105/70
בשתיקה ממושכת - ג-393 ע.א. 221/69
מכירת חפץ משועבד ביטול המכר כיצד - ב-271 ע.א. 304/67
ביטול דורש מפגש רצונות - א-46 ע.א. 214/66

אי התאמה (בהסכם מכר)


ביטול הסכם עקב אי התאמה - נט-311 ע.א. 8124/00
הפרת חוזה עקב "אי התאמה" בכך שהוצהר על שטח קרקע שנמכר שהוא גדול בהרבה מהשטח בפועל - נג-389 רע"א 7642/97
מבחן "המיידיות" בביטול חוזה עקב אי התאמת הממכר - מח-377 ע.א. 583/93
ביטול חוזה עקב פגם בממכר למרות שהקונה הצהיר בהסכם כי בדק את הממכר ולא יהיו לו טענות של פגם בממכר - מח-377 ע.א. 583/93
ביטול חוזה עקב "אי התאמה" של ממכר כאשר חיטה שנמכרה ע"י המדינה לטחנת קמח היתה מקולקלת - מח-377 ע.א. 583/93
ביטול חוזה ע"י רוכשי דירה עקב רטיבות בדירה - מב-294 ע.א. 1846/92
אובדן הזכות לביטול עסקה כאשר ההודעה על "אי התאמה" והטעיה נמסרה באיחור - לד-18 ע.א. 508/86
מתן הודעת ביטול של הסכם לרכישת דירה בשל בעיות רטיבות שלש שנים לאחר קבלת הדירה - לג-361 ע.א. 42/86
מועד תחילת חישוב "הזמן הסביר" למתן הודעת ביטול בגין אי התאמה של דירה - לג-361 ע.א. 42/86
ביטול הסכם מכר למכירת רכב משהוברר כי נעשו בו שינויים בניגוד לתקנות התעבורה - לא-6 ע.א. 607/83
שיהוי בביטול הסכם לרכישת דירה לאחר שנתגלו פגמים מהותיים בדירה - כט-6 ע.א. 573/84
חיוב חברת בניה לשלם לרוכשי דירות פיצוי בשווי דירות דומות לאחר ביטול הסכם בשל פגמים בדירות - כט-6 ע.א. 573/84
בטול חוזה שכירות עקב אי התאמת המושכר - יד-242 ע.א. 240/77

אי חוקיות/מחמת תקנת הציבור


בטלות סעיפים מפלים בין נשים לגברים בהסכמי פרישה או בטלות ההסכמים בשלמותם - ס-98 בג"צ 6845/00
ביטול הסכם הפצה בין יצרן למפיץ שנעשה לזמן בלתי מוגבל וללא זכות ביטול - נו-6 ע.א. 2850/99
עקב הפרת הסכם בין סוכני שיווק לבין יצרנים שלפיו התחייבו המשווקים שלא לשווק תוצרת מתחרה - לז-282 ע.א. 605/88
ביטול התחייבות בלתי חוזרת של הורים בעלי משק שקבעה את בנם וכלתם כ"בן ממשיך" בשל היותה הסכם ירושה או מתנה המוקנית לאחר מות הנותן - לז-200 ע.א. 103/89
הסדר שמצא ביטוי מאוחר יותר בהסכם בטל אם ההסכם עצמו בטל בשל אי חוקיות - כח-119 ע.א. 759/81
חוזה של עיריה עם קבלן שאינו רשום כחוזה הבטל בהיותו סותר את תקנת הציבור - כז-357 ע.א. 195/84
בשל היותו נוגד את תקנת הציבור - כא-290 ע.א. 624/80
ביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד של חברת בניה - כא-180 ע.א. 829/80
עקב אי חוקיות - כ-115 ע.א. 74/81
הצעת תשלום שאינה מותרת אולם היא "על סף המותר" - יט-242 ע.א. 435/81
בדבר התפטרות מן הכנסת - טז-85 בג"צ 501/80
טענה שהסכם נוגד את תקנת הציבור - יד-347 ע.א. 512/78
מחמת תקנת הצבור - יג-436 ע.א. 793/76
הנוגד הוראה מפורשת בצוואה - יב-579 ע.א. 604/77
אי חוקיות - א-25 ע.א. 195/66

אי קיום תנאי מתלה/מפסיק


ביטול הסכם מכר עקב אי התקיימותו של תנאי מתלה - נה-170 ע.א. 4999/97
עקב אי תשלום במועד כשהתשלום היה תנאי מתלה - כו-86 ע.א. 150/82
טענה לבטלות חוזה עקב אי מילויים של תנאים מתלים או תנאים מפסיקים - כו-293 ע.א. 651/81
שהיה מותנה בתנאי מתלה - יח-338 ע.א. 781/79
בטול חוזה עקב סיכול כשבכתב התביעה נתבקש בטולו עקב תנאי מתלה - יד-226 ע.א. 767/77
המותנה בתנאי מתלה - יב-507 ע.א. 719/76

בטלות


האם רשאי נושה להעלות טענות בדבר בטלות עסקה בין החייב לאמו - לא-12 ע.א. 521/83
האם התחייבות אישית של מנהל חברה בטלה עם חתימת הסכם מאוחר יותר ע"י החברה - לא-137 ע.א. 689/85
טענה לבטלות סעיף בשטר מטען בהיותו הסדר כובל - כט-58 ע.א. 63/82
הסדר שמצא ביטוי מאוחר יותר בהסכם בטל אם ההסכם עצמו בטל בשל אי חוקיות - כח-119 ע.א. 759/81
בטלות ערבות שנתנה ועדה מקומית לתכנון ובניה בביהמ"ש להתחייבות קיבוץ לרכישת אדמות בשל חריגה מסמכות - כח-215 ע.א. 128/83
חוזה של עיריה עם קבלן שאינו רשום כחוזה הבטל בהיותו סותר את תקנת הציבור - כז-357 ע.א. 195/84
בטלות חוזה מעיקרו כשקיים תנאי בחוזה שאם אישורים לא יתקבלו עד מועד פלוני החוזה יהא בטל - כז-296 ע.א. 672/81
טענה לבטלות מסמך המעמיד את רכוש החותם להכרעת בורר - כו-346 ע.א. 166/82
טענה לבטלות חוזה עקב אי מילויים של תנאים מתלים או תנאים מפסיקים - כו-293 ע.א. 651/81
סעיף הקובע בטלות חוזה מעצמו צריך להיות ברור לחלוטין ובכל מקרה אחר יפורש כמקנה זכות ביטול בלבד - כה-20 ע.א. 288/81
בטלות מסמך, שנחתם כתנאי לקבלת דירה, ומאשר כי הדירה במצב תקין - יט-326 ע.א. 177/80
בטלות הסכם שיפוי מלפני חוק החוזים בשל העדר תמורה - }יט{ 404>יט<
ביטול חוזה עקב אי תשלום במועד שאינו מוצדק בנסיבות הענין - יז-98 ע.א. 672+673/79
בטלות חוזה כאשר נערך חוזה חדש - [יז-2 ע.א. 831/79; יז-37 ע.א. 808/79; ]
טענה כי חוזה מכר מקרקעין נכרת למראית עין בלבד וכי הוא בטל - טו-73 ע.א. 373/79
בטלות חוזה מעיקרא - טו-66 ע.א. 413/79

ביטול חלק מהסכם


דחיית תביעה לבטלות חלק מתנאי הסכם בשל מצג שווא - נט-199 ע.א. 3541/98
ביטול הוצאת חלקים מהרכוש המשותף ע"י קבלן בהסכם כאשר הפירוט בהסכמים אינו מספיק - נה-86 ע.א. 3902/98
ביטול חלקי של חוזה ביטוח - מח-140 רע"א 5092/96
לא ניתן לבטל חלק מסעיף בהסכם גם כשישנה זכות ביטול - לה-54 ע.א. 677/87
הפרדת חוזה לחלקים וטענה לביטול חלק ממנו בשל הפרה ע"י הצד השני - כה-102 ע.א. 105/83
ביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד של חברת בניה - כא-180 ע.א. 829/80
אין מבטלים חוזה כולו אם עילת הביטול נוגעת רק לחלקו - }טז{ 228 >טז<
בקשה לביטול סעיף בהסכם בוררות - טו-276 ע.א. 719/78

בעסקת מקרקעין


ביטול חוזה רכישת דירה עקב איחור, מעבר לפרק זמן סביר, ברישום הדירה ע"ש הרוכש - סו-343 ע.א. 10474/03
החלטת המינהל לבטל הסכמי פיתוח עם מציעים לאחר שאלה זכו במכרזים לרכישת מגרשים במסגרת פרוייקט "בנה ביתך" - סא-154 עע"ם 7561/01
ביטול עיסקת מכר מקרקעין כאשר הבעל חתם גם בשם אשתו על ההסכם והאשה מתנגדת למכירה - נב-333 ע.א. 2126/97
ביטול הסכם קומבינציה עקב אי קיום התחייבות הקבלן להתחיל בבנייה במשך שנים - מה-371 ע.א. 1375/92
ביטול חוזה ע"י רוכשי דירה עקב רטיבות בדירה - מב-294 ע.א. 1846/92
ביטול הסכם למכירת דירה לאחר שהקונים לא שילמו את התשלומים האחרונים - מא-91 ע.א. 4646/90
ביטול חוזה עם קונה דירה בשל הפרת ההסכם - לט-340 ע.א. 84/89
ביטול "הסכם קומבינציה" עם קבלן בשל איחור בהתחלת הבניה וסיומה - לט-52 ע.א. 187/89
תוקפו של הסכם מכר מקרקעין שנחתם בין המנוח לבין המערערים שהיה תלוי בהם לאחר שהפעילו עליו השפעה בלתי הוגנת - לח-199 ע.א. 733/88
תוקפו של הסכם ביטול מכר דירה שנרכשה ע"י בני זוג החתום ע"י הבעל בלבד - לח-247 ע.א. 5181/90
כשקונה שנרשמה לטובתו הערת אזהרה בעיסקת קומבינציה שבוטלה תובע השבת כספו ופיצויים אין לקיים את הערת האזהרה - לו-242 ע.א. 37/86
בקשה למחיקת הערת אזהרה לטובת רוכשי דירות בעקבות ביטול הסכם קומבינציה עם הקבלן - לו-34 ע.א. 570/87
ביטול הסכם קומבינציה כשחלף זמן רב והקבלן לא הצליח לקבל היתרי בניה - לו-242 ע.א. 37/86
ביטול הסכם בגין הפקעת מקרקעין - לו-109 ע.א. 340+341/88
ביטול חוזה שכירות מוגנת במושב שיתופי כאשר המשכיר לא הודיע לשוכר כי עפ"י ההסכם עם המושב אסור לו להשכיר הדירה לאחרים - לה-230 ע.א. 130+135/88
סרוב ליתן פס"ד הצהרתי על ביטול עיסקת קומבינציה כאשר לא יהיה לפס"ד כל נפקות מאחר והדבר לא ישפיע על זכויותיהם של רוכשי הדירות - לד-218 ע.א. 784/86
ביטול הסכם בין בעל מקרקעין לבעלים בעסקת קומבינציה אינו גורם לבטלות הערות אזהרה לטובת קונים - לא-8 ע.א. 86+813/85/81+117
האם ביטול חוזה מכר במקרקעין צריך להיות בכתב - ל-118 ע.א. 674/83
חיוב חברת בניה לשלם לרוכשי דירות פיצוי בשווי דירות דומות לאחר ביטול הסכם בשל פגמים בדירות - כט-6 ע.א. 573/84
ביטול חוזה עקב הפרה צפויה כשבעסקת קומבינציה לא נקט הקבלן בפעולות הדרושות לביצוע ההסכם - כט-69 ע.א. 635/83
בטלות הסכם קומבינציה שנחתם רק ע"י חלק מהבעלים של המקרקעין - כט-86 ע.א. 393/82
ביטול הסכם למכירת מקרקעין יכול להעשות בע"פ ולאו דוקא בכתב - כח-199 ע.א. 380/84
ביטול הסכם למכירת דירה כשהמוכרים לא עמדו בתנאי של רישום זכויות החכירה בדירה ע"ש הקונים - כח-395 ע.א. 122/84
מקרקעין עקב הזנחת הטיפול בהשגת רשיונות כנדרש עפ"י החוזה - כ-82 ע.א. 192/80
בטענה כי הוסכם על זכות חכירה לדורות והדבר שונה לזכות בעלות - יט-210 ע.א. 593/79
הפרת הסכם מכר מקרקעין וביטול ההסכם - [טו-72 ע.א. 639/78; טו-339 ע.א. 699/79; ]

הודעת ביטול


דחיית בקשה של בעל מקרקעין לבטל הסכם למכירת נכס במסגרת מימוש משכנתא ע"י כונס נכסים - סז-317 רע"א 2125/06
קיום הדרישה למתן ארכה לביטול חוזה- סד-226 ע.א. 8397/03
המועד שבו יש להודיע על ביטול הסכם בעילה שנחתם עקב כפיה ועושק - סג-298 ע.א. 5806/02
דחיית טענה שלפיה תקף ביטול "הודעת ביטול" של פוליסת ביטוח חיים, באשר הודעת הביטול נבעה מטעות של המבוטח שלא ידע כי מקננת בו מחלת הסרטן - סא-185 ע.א. 8972/00
ניתן לראות בהגשת תביעה הודעת ביטול של הסכם גם אם התביעה היתה ל"השבה" של כסף ששולם - נט-217 רע"א 2928/02
הודעת ביטול חוזה היא בעלת אופי קונסטיטוטיבי המביאה לביטול החוזה עם הודעת הביטול - נט-259 ע.א. 9371/00
הפרת הסכם והפעלת זכות הביטול תוך זמן סביר - נג-139 ע.א. 2825/97
מסירת הודעת ביטול של הסכם שלא כדין ע"י מי שנפגע מהפרת ההסכם מהווה גם היא הפרה של ההסכם וניתן לראות באירוע "הפרה הדדית" - נא-101 ע.א. 3940/94
הודעת ביטול חוזה שאין לה הצדקה מהווה הפרה של החוזה - נא-355 ע.א. 1816/91
הודעת ביטול הסכם שאינה כדין מהווה הפרה יסודית של ההסכם - נא-101 ע.א. 3940/94
סיום התקשרות בין ספק למפיץ כאשר ההסכם איפשר זאת תוך מתן הודעה מראש - מט-34 רע"א 1036/95
כשלא ניתנה הודעת ביטול בהפרה יסודית תוך זמן סביר יש לתת למפר ארכה לקיום ההסכם - מג-131 ע.א. 5196/91
הודעת ביטול בגין הפרת הסכם צריכה להיות ברורה וחד משמעית ולהתייחס להפרה המשמשת לבסוף כעילה לביטול ההסכם - מג-292 ע.א. 858/91
עצם הגשת תביעה, בה בוחר הצד הנפגע בפיצויים והשבה, עשוייה להוות הודעת ביטול חוזה>מב<- מב-89 ע.א. 294/92
הודעת ביטול הסכם שלא כדין היא בגדר הפרה יסודית של ההסכם - מב-324 ע.א. 3745/92
הודעה על ביטול הסכם צריכה להתבסס על הפרות הידועות בעת הביטול ואין להסתמך, במשפט,>מב<על הפרות שלאחר הודעת הביטול כדי להצדיק את הביטול - מב-89 ע.א. 294/92
די בהודעה שאינה מפורשת על ביטול חוזה, אך על המבטל להעביר לצד השני מסר חד משמעי>מב<על סיום הקשר החוזי - מב-89 ע.א. 294/92
אכיפת "זכרון דברים" שהופר כאשר הצד המקיים לא שלח הודעת ביטול וקיבל תשלום המהווה>מב<ויתור על זכות הביטול - מב-150 ע.א. 4161/91
אכיפת "זכרון דברים" למכירת דירה, לבקשת הקונים, למרות שהקונים שלחו "הודעת ביטול">מב<אך אח"כ שילמו תשלום על חשבון הקנייה והמוכרים קיבלו את התשלום - מב-150 ע.א. 4161/91
האם הגשת המרצת פתיחה להצהרה על הפרה יסודית של חוזה מהווה הודעת ביטול - לט-98 ע.א. 701+704/88
בביטול הסכם הפצה הזמן הסביר להודעה מראש הינו שנה אחת ומשלא ניתנה הודעה כאמור זכאי הנפגע לפיצויים בשיעור זה - לט-317 ע.א. 355/89
הודעת ביטול הסכם במסגרת הודעה לצד ג' המתנה את ביטול ההסכם בזכיה של התובע במשפט הינה ביטול כדין - לח-50 ע.א. 81/89
הגשת הודעה לצד שלישי הכוללת ביטול הסכם כמוה כמתן הודעה על ביטול ההסכם - לח-50 ע.א. 81/89
סבירות הזמן בו נשלחו הודעות על ביטול הסכם - לז-245 ע.א. 717/88
חיוב בפיצויים עקב ביטול הסכם ללא מתן הודעה זמן סביר מראש - לז-34 ע.א. 270/86
האם שניים מתוך שלשה שחתמו כצד להסכם יכולים להודיע על ביטול הסכם כאשר השלישי מחל או ויתר על ההפרה - לז-245 ע.א. 717/88
האם יש צורך במתן התראה על ביטול הסכם כאשר ניתנת אורכה לתיקון הפרה - לז-341 ע.א. 670/89
הגשת תביעה כ"הודעת ביטול" של הסכם עקב הפרה - לו-114 ע.א. 146/88
ביטול חוזה ע"י התנהגות כהודעת ביטול - לו-281 ע.א. 498/88
הצורך במשלוח הודעת ביטול - לה-54 ע.א. 677/87
הגשת תביעה כמוה כמתן הודעת ביטול - לה-76 ע.א. 131/89
מכתב שנשלח 17 יום לאחר שפסקה הכפיה וממנו משתמעת הודעת ביטול - לד-342 ע.א. 8/88
מתי הגשת תביעה נחשבת כ"הודעת ביטול" - [לג-196 ע.א. 306/85; לג-361 ע.א. 42/86; ]
מועד תחילת חישוב "הזמן הסביר" למתן הודעת ביטול בגין אי התאמה של דירה - לג-361 ע.א. 42/86
כשלון מו"מ לפשרה והגשת כתב תביעה כהודעה על ביטול חוזה - לג-196 ע.א. 306/85
יש לראות כביטול חוזה מכירת הסחורה שהוזמנה ולא סופקה עקב סירוב הקונה לקבלה ואין צורך במשלוח הודעה פורמלית - לג-196 ע.א. 306/85
הצורך לתת הודעת ביטול במועד - לג-396 ע.א. 280/87
הגשת כתב תביעה ע"י המשאיל כהודעה על רצונו לסיים את תקופת השאילה - לג-214 ע.א. 139/88
החזרת מפתח של מושכר הינה הודעה על ביטול הסכם - לב-179 ע.א. 189/86
מהו "הזמן הסביר" למשלוח הודעת ביטול - ל-118 ע.א. 674/83
הגשת תביעה לביטול חוזה כהודעת ביטול והצורך במכתב התראה כשנדרש בחוזה - כד-58 ע.א. 703/83
תוקפה של הודעת ביטול הנותנת אפשרות לקיים את החוזה תוך הסתלקות מהביטול - כג-340 ע.א. 680/83
הודעת ביטול מטעמים לא מספיקים כשקיימים טעמים מספיקים - כג-42 ע.א. 473/81
מכתב התראה ללא תגובה כהודעת ביטול - כא-238 ע.א. 79+466/80/773
האם הגשת תביעה מהווה הודעת ביטול - כא-238 ע.א. 79+466/80/773
הודעת ביטול - יח-3 ע.א. 201+27/80
הודעת ביטול - טו-339 ע.א. 699/79
מתן הודעת בטול - יג-227 ע.א. 278/78
פירוש מכתב "כהודעה על בטול חוזה" - י-91 ע.א. 304/75
הודעה במכתב רשום - ט-367 ע.א. 618/74
התרת חוזה בהודעת ביטול, מותנית מראש - א-33 ע.א. 432/66
הודעת צד שאין קיום לחוזה - א-96 ע.א. 336/66

הסכם גירושין


ביטול הסכם למזונות אחרי הגירושין עקב התנהגות הצדדים שחזרו לחיות יחדיו - מו-70 ע.א. 4946/94
הצהרה על ביטול הסכם גירושין כאשר האשה סרבה לקבל גט - לה-76 ע.א. 131/89
ביטול הסכם גירושין שקבל תוקף של פס"ד בשל חוסר בהירות ביחס לסעיף המתייחס לאופן מינוי השמאי שיקבע את מיקום רכישת הדירה לאשה - כט-92 ע.א. 531/85
טענת הטעיה וחוסר תום לב בהסכם גירושין - כ-298 ע.א. 543/82
ביטול הסכם גירושין - יא-454 ע.א. 886/75

הסכם פשרה


ביטול הסכמים שנעשו ע"י הצדדים להליך בוררות, לאחר שניתן פסק הבוררות, כאשר אחד הצדדים פעל על סמך פסק הבוררות ואח"כ בוטל הפסק באשר ניתן בתרמית - סג-226 ע.א. 1473/03 + 836/02 + 9800/01
הדרך הנכונה לתקיפת הסכם שניתן לו תוקף של פס"ד אינה בערעור אלא בהגשת תובענה לביטול ההסכם - מד-4 ע.א. 5220/90
ביטול הסכם פשרה שנעשה בבימ"ש המבוסס על הנחה שפלוני כשיר לעשות צוואה והתברר שאינו>מב<כשיר - מב-315 ע.א. 2520/92
אין לבטל מה שהוסכם בהסכם פשרה בטענות של טעויות בחשבון הכלול בהסכם - מ-102 ע.א. 5403/90
ביטול הסכם פשרה כשצד לא עמד בתנאיו - לח-298 ע.א. 92/89
ביטול הסכם פשרה בנזיקין - כא-290 ע.א. 624/80
חזרה מהסכם פשרה שטרם ניתן לו תוקף של פס"ד - יג-293 ע.א. 135/78

הפרה צפוייה


ביטול הסכם נוכח הפרה צפוייה של הצד השני - מח-188 ע.א. 5606/94
מתי מתחיל מרוץ הזמן לביטול חוזה עקב הפרה כשהיתה קודם לכן הפרה צפויה - מ-138 ע.א. 4329/90
ביטול חוזה עקב הפרה צפויה כשבעסקת קומבינציה לא נקט הקבלן בפעולות הדרושות לביצוע ההסכם - כט-69 ע.א. 635/83

הפרה


ביטול הסכם קבלנות לבניית מבנים עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, אינה מונעת חיוב הקבלן בפיצויים הקבועים בהסכם בשל איחור בהשלמת הבנייה שנמסרה בינתיים לקבלן אחר - סג-168 ע.א. 4162/02
הפרת הסכם וחובת נאמנות המצדיקה ביטול הסכם והתקשרות בין תנובה לבין מחלקי חלב - סא-18 ע.א. 736/01 + 17/01 + 9425/00 + 7338/00
פניית הזוכה במכרז למציע לבצע את התשלומים באיחור אינה מבטלת את זכות הביטול בגין הפרה - ס-244 ע.א. 1368/02
ביטול הסכם עקב הפרתו כאשר ביהמ"ש רואה את ההפרה בנימוק שלא הועלה בהודעת הביטול כאשר הנימוק הנוסף הועלה בתביעה שהוגשה - נט-217 רע"א 2928/02
הפרת חוזה והיעדר עילה לביטול חוזה - נז-258 ע.א. 896/98
ארכה למילוי תנאי רגיל או תנאי יסודי בהסכם - נג-139 ע.א. 2825/97
ביטול חוזה לרכישת מגרש במכרז מהעיריה כאשר החוזה הופר ע"י הגשת תכנית לרשיון בניה הנוגד את תנאי החוזה - מח-21 ע.א. 2112/94
ביטול הסכם על אתר עקב הפרה לא יסודית בשלב שבו המפר כבר אינו יכול לתקן את ההפרה גם אם יקבל ארכה לקיום ההסכם - מג-131 ע.א. 5196/91
חריגה מהמועד הקבוע בחוזה לתשלום עבור רכישת דירה שאינה מצדיקה ביטול ההסכם - מב-344 ע.א 4377/91
ביטול הסכם עקב הפרה כאשר המפר הסתמך על תוספת להסכם שלא נחתמה ע"י הצד השני - מב-349 ע.א. 303/88
ביטול הסכם בטענת הפרה ע"י הצד השני - מב-292 ע.א. 2045/90
ביטול חוזה עם קונה דירה בשל הפרת ההסכם - לט-340 ע.א. 84/89
ביטול "הסכם קומבינציה" עם קבלן בשל איחור בהתחלת הבניה וסיומה - לט-52 ע.א. 187/89
זכות לבטל הסכם כאשר הקונה אינו עומד באחד התשלומים וצפוי שלא יעמוד בתשלומים הבאים למוות שזכות הביטול עפ"י ההסכם הינה רק לאחר אי עמידה בשני תשלומים - לח-123 ע.א. 735/88
האם יש צורך במתן התראה על ביטול הסכם כאשר ניתנת אורכה לתיקון הפרה - לז-341 ע.א. 670/89
ביטול שלא כדין כאשר לא ניתנה אורכה לתיקון ההפרה - לז-341 ע.א. 670/89
ביטול הסכם עקב ביצוע בלתי משביע רצון של העבודה - לז-34 ע.א. 270/86
ביטול הסכם להפעלת תחנת טוטו כאשר בעל התחנה לא כיבד שיק אישי שלו בגלל ביטול שיק גדול שניתן לו ע"י מהמר - לז-360 ע.א. 348/89
ביטול חוזה ע"י המינהל עקב הפרתו ע"י רוכש מגרש שלא עמד במועדים של החוזה לפעולות פיתוח ובניה - לו-213 ע.א. 753/88
ביטול עיסקה ע"י מינהל מקרקעי ישראל בשל אי בניה בקרקע לאחר 19 שנה - לה-333 ע.א. 147/88
לאחר הפרה לא יסודית - לא-230 ע.א. 646/85
ביטול חוזה להפצת עיתון בשל הפרות שהתבטאו באי חלוקתו במועד ובאי הקמת מקום עסק קבוע - ל-324 ע.א. 467/84
ביטול הסכם עקב הפרה לאחר משלוח התראות - כט-243 ע.א. 76/85
בשל אי תשלום במועד ע"י הקונים כשהמוכרים סרבו לחתום על מסמכי העברת הדירה - כז-174 ע.א. 368/83
ביטול חוזה עם קבלן שזכה במכרז כשהלה לא השיג אישור על רישום בפנקס הקבלנים כפי שהתחייב - כז-357 ע.א. 195/84
חודש ימים אינו זמן סביר לביצוע חוזה שהופר עקב אי השגת רשיון בניה - כו-42 ע.א. 345/82
עקב אי עמידה בתשלום עפ"י ההסכם מבלי שניתנה אורכה למילוי החיוב - כה-362 ע.א. 486/82
מתי יש צורך במתן אורכה לתיקון ההפרה קודם ביטול ההסכם - כה-362 ע.א. 486/82
עקב אי תשלום של סכום קטן יחסית - כד-380 ע.א. 228/83
עקב אי תשלום במועד של אחד התשלומים - כג-370 ע.א. 556/83
עקב כשלון תמורה מוחלט - כב-92 ע.א. 470/82
עקב אי תשלום במועד של אחד התשלומים - כב-130 ע.א. 15/83
להקמת מלון כשהעבודות לא החלו במועד - כב-68 ע.א. 283/81
עקב אי תשלום במועד של אחד התשלומים - [כ-164 ע.א. 158/80; כ-285 ד.נ. 18/82; ]
עקב אי הופעה אצל עו"ד כמוסכם בזכרון הדברים - כ-259 ע.א. 825/79
עקב אי תשלום במועד של אחד התשלומים - יט-216 ע.א. 280/80
עקב אי עמידה במועדי התשלומים - יח-106 ע.א. 132/79
בשל הפרתו - יח-323 ע.א. 842/79
בשל הפרת תנאי של חלוקה ורישום בעלות - יח-2 ע.א. 201+27/80
עקב הפרה וחוסר תגובה של המפר - יז-282 ע.א. 704/79
עקב אי תשלום יתרת המחיר - יז-229 ע.א. 701/79»ע.א. 701/79«
בשל הפרתו - יד-355 ע.א. 369/78
בשל אי עמידה בתשלומים - יד-344 ע.א. 628/78
עקב איחור בתשלום - יג-498 ע.א. 409/78
עקב אי ביצוע התחייבות לבנות על הקרקע - יג-162 ע.א. 72/78
בטול חוזה מחמת הפרתו - [יג-405 ע.א. 313/77; יג-416 ע.א. 413/78; יג-498 ע.א. 409/78; יג-509 ע.א. 381/77; יג-520 ע.א. 230/77; ]
ביטול הסכם בגלל פיגורים בתשלום - יא-181 ע.א. 594/76
אי תשלום חלק ממחיר הנכס אינה הסתלקות מחוזה - ט-13 ע.א. 139/74
אורכה לביצוע התנאי היסודי - ט-350 ע.א. 71/75
מחמת אי סילוק תשלום - ג-181 ע.א. 512/68

הפרה יסודית


חלוף זמן מהפרה יסודית של הסכם בלי לבטלו, אינו מצביע על ויתור על הזכות לבטל את ההסכם - ס-360 ע.א. 8741/01
"ויתור על זכות הביטול של חוזה עקב הפרה יסודית - ס-5 רע"א 7956/99
כשלא ניתנה הודעת ביטול בהפרה יסודית תוך זמן סביר יש לתת למפר ארכה לקיום ההסכם -מג-130 ע.א. 2230/92
ביטול הסכם בשל הפרה יסודית רחבת היקף גם אם מתברר שההפרה מצומצמת יותר - (מ) מ-199 ע.א. 751/89
ביטול הסכם עקב הפרה יסודית למרות שהמניע העיקרי לביטול היה חוסר כדאיות - לב-179 ע.א. 189/86
עקב הפרה יסודית - לא-230 ע.א. 646/85
ביטול הסכם עקב הפרה ללא מתן התראה וכאשר קיימת תניה גורפת בדבר הפרות יסודיות - לא-102 ע.א. 21/85
אי ביצוע תשלומים במועד כהפרה יסודית ואופן ביטול החוזה כשלא נמסרה הודעה תוך זמן סביר - ל-82 ע.א. 313/85
עקב הפרה יסודית - }כט{ כשלא נקבע בהסכם מועד לביצוע תשלום והמוכר הודיע לקונה בכתב על מועד התשלום - כט-365 ע.א. 608+637/83
עקב הפרה יסודית שהתבטאה בהפצת מוצרים של חברה אחרת בניגוד להסכם - כח-115 ע.א. 618/85
הדרכים לביטול חוזה בשל הפרה יסודית ובשל הפרה שאינה יסודית - כח-356 ע.א. 414/83
כאשר היתה הפרה יסודית והחוזה לא בוטל תוך זמן סביר ניתן לבטלו ע"י מתן אורכה - כב-68 ע.א. 283/81
עקב הפרה יסודית של החוזה - יב-114 ע.א. 248/77
אבחנה בין הפרה יסודית להפרה שאינה יסודית לצורך תהליך הביטול - י-340 ע.א. 594/75
בגין הפרה היורדת לשורשו - א-326 ע.א. 513/66

השבה


סרוב להעניק תרופה של ביטול הסכם בשל הזמן הרב שחלף מאז ההפרה ואי הסבירות של ההשבה בעין - מ-138 ע.א. 4329/90
שיעורי השבה בביטול הסכם, ריבית והצמדה - לח-371 ע.א. 1046/90
כשקונה שנרשמה לטובתו הערת אזהרה בעיסקת קומבינציה שבוטלה תובע השבת כספו ופיצויים אין לקיים את הערת האזהרה - לו-242 ע.א. 37/86
פירוש פס"ד הכורך ביטול הסכם בקיום ההשבה כך שהביטול אינו מותנה בהשבה - לה-259 ע.א. 625/85
תוקפו של ביטול שנעשה עפ"י סעיף בהסכם כאשר המבטל לא עמד בתנאי ההשבה - לד-98 ע.א. 187/87
הגשת הוכחת חוב למפרק כהסכמה לביטול החוזה והשבת התמורה לענין החזרי מע"מ - לד-354 ע.א. 738/86
פדיון שיק שנשלח כ"השבה" ע"י צד שביטל חוזה באופן חד צדדי כהסכמה לביטול - לא-69 ע.א. 1/84
השבה עקב ביטול חוזה בשל הפרה וחיוב בריבית והצמדה - כא-184 ע.א. 423/80
זכות קיזוז של דמי נזק כנגד תביעת השבה - כ-18 ע.א. 544+604/81
החזרת שכר שקבל עובד שהתקשר בחוזה שהיה בו מצג תרמית בקשר לגילו - כ-39 ע.א. 125/80
תביעת השבה בעקבות הפרת הסכם ובטולו - יג-227 ע.א. 186/77
השבת כספים למי שביטל את ההסכם - יג-405 ע.א. 313/77

חיובים שלובים


קיום חיובים שלובים - נג-139 ע.א. 2825/97
חיובים שלובים בחוזה מכירת דירה - מז-376 ע.א. 6496/95
כשהקונה לא שילם במועד וטענה שחיוב הפך ל"שלוב" כאשר הממכר לא נמסר - כד-25 ע.א. 765/82
עקב אי ביצוע חיובים שלובים - כג-231 ע.א. 418/82

טעות והטעייה


התרשלותו של צד לחוזה שהוטעה אין בה כדי לשלול ממנו את זכותו לביטול החוזה - סו-268 ע.א. 7168/03
ביטול זכרון דברים שנחתם עקב מצג שווא של מוכר דירה שלפיו הדירה נבנתה בהתאם להיתר בנייה בעוד שחלק מהדירה נבנה בחריגה מההיתר - סד-194 ע.א. 5332/03
ביטול הסכם תוך זמן סביר עקב הטעייה - מג-82 ע.א. 1525+1535/92+90+520/91/4269
ביטול הסכם פשרה שנעשה בבימ"ש המבוסס על הנחה שפלוני כשיר לעשות צוואה והתברר שאינו>מב<כשיר - מב-315 ע.א. 2520/92
עילת ביטול כאשר החותם על חוזה טעה לגבי משמעות העיסקה והצד השני לא גילה לו עובדה>מא<שהיה עליו לגלות - מא-243 ע.א. 1932/90
אין לבטל מה שהוסכם בהסכם פשרה בטענות של טעויות בחשבון הכלול בהסכם - מ-102 ע.א. 5403/90
בקשה לביטול הסכם שקיבל תוקף של פס"ד בטענה של טעות בכריתת ההסכם - לו-24 ע.א. 690/88
אובדן הזכות לביטול עסקה כאשר ההודעה על "אי התאמה" והטעיה נמסרה באיחור - לד-18 ע.א. 508/86
כשגוף הוצג בחוזה כשותפות בעוד שבפועל היה חברה בע"מ - כו-86 ע.א. 150/82
הצהרה לא נכונה של צד לחוזה כי בידו סכום כסף מסויים כהטעייה המזכה בביטול ההסכם - כו-277 ע.א. 304/84
עקב טעות והטעייה - כד-355 ע.א. 488/83
בטענה של טעות או הטעייה בנוגע לשוויה של דירה - כב-153 ע.א. 455/82
טענת הטעיה וחוסר תום לב בהסכם גירושין - כ-298 ע.א. 543/82
ע"י בימ"ש בשל הטעיה או טעות - יט-348 בר"ע 158/82
עקב טעות או הטעיה בנוגע לסביבה של הדירה - יח-107 ע.א. 373/80
טעות סופר או טעות כיוצא בה אינה עילה לביטול החוזה - טז-3 ע.א. 565/79
בעילת טעות - [יד-167 ע.א. 567/78; יד-243 ע.א. 240/77; יד-355 ע.א. 369/78; ]
בעילות של טעות והטעיה - יד-164 ע.א. 287/78
בטענה של הטעייה - [יג-420 ע.א. 544/78; יג-586 ע.א. 273/78; ]
עקב טעות - יב-100 ע.א. 838/75
עקב הטעיה - יב-114 ע.א. 248/77
עקב אי גילוי עובדות - יב-100 ע.א. 838/75
בגין טעות - א-259 ע.א. 542/66

מועד הביטול


איחור ברישום דירה על שם הרוכש כ"הפרה יסודית" של הסכם - סו-343 ע.א. 10474/03
הודעת ביטול חוזה היא בעלת אופי קונסטיטוטיבי המביאה לביטול החוזה עם הודעת הביטול - נט-259 ע.א. 9371/00
מתן הודעה "זמן סביר" מראש על הפסקת הסכם להפצת מוצרים שלא נקבע בו מועד לסיום - מב-34 ע.א. 55+57/88+47
משהעניקו רוכשי דירה למוכרים ארכה להשלמת הבניה לא היו רשאים לבטל את החוזה לפני>מב<תום מועד ההארכה - מב-292 ע.א. 2045/90
ביטול חוזה שלא הוגבל בזמן ע"י הודעה במועד סביר - מב-43 ע.א. 5630/90
ביטול חוזה מחמת פגם בכריתתו פועל למפרע ואין לחייב את המבטל בגין הפרה שהפר קודם>מב<לכן את החוזה - מב-37 ע.א. 416/91
סרוב להעניק תרופה של ביטול הסכם בשל הזמן הרב שחלף מאז ההפרה ואי הסבירות של ההשבה בעין - מ-138 ע.א. 4329/90
מתי מתחיל מרוץ הזמן לביטול חוזה עקב הפרה כשהיתה קודם לכן הפרה צפויה - מ-138 ע.א. 4329/90
מועד ביטול הסכם כשנשלחו מספר הודעות מותנות - מ-69 ע.א. 277/89
הצורך במתן זמן סביר למועד ביטול חוזה שלא נקבע מועד לסיומו - לח-334 ע.א. 189/89
הזכות לביטול חוזה צריכה להיות ממומשת תוך זמן סביר - לח-298 ע.א. 92/89
סבירות הזמן בו נשלחו הודעות על ביטול הסכם - לז-245 ע.א. 717/88
ביטול שלא כדין כאשר הביטול לא נעשה תוך זמן סביר - לז-341 ע.א. 670/89
מתי ביטול חוזה חל למפרע ממועד כריתתו - לד-114 ע.א. 526/87
מתן הודעת ביטול של הסכם לרכישת דירה בשל בעיות רטיבות שלש שנים לאחר קבלת הדירה - לג-361 ע.א. 42/86
מועד תחילת חישוב "הזמן הסביר" למתן הודעת ביטול בגין אי התאמה של דירה - לג-361 ע.א. 42/86
שיהוי בביטול הסכם לרכישת דירה לאחר שנתגלו פגמים מהותיים בדירה - כט-6 ע.א. 573/84
הצורך לבטל תוך זמן סביר לאחר ההפרה -כו-403 ע.א. 759/83
מהו זמן סביר לענין ביטול חוזה - כב-346 ע.א. 10/81
כאשר היתה הפרה יסודית והחוזה לא בוטל תוך זמן סביר ניתן לבטלו ע"י מתן אורכה - כב-68 ע.א. 283/81
זמן סביר מההפרה עד לביטול - י-340 ע.א. 594/75
זמן סביר מההפרה עד הביטול - ט-350 ע.א. 71/75

סעיף ביטול בחוזה


ויתור על "זכות ביטול קוגנטית" של הסכם, כאשר הויתור נלמד מהתנהגות הצדדים לאחר כריתת ההסכם ולא מצויין בהסכם - סט-53 ע.א. 1746/06 + 829/01
תוקפו של ביטול שנעשה עפ"י סעיף בהסכם כאשר המבטל לא עמד בתנאי ההשבה - לד-98 ע.א. 187/87
סעיף הקובע בטלות חוזה מעצמו צריך להיות ברור לחלוטין ובכל מקרה אחר יפורש כמקנה זכות ביטול בלבד - כה-20 ע.א. 288/81
סעיף ביטול אוטומטי של חוזה כשלא מושג רשיון בניה תוך הזמן הנקוב בחוזה - כג-231 ע.א. 418/82
הוראה בחוזה הקובעת "זכות בטולו" אם לא יתקיימו התנאים הנדרשים - י-91 ע.א. 304/75
הוראה בחוזה שהוא יבוטל אם יהא פיגור בתשלומים - ט-83 ע.א. 203/73

פיצויים


בביטול הסכם הפצה הזמן הסביר להודעה מראש הינו שנה אחת ומשלא ניתנה הודעה כאמור זכאי הנפגע לפיצויים בשיעור זה - לט-317 ע.א. 355/89
חיוב בפיצויים עקב ביטול הסכם ללא מתן הודעה זמן סביר מראש - לז-34 ע.א. 270/86
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
כשקונה שנרשמה לטובתו הערת אזהרה בעיסקת קומבינציה שבוטלה תובע השבת כספו ופיצויים אין לקיים את הערת האזהרה - לו-242 ע.א. 37/86
חיוב חברת בניה לשלם לרוכשי דירות פיצוי בשווי דירות דומות לאחר ביטול הסכם בשל פגמים בדירות - כט-6 ע.א. 573/84
המועד שלפיו יש לקבוע פיצויים עקב ביטול חוזה - יא-492 ע.א. 601/75

שיקולי צדק ותום לב


ביטול הסכם מכירה של מניות עקב חוסר תום לב של הרוכש - ע-130 ע.א. 11061/05
מניעת ביטול הסכם למרות הפרתו כאשר הביטול אינו צודק בנסיבות העניין - נג-139 ע.א. 2825/97
גם בביטול חוזה כדין יש מקום לבדיקה אם נעשה בתום לב - לח-334 ע.א. 189/89
תום לב בביטול הסכם - לז-245 ע.א. 717/88
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
ביטול חוזה שכירות מוגנת במושב שיתופי כאשר המשכיר לא הודיע לשוכר כי עפ"י ההסכם עם המושב אסור לו להשכיר הדירה לאחרים - לה-230 ע.א. 130+135/88
ביטול הסכם עקב הפרה יסודית למרות שהמניע העיקרי לביטול היה חוסר כדאיות - לב-179 ע.א. 189/86
ביטול הסכם עקב הפרה ללא מתן התראה וכאשר קיימת תניה גורפת בדבר הפרות יסודיות - לא-102 ע.א. 21/85
שימוש בזכות לבטל חוזה שלא כתום לב - כו-2 ע.א. 463/81
טענת הטעיה וחוסר תום לב בהסכם גירושין - כ-298 ע.א. 543/82
נסיבות העושות את ביטול ההסכם לבלתי צודק - יח-3 ע.א. 201+27/80
מניעת ביטול ע"י ביהמ"ש משיקולי צדק - טז-386 ע.א. 604/79
נסיבות העושות את ביטול ההסכם לבלתי צודק - טו-98 ע.א. 602/77
עקב אי בצוע בדרך מקובלת ובתום לב - יג-416 ע.א. 413/78
בגין חוסר תום לב - יג-586 ע.א. 627+636/78
בבטול חוזה יש לנהוג בתום לב - יג-498 ע.א. 409/78
יהיה בלתי צודק - }יב{ כשהיתה הפרה לא יסודית של ההסכם - יב-98 ע.א. 625/75

תרמית, מצג שווא, עושק, כפייה


קבלת טענה של "לא נעשה דבר" ע"י חולה שחתמה על הסכם הלוואה עם חברת ביטוח, בעקבות איומים שאיים עליה בעלה, ששללו ממנה את "רצונה החפשי" - ע-13 ע.א. 8163/05
ביטול הסכמים שנעשו ע"י הצדדים להליך בוררות, לאחר שניתן פסק הבוררות, כאשר אחד הצדדים פעל על סמך פסק הבוררות ואח"כ בוטל הפסק באשר ניתן בתרמית - סג-226 ע.א. 1473/03 + 836/02 + 9800/01
התרופה למצג שווא במכירת דירה אינה "אכיפה" אלא ביטול החוזה ופיצויים - נט-263 ע.א. 8737/00
עילת ביטול כאשר החותם על חוזה טעה לגבי משמעות העיסקה והצד השני לא גילה לו עובדה>מא<שהיה עליו לגלות - מא-243 ע.א. 1932/90
תוקפו של הסכם מכר מקרקעין שנחתם בין המנוח לבין המערערים שהיה תלוי בהם לאחר שהפעילו עליו השפעה בלתי הוגנת - לח-199 ע.א. 733/88
מכתב שנשלח 17 יום לאחר שפסקה הכפיה וממנו משתמעת הודעת ביטול - לד-342 ע.א. 8/88
העברת זכות לחלוקת גז ממחלק אחד למשנהו כאשר הראשון נתפס במעילה - לב-201 ע.א. 498/83
ביטול הסכם שנחתם עם אשה זקנה תוך שימוש בהשפעה בלתי הוגנת ובתרמית ביחס למגוריה העתידיים ולאפשרות ההחרמה של הדירה - כט-360 ע.א. 638/84
עקב כפייה ועושק - כו-248 ע.א. 784/81
בטענת עושק - [כד-107 ע.א. 146/81; כד-332 בר"ע 504/84; ]
בטענה של לחץ ואי ידיעה על מה חותמים - כד-298 ע.א. 239/84
ביטול חוזה בטענת עושק - כא-290 ע.א. 624/80
החזרת שכר שקבל עובד שהתקשר בחוזה שהיה בו מצג תרמית בקשר לגילו - כ-39 ע.א. 125/80
ביטול מחמת עושק עפ"י סעיף 18 לחוק החוזים ופרוש הסעיף - [יח-99 ע.א. 403/80; יח-115 ע.א. 596/79; ]
בעילת עושק - טו-276 ע.א. 719/78
עקב מרמה - יג-511 ע.א. 334/77
עקב תרמית - יב-114 ע.א. 248/77
עקב מצג שווא - יב-100 ע.א. 838/75
עקב השפעה בלתי הוגנת - יב-579 ע.א. 604/77
מחמת מצג שווא - ד-32 ע.א. 214/69
מחמת מצג שווא במירמה - ג-59 ע.א. 130+139/68
מחמת מצג שוא - ב-338 ע.א. 542/67
מחמת מצג שווא - }א{ 459,286 >א<[א 286»ע.א. 597/66«;א 459»ע.א. 309/66-44«;]

ביצוע

כללי
ביצוע בעין
ביצוע לקוי
הגשת תביעה וסדרי הדין
הכשלתו לידי הצד השני
היעדר מסויימות ובהירות בחוזה
חוזה למתן שירות/עבודה
חיוב שאינו בר ביצוע
חיובים מקבילים/שלובים/מותנים
כנדרש בהסכם
מועד הביצוע
מכר דירה
עיכוב
עסקה במקרקעין
פגם בחוזה/בכשרות הצדדים
פגם בממכר
קבלנים
שערוך
תום לב ודרך מקובלת
תשלום

כללי


חיובו של מפעל הפיס לשלם זכייה לזוכה שכרטיסו אבד, אך הוכח שהוא רכש את הכרטיס - סז-141 דנ"א 8385/05
10002סעד זמני בתביעת "צו עשה" לביצוע הסכם - סה-63 רע"א 10066/04
חיוב המדינה בתשלום מלוא הוצאות אישפוזים פסיכיאטריים, לפי הסדר חוזי עם "בריאות כללית" שהושג בתובענה קודמת - סד-185 בג"צ 2725/02
דחיית טענה של גריעה בתקציב המשחררת את המדינה מהתחייבות חוזית - סד-185 בג"צ 2725/02
אפשרות של מימוש תנאי בהסכם אופציה לפינוי דיירים, למרות שהם דיירים מוגנים ולא פולשים כפי שהוצג בפני הצד הרוכש - נט-199 ע.א. 3541/98
העובדה שהמינהל הוא גם רשות שלטונית אינה מצדיקה שינוי תניות בחוזה - נז-393 ע.א. 6651/99
ביצוע הסכם פשרה עם רשות השידור שניתן לו תוקף של פס"ד - נז-390 רע"א 4976/00
על מי מוטלת החובה לשלם את המע"מ בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
השפעתו של פס"ד בו נתקבל ערעור, על מילוי חיוביו של הצד שכנגד שפעל לפי פסה"ד שבוטל - מז-190 רע"א 3165/96
ביצוע הסכם ע"י העברת מקרקעין במושע כאשר ההסכם מתייחס לחלק מסויים ומוגדר במקרקעי מושע - מז-358 ע.א. 1819/93
שניים שמגיע להם חיוב אחד רשאי החייב לקיים את החיוב בתום לב לאחד - מא-199 ע.א. 4664/90
חלוקת הפסדים בין שותפים שייבאו סחורה מחו"ל - מא-62 ע.א. 5335/90
תוקפה של התחייבות שניתנה לסטודנטים בוגרי סמינר לפטור מקורסים מסויימים - מ-6 ע.א. 667/89
דחיית תביעה של אדריכלים שזכו במכרז להורות כי כל שינוי בתוספת לתכניות יעשה רק באמצעותם - מ-153 ע.א. 782/87
מתי ניתן להפעיל את החזקה ששניים שמגיע להם חיוב אחד רשאי כל אחד מהם לדרוש את קיומו והיקפה של חזקה זו - לז-165 ע.א. 706/86
תביעת מוביל משנה לתשלומים בטענה שהוסכם עימו על תעריף שונה מהמקובל בחברה - לד-212 ע.א. 149/85
תביעה של שחקן כדורסל להורות לקבוצתו ולאיגוד להתיר לו לעבור לקבוצה אחרת - לב-67 ע.א. 496/88
שכרו של עו"ד שנקבע באחוזים משווי נכס יקבע לפי שווי הנכס במועד מתן פסה"ד - לב-279 ע.א. 565/85
מתי יכול בימ"ש להעריך רווחים מעסקה עפ"י אומדנא - לב-350 ע.א. 778/87
מתי חייב מנהל מקרקעי ישראל ליתן אישור לחוכר לדורות לצורך תוספת בניה - לב-53 ע.א. 516/87
מתן אופציה לרכישת נכס מהמינהל ב"תנאים מקובלים" - לא-56 בר"ע 421/87
תביעת סוכן ביטוח שצמצם פעילותו לקבלת עמלות עפ"י הסכם - כט-60 ע.א. 539/83
הסכם העברת מניות והסכם המחייב העברת מניות במקרה של מעילה בכספי החברה - כט-24 ע.א. 497/84
ההשלכות של "פירוד ברוח טובה" במהלך תקופת ההסכם - כח-115 ע.א. 618/85
קבלת הלוואה ממשרד השיכון בשיעור נמוך מהמוסכם תוך מחאה בע"פ כויתור על הזכות - כז-361 ע.א. 265/84
קיזוז חיובים עפ"י חוק החוזים וכיצד יש ליתן הודעה על כך - כו-50 ע.א. 476/82
אי עשיית מאמצים לקיומו של תנאי מתלה מונעת מהצד החייב בקיום התנאי להסתמך עליו - כה-292 ע.א. 220/83
חילוט ערבות לקיום חיוב כויתור וזניחת הזכות - כד-351 ע.א. 81+463/82/766
השפעת הידוע מתוך המו"מ על ביצוע ההסכם - כג-370 ע.א. 556/83
- (טו) 332 >טז<»המ' 299/80«
צו למינוי כונס נכסים להשלמת עבודות בניה עפ"י חוזה מכר - י-290 ע.א. 846/75
חוזה מכר - }ט{ לאור האינפלציה במשק - ט-134 ע.א. 411+414/74
הסכם להעברת מניות לפני חוק החוזים - ט-44 ע.א. 26/73
בתוספת פיצויים - [ט-44 ע.א. 26/73; ט-374 ע.א. 162/74; ]
שקולי בימ"ש למתן צו ביצוע חלקי - ז-249 ע.א. 264/72
- ו-121 ע.א. 777/70
לא יינתן מתי - ד-382 ע.א. 105/70
חלוקי דעות בקשר לתנאי ביצועו - ד-170 ע.א. 365/69
קיום התחייבות תוך מחאה - ג-128 ע.א. 526/67
צו מניעה לקיומו - ג-59 ע.א. 130+139/68
סעד מן היושר - }ג{ התנייתו עפ"י ראות עיני ביהמ"ש - ג-386 ע.א. 556/69
כשהחוזה נבלע בפס"ד - ג-28 ע.א. 248/68
בהעדר תמורה - ג-372 ע.א. 493/68
כשהסכימו על דין תורה - א-419 ע.א. 588/66

ביצוע בעין


דחיית טענה של הפרת הסכם ו"ביצוע בקירוב" של הסכם - סב-212 ע.א. 8704/99
"ביצוע בקירוב" של חוזה - נז-274 ע.א. 2686/99
אין ליתן צו ביצוע בעין נגד המדינה - טו-216 בג"צ 347/80
של זכרון דברים - [יג-291 ע.א. 59/77; יג-466 ע.א. 158/77; ]
של הסכם בניה - יג-230 ע.א. 821/77
התנאת ביצוע בעין בצמידות או שיערוך של התשלומים - יג-466 ע.א. 158/77
דין תביעת בצוע בעין של מי שהפר את ההסכם - [יג-230 ע.א. 821/77; יג-230 ע.א. 225/78; ]
תביעה לביצוע בעין של חוזה מכר מקרקעין - יב-507 ע.א. 719/76
של זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - יב-312 ע.א. 18/77
טענות נגד דרכי הבצוע של פס"ד לבצוע בעין של חוזה למכירת מקרקעין - יב-505 ע.א. 647/77
של חוזים לרכישת מקרקעין - [יא-44 ע.א. 279/76; יא-68 ע.א. 160+204/76; יא-394 ע.א. 788/76; יא-396 ע.א. 118/75; יא-403 ע"א 635/76; יא-547 ע.א. 61/77; ]
אין מבצעים בעין הסכם למתן שירותים - }יא{ 427 >יא<»המ' 456/77«
שיקולי בית המשפט בהתנאת תנאים למתן צו ביצוע בעין - י-227 ע.א. 372/75
ויתור על זכות ביצוע בעין - י-226 ע.א. 557/75
בטול החלטת בית המשפט לביצוע בעין של הסכם מקרקעין בשל חוסר אפשרות לבצעה - }י{ 152 >י<»המ' 94/75«
לא ינתן - }ט{ כשביהמ"ש לא יוכל לחייב התובע לבצע חלקו - ט-262 ע.א. 541/74
ביצוע בעין למכירת מגרש על פיו - ו-307 ע.א. 223/71
מכירת מקרקעין - א-342 ע.א. 407/66
למתן שרותים - א-33 ע.א. 432/66
להתקנת מעלית - א-283 ע.א. 495/66
להעברת מקרקעין - [א-222 ע.א. 416/66; א-439 ע.א. 89/67; ]
לא ינתן צו כשמסירת חזקה נמנעה שלא באשמת המפר - א-331 ע.א. 397/66
כשיש פיצוי אחר להפרה - א-528 ע.א. 67/67

ביצוע לקוי


הודעה לקבלן על ליקויים בדירה אינה צריכה להיות בכתב - סב-69 ע.א. 8939/01
תביעה חוזית ותביעה בנזיקין כאשר מכונות נגרות שהוזמנו מהיצרנית לא התאימו למטרתן - נב-188 ע.א. 96+7211/96/7749
אחריות חברת בניה לנזקי רטיבות - לט-178 ע.א. 353/88
סכסוך בין יבואן לספק ביחס לאחריות בגין בשר שהתגלה כמקולקל - לד-178 ע.א. 378/86
חיוב קבלן בתשלומים בשל ליקויים בבניה - לא-137 ע.א. 689/85
אחריות קבלן וחברת בניה שהעסיקה אותו עקב חפירת יסודות לבנין בעומק בלתי מספיק - כט-6 ע.א. 573/84
טיפול לקוי של חברת תעופה במטען של נוסע - כד-269 ע.א 192/83
אחריות מפעל הפיס כשלא הגיעו עותקי הנחושון - ז-83 ע.א. 508/71

הגשת תביעה וסדרי הדין


דחיית גירסה בדבר אי קבלת תשלום אחרון בגין מכר דירה כשהתביעה הוגשה זמן רב לאחר מסירת הדירה - לז-348 ע.א. 204/88
מתן שיק לבנק בחו"ל שאילו היה מוצג בבנק היה נפרע מהווה תשלום עפ"י ההסכם למרות שפקיד הבנק אמר לצד השני שאין די כסף בחשבון - לד-199 ע.א. 88/87
דחיית תביעה לרווחים עפ"י הסכם בעסקי יהלומים כשל אי הוכחת הרווח - לב-350 ע.א. 778/87
תביעות הדדיות ביחס לביצוע עבודה ע"י קבלן משנה - כט-175 ע.א. 155/84
תביעות הקשורות בביצוע הסכם לבנית בית - כח-365 ע.א. 40/85
תביעה עפ"י חשבונות ביחס לביצוע עבודות הובלה - כח-138 ע.א. 176/83
דין תביעת בצוע בעין של מי שהפר את ההסכם - יג-230 ע.א. 821/77
טענות נגד הביצוע של פס"ד לביצוע בעין של חוזה למכירת מקרקעין - יב-505 ע.א. 647/77
שיקולי בית המשפט בהתנאת תנאים למתן צו ביצוע בעין - י-227 ע.א. 372/75
צו למינוי כונס נכסים להשלמת עבודות בניה עפ"י חוזה מכר - י-290 ע.א. 846/75
בטול החלטת בית המשפט לביצוע בעין של הסכם מקרקעין בשל חוסר אפשרות לבצעה - }י{ 152 >י<»המ' 94/75«
שיהוי בהגשת התביעה - [ז-185 ע.א. 106/72; ז-249 ע.א. 264/72; ]
סדרי הדין בתביעה לביצוע - ז-38 ע.א. 438/72

הכשלתו לידי הצד השני


כאשר מוכר דירה הצהיר שאין לו משכנתא על הדירה והוברר כי קיימת משכנתא כזו המונעת מהקונה לקבל משכנתא נדחים חיובי הקונה עד להסרת המניעה - לח-189 ע.א. 2147/90
טענה כי פעולות צד לחוזה שנעשו שלא כדין מנעו מהצד השני לפעול עפ"י ההסכם - לג-99 ע.א. 737/84
תשלום דמי ניהול בית מלון כאשר הבעלים מנעו ממנהל המלון לבצע את תפקידו - לא-23 ע.א. 444/85
כיצד יש להפקיד כספים שמועד תשלומם נדחה עקב אי פינוי הנכס במועד - כט-359 ע.א. 101/85
הקונה אינו צריך לפנות למוכר כדי לברר איך להשקיע כספים שמועד תשלומם נדחה בעטיו של המוכר - כט-359 ע.א. 101/85
לא ינתן צו כשמסירת חזקה נמנעה שלא באשמת המפר - א-331 ע.א. 397/66

היעדר מסויימות ובהירות בחוזה


כאשר אין הסכמה בהסכם קומבינציה על מיקום דירות שיקבל בעל המקרקעין, חל סעיף 45 לחוק החוזים בדבר מתן נכס מסוג ומטיב בינוניים - נב-324 ע.א. 3380/97
טענת היעדר מסויימות וגמירת דעת בעיסקת מכר מקרקעין - נא-266 ע.א. 1734/96
השלמת הסכם לפי סעיף 25(א) לחוק החוזים על פי אומד דעת הצדדים - נא-18 ע.א. 5350/94
דחיית תביעה לקיום חוזה כאשר החוזה נגוע באי בהירות והינו חסר מסויימות - מ-38 ע.א. 536/89
השלמת פרטים בחוזה לגבי גובה התשלומים עבור רכישת דירה - כח-354 ע.א. 530/84
חוזה הלוקה בחוסר ודאות - ט-155 ע.א. 330/73
הסכם למכירת מקרקעין, שחסר בו תנאי מהותי - [ט-151 ע.א. 153/74; ט-155 ע.א. 270/74; ]
כשההתחייבות אינה ברורה - ח-154 ע.א. 651/72
התחייבות למכירת מקרקעין כשכוונת הצדדים מעורפלת - ב-77 ע.א. 358/67
העברת זכויות שטיבן אינו ידוע במקרקעין - א-332 ע.א. 165/66

חוזה למתן שירות/עבודה


תביעות הדדיות ביחס לביצוע עבודה ע"י קבלן משנה - כט-175 ע.א. 155/84
תביעות הקשורות בביצוע הסכם לבנית בית - כח-365 ע.א. 40/85
תביעה עפ"י חשבונות ביחס לביצוע עבודות הובלה - כח-138 ע.א. 176/83
אין מבצעים בעין הסכם למתן שירותים - }יא{ 427 >יא<»המ' 456/77«
בחוזה להעסקת עובד - ח-107 בג"צ 254/73
למתן שרותים - א-33 ע.א. 432/66
להתקנת מעלית - א-283 ע.א. 495/66

חיוב שאינו בר ביצוע


ביצוע הסכם ע"י העברת מקרקעין במושע כאשר ההסכם מתייחס לחלק מסויים ומוגדר במקרקעי מושע - מז-358 ע.א. 1819/93
קביעה כי רישום חנות ע"ש הקונה אינו בר ביצוע - לה-267 ע.א. 758+804/87
"ביצוע בקירוב" של חוזה שלא ניתן לביצוע - לה-5 ע.א. 643/87
בטול החלטת בית המשפט לביצוע בעין של הסכם מקרקעין בשל חוסר אפשרות לבצעה - }י{ 152 >י<»המ' 94/75«
לא ינתן - }ט{ כשביהמ"ש לא יוכל לחייב התובע לבצע חלקו - ט-262 ע.א. 541/74

חיובים מקבילים/שלובים/מותנים


חיובים מקבילים בהסכם - סה-60 ע.א. 4018/03
חיובים שלובים או חיוב עצמאי או מותנה בהסכם מכירה של דירה שבו נקבעו התשלומים לפי התקדמות הבניה ומסירת החזקה בדירה - נז-21 ע.א. 1632/98
חיובים שלובים של תשלום סופי ע"ח רכישת מקרקעין בתנאי של העברת המקרקעין ע"ש הקונה - מח-68 ע.א. 6276/95
חיובים שלובים בחוזה - מח-136 ע.א. 2981/92
חיובים שלובים בחוזה מכירת דירה - מז-376 ע.א. 6496/95
קיום "חיובים שלובים" בהסכם מכר מקרקעין - מב-85 ע.א. 90+2477/92/5323
סירוב לשלם תשלום לפי ההסכם כאשר המוכר לא נתן בטוחות לפי חוק הבטחת השקעות - מב-153 ע.א. 1395/91
רישום נכס ע"ש הקונה ותשלום התמורה כחיובים מקבילים - מ-82 ע.א. 204/91
תשלום יתרת מחיר ע"י קונה דירה ומסירת החזקה בדירה ע"י המוכר כחיובים מקבילים - לב-120 ע.א. 111/84
תשלום המהווה יתרת תמורה עבור מבנה האם הוא חיוב "מותנה" והאם הוא חיוב "שלוב" - ל-118 ע.א. 674/83
האם העברת החזקה בממכר ותשלומים עפ"י ההסכם הינם חיובים שלובים או חיובים מותנים - ל-82 ע.א. 313/85
האם מוכר מקרקעין חייב להסכים לרישום משכנתא בגין הלוואה שנטל הקונה - כח-4 ע.א. 617/84
מועד ביצוע תשלום שצריך לשלמו בעת העברת המקרקעין כשלא נקבע מועד להעברה והאם הוא מותנה בביצוע פרצלציה - כז-114 ע.א. 320/82
מסירת חזקה ותשלום בחיובים שלובים בחוזה למכירת דירה - כד-243 ע.א. 348/81
מתי נחשבים חיובים כ"שלובים" מבלי שהדבר צויין בחוזה - [כג-340 ע.א. 680/83; כג-370 ע.א. 556/83; ]
חובת מוכר דירה לרשום משכנתא על הדירה או לחתום על מסמכי העברה כדי לאפשר לקונה לקבל הלוואה - [כג-42 ע.א. 473/81; כג-340 ע.א. 680/83; ]
הפקדת שיק בנקאי בתוספת הוראה בלתי חוזרת לשלמו למוכר במשרדי הבנק עם חתימת המוכר על מסמך העברה - כג-340 ע.א. 680/83
הסכמה משתמעת של מוכר דירה לקיום משולב של חיובי תשלום וחתימה על מסמכי העברה - כג-340 ע.א. 680/83
חיוב המוכר לרשום את הדירה על שם הקונה לצורך קבלת משכנתא - [כב-98 ע.א. 702/80; כב-103 ע.א. 782/82; ]

כנדרש בהסכם


אי תשלום יתרת מחיר כנגד מתן יפו"כ בלתי חוזר כשעפ"י ההסכם יש לשלמו כנגד רישום - מ-371 ע.א. 73/88
המצאת אישור חלקי של רו"ח במקום טופס 116 כנדרש בחוזה אינו מספיק כאשר האישור אינו מוכר ע"י משרד המסו"ת - לה-19 ע.א. 126/86
הודעה על העמדת חנות לרשות הקונה צריכה להיות בכתב כמשתמע מההסכם - לה-267 ע.א. 758+804/87
אי פסיקת פיצויים בשל אי התאמה של דירה לאמור בהסכם כאשר ישנו סעיף בהסכם המאפשר שינויים בתוכנית אם היא לא תאושר - לג-198 ע.א. 675/86
תוקף הודעה בע"פ על המחאת זכות כאשר בהסכם נדרשה הודעה בכתב - לא-72 ע.א. 371/85
שימוש בחול מסוג אחר כאשר בחוזה בין הצדדים נדרש שימוש ב"חול דיונות" - כט-281 ע.א. 147/85
בקשה לצו המתיר לקבלן למכור דירות למרות שבחוזה על בעל המקרקעין התחייב לא למכור הדירות לפני תחילת הריצוף - כח-393 ע.א. 258/85
תשלום לעו"ד המייצג את המוכר ומקבל את הכספים בנאמנות כדי להעבירם בעת הרישום כתשלום למוכר - כז-200 ע.א. 237/83
למעט נסיבות יוצאות דופן אין לסטות מתנאי בחוזה דוגמת התנאי הקובע כי אדריכל פלוני יקבע האם הבנין הושלם - כז-299 ע.א. 524/83
עו"ד שדרש מהקונה יותר כספים ממה שדרש המוכר - כד-355 ע.א. 488/83
תביעה לתוספת תשלום עבור הובלה ימית עקב העלאה במחירי ההובלה ועקב הובלת נפח גדול יותר מהנקוב בהסכם - כג-372 ע.א. 154/80
שיק בנקאי לפקודת המוכר - }כג{ כתשלום מזומן - כג-340 ע.א. 680/83
שינויים בהסדרי החיוב של חשבונות הבנק של בעלי כרטיסי אשראי - כג-153 בר"ע 53/84
טענה על חובת הקונה ליתן ערבות בנקאית שלא נזכרה בחוזה - כג-82 ע.א. 209/83
השכרת דירות ע"י המוכר למטרה השונה מהנאמר בחוזה קודם - כב-50 ע.א. 727/82
אין זכות מנהגית שתוכל לעמוד כנגד התחייבות חוזית - יד-347 ע.א. 512/78
לרישום חלקים בלתי מסוימים - א-333 ע.א. 165/66

מועד הביצוע


קביעה כי מועד פרעון הלוואה לבנק הינו המועד שסוכם בע"פ בין הלווה לבנק למרות שבהסכם ההלוואה צויין מועד מוקדם יותר - סה-233 ע.א. 3251/04
כשהותנה בין לווה - }סה{ קבלן בנין - לבין בנק על החזרת הלוואה עם מכירת הדירות שלמימון בנייתן ניתנה ההלוואה, יחול מועד הפרעון תוך זמן סביר ולא ניתן לדחות את מועד הפרעון ללא גבול - סה-233 ע.א. 3251/04
פרק זמן "סביר" לביצוע התחייבות בהסכם לצורך קביעה כי ההסכם הופר - נה-196 ע.א. 5349/97
זמן סביר לצורך קיום תנאי מתלה שאי קיומו מהווה עילה לביטול הסכם מכר - נה-170 ע.א. 4999/97
המועד לקיום חיוב שזמן ביצועו לא נקבע בהסכם - נא-101 ע.א. 3940/94
תביעה לתשלום עפ"י סעיף התייקרות בחוזה בגין עבודות שבוצעו לאחר המועד המוסכם - מא-359 ע.א. 616/89
מתי ישתמש בימ"ש בסמכותו להאריך מועד למימוש אופציה שנקבע בהסכם - מ-281 ע.א. 346/88
אכיפת הסכם מכר מקרקעין כשקיימת מחלוקת בענין ביצוע תשלום לפני כ-40 שנה - לב-274 ע.א. 503/86
מניעת הספקת חלקים במועד ע"י צד לחוזה שגרמה לאיחור ולאובדן "מענק קידום" - לא-167 ע.א 301/82
מועד התשלום כאשר המועד עפ"י הסכם חל בחג הפסח וכל איחור גורר תוספת הפרשי הצמדה - ל-301 רע"א 476/87
מהו מועד סביר לביצוע הסכם להקמת דירות - כט-69 ע.א. 635/83
כשלא נקבע בהסכם מועד למסירת החזקה במקרקעין יש להעבירה במועד סביר - כט-116 רע"א 10/87
הצורך ליתן הודעה של הנושה על מועד קיומו של חיוב כשלא הוסכם על מועד הקיום בחוזה - כט-69 ע.א. 635/83
מועד ביצוע תשלום שצריך לשלמו בעת העברת המקרקעין כשלא נקבע מועד להעברה והאם הוא מותנה בביצוע פרצלציה - כז-114 ע.א. 320/82
מועד קיומו של חוזה שלא נקבע בו מועד לקיום - כב-50 ע.א. 727/82
ביצוע תוך זמן סביר - כב-218 ע.א. 611/80
מועד התשלום כאשר משלמים בשיק - כא-189 ע.א. 44/81
ביצוע תוך זמן סביר - }כ{ 82 >כ<»«
הזמן הסביר לשמוש בזכות ברירה שבהסכם - טז-366 ע.א. 367/79
חיוב שלא הוסכם על מועד קיומו יש לקיימו זמן סביר לאחר כריתת החוזה - טו-387 ע.א. 315/79
מקום שהממכר לא נמסר על אתר תהא המסירה זמן סביר לאחר גמירת החוזה - [יג-226 ע.א. 278/78; יג-484 ע.א. 252/78; יג-498 ע.א. 409/78; ]
הקבוע בהסכם שניתן לו תוקף של פס"ד - ז-366 ע.א. 597/72
מועד שחל ביום מנוחה - ד-79 ע.א. 264/69
כשהופר המועד לביצוע - ד-136 ע.א. 186/69
הארכת מועד שנקבע בחוזה ע"י ביהמ"ש - ד-79 ע.א. 264/69
כשעבר זמן רב עד שגילה המפר נכונות לביצועו - ב-223 ע.א. 84/66
כשהפרת המועד מהווה עילה לביטול - [ב-83 ע.א. 305/67; ב-222 ע.א. 273/67; ]
כשהפרת המועד גוררת הוראת תשלום פיצויים - ב-159 ע.א. 286/67
כשהנפגע גילה נכונות לביצוע לאחר עבור המועד - ב-223 ע.א. 84/66
ביצוע במועד - }ב{ השמטתו במתכוון זמן סביר לביצועו כיצד -}ב{ 388 >ב<[ב 388»ע.א. 402/67«
ביצוע במועד - כשאינו חיוני -[ב-83 ע.א. 305/67; ב-90 ע.א. 414/66; ב-148 ע.א. 351/67; ב-148 ע.א. 247/67; ב-222 ע.א. 273/67; ]

מכר דירה


קיום "חיובים שלובים" בהסכם מכר מקרקעין - מב-85 ע.א. 90+2477/92/5323
סירוב לשלם תשלום לפי ההסכם כאשר המוכר לא נתן בטוחות לפי חוק הבטחת השקעות - מב-153 ע.א. 1395/91
כאשר מוכר דירה הצהיר שאין לו משכנתא על הדירה והוברר כי קיימת משכנתא כזו המונעת מהקונה לקבל משכנתא נדחים חיובי הקונה עד להסרת המניעה - לח-189 ע.א. 2147/90
דחיית גירסה בדבר אי קבלת תשלום אחרון בגין מכר דירה כשהתביעה הוגשה זמן רב לאחר מסירת הדירה - לז-348 ע.א. 204/88
מסירת מפתחות לקונה דירה ע"י האשה אינה מסירת חזקה כאשר הבעל טוען לזכויות כדירה וחוזר אליה - לו-281 ע.א. 498/88
הצעת תשלום מחיר דירה שנקבע בדולרים ביום א' כאשר ישנם דיונים על פיחות גדול וסירוב המוכרים לקבל את הכסף - לג-150 ע.א. 539/86
תשלום יתרת חוב רכישת דירה כשבוצע תשלום ללא חשבונית - לא-39 ע.א. 811/85
השלמת פרטים בחוזה לגבי גובה התשלומים עבור רכישת דירה - כח-354 ע.א. 530/84
מסירת חזקה ותשלום בחיובים שלובים בחוזה למכירת דירה - כד-243 ע.א. 348/81
חובת מוכר דירה לרשום משכנתא על הדירה או לחתום על מסמכי העברה כדי לאפשר לקונה לקבל הלוואה - [כג-42 ע.א. 473/81; כג-340 ע.א. 680/83; ]
הפקדת שיק בנקאי בתוספת הוראה בלתי חוזרת לשלמו למוכר במשרדי הבנק עם חתימת המוכר על מסמך העברה - כג-340 ע.א. 680/83
הסכמה משתמעת של מוכר דירה לקיום משולב של חיובי תשלום וחתימה על מסמכי העברה - כג-340 ע.א. 680/83
חיוב המוכר לרשום את הדירה על שם הקונה לצורך קבלת משכנתא - [כב-98 ע.א. 702/80; כב-103 ע.א. 782/82; ]
חוזה למכירת דירה - [י-70 ע.א 91+135/75; י-173 ע.א. 596/74; י-227 ע.א. 372/75; י-235 ע.א. 41/75; י-478 ע.א. 774/75; ]
דירת מגורים- חוזה למכירתה -[י-235 ע.א. 522/75; י-478 ע.א. 101/74; ]
חוזה למכירת דירה - ז-38 ע.א. 438/72

עיכוב


מתן אורכה לתשלום חיוב עפ"י חוזה כאשר היתה הפרה - מ-89 ע.א. 256/89
משך העיכוב במסירת דירה עקב מלחמת שלום הגליל ותופעות של חורף - מ-232 ע.א. 202/89
משך העיכוב במסירת דירה בשל שינויים ושיפוצים שביקש הקונה - מ-232 ע.א. 202/89
תשלום ריבית והפרשי הצמדה ממועד קבלת חזקה כשהקונה לא שילם את חיוביו במועד זה - לה-267 ע.א. 758+804/87
מתי יעוכב מימוש ערבות בנקאית אוטונומית - [ל-63 רע"א 270/87; ל-89 רע"א 222/87; ]
כיצד יש להפקיד כספים שמועד תשלומם נדחה עקב אי פינוי הנכס במועד - כט-359 ע.א. 101/85
הקונה אינו צריך לפנות למוכר כדי לברר איך להשקיע כספים שמועד תשלומם נדחה בעטיו של המוכר - כט-359 ע.א. 101/85
שערוך תשלומים עפ"י הסכם כאשר חלה דחייה במועדי התשלומים - כח-354 ע.א. 530/84
זכות עיכוב של חלק מהתשלומים בשל אי השלמת עבודה קיימת גם כשלא הוכח נזק ממשי - כח-365 ע.א. 40/85
זקיפת תשלומים בשל פיגור בתשלום ע"ח ריבית והצמדה ולא ע"ח הקרן - כו-412 בר"ע 387/85
אחור של יום אחד בתשלום עקב אי חתימה מתוך טעות על שיק מוסב שנמסר במועד - כה-99 ע.א. 499/81
אחור של יום אחד בתשלום לפי הסכם פשרה שקבל תוקף של פס"ד - כה-99 ע.א. 499/81
עכוב בצוע פס"ד - }טז{ 95 >טז<»המ' 579/80«
חרף שיהוי - ג-181 ע.א. 512/68
כשעבר זמן רב עד שגילה המפר נכונות לביצועו - ב-223 ע.א. 84/66
כשהנפגע גילה נכונות לביצוע לאחר עבור המועד - ב-223 ע.א. 273/67

עסקה במקרקעין


אפשרות של מימוש תנאי בהסכם אופציה לפינוי דיירים, למרות שהם דיירים מוגנים ולא פולשים כפי שהוצג בפני הצד הרוכש - נט-199 ע.א. 3541/98
עדיפותו של בעל עיסקה מאוחרת במקרקעין שהושלמה ברישום על פני בעל עיסקה קודמת שלא נרשמה - נו-292 ע.א. 7785/99
על המוכר לבצע רישום מקרקעין ע"ש הקונה תוך "זמן סביר" ולשלם את כל ההיטלים המתחייבים לצורך הרישום - נא-306 ע.א. 1718/98
האחראי לתשלום בגין חריגות בניה הינו המוכר למרות שהקונה קיבל הבנין כולל החריגות-לג-345 ע.א. 166/87
אכיפת הסכם מכר מקרקעין כשקיימת מחלוקת בענין ביצוע תשלום לפני כ-40 שנה - לב-274 ע.א. 503/86
האם מוכר מקרקעין חייב להסכים לרישום משכנתא בגין הלוואה שנטל הקונה - כח-4 ע.א. 617/84
מעמדו של עו"ד המייצג מוכר ומקבל כספים מהקונה בנאמנות כדי להעבירם בעת רישום הדירה ומי צריך לשאת בנזק כשעוה"ד מעל בכספים - כז-200 ע.א. 237/83
מועד ביצוע תשלום שצריך לשלמו בעת העברת המקרקעין כשלא נקבע מועד להעברה והאם הוא מותנה בביצוע פרצלציה - כז-114 ע.א. 320/82
זכות מי עדיפה בביצוע עסקאות נוגדות במקרקעין - כו-343 ע.א. 318/83
של הסכם מכר מקרקעין שנחתם ע"י הורי קטינה ללא אישור בימ"ש ובינתיים הגיעה הקטינה לבגרות ומסרבת לבצע את ההסכם - טו-63 ע.א. 112+226/79
ביצוע בעין של חוזה מכר מקרקעין שנחתם ע"י חולה משותק שלא ידע קרוא וכתוב - טו-66 ע.א. 413/79
תביעה לביצוע בעין של חוזה מכר מקרקעין - יב-507 ע.א. 719/76
של זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - יב-312 ע.א. 18/77
טענות נגד הביצוע של פס"ד לביצוע בעין של חוזה למכירת מקרקעין - יב-505 ע.א. 647/77
של חוזים לרכישת מקרקעין - [יא-44 ע.א. 279/76; יא-68 ע.א. 160+204/76; יא-394 ע.א. 788/76; יא-396 ע.א. 118/75; יא-403 ע"א 635/76; יא-547 ע.א. 61/77; ]
בטול החלטת בית המשפט לביצוע בעין של הסכם מקרקעין בשל חוסר אפשרות לבצעה - }י{ 152 >י<»המ' 94/75«
מכירת מקרקעין תמורת דירה בבנין שיבנה עליהם - ט-262 ע.א. 541/74
הסכם למכירת מקרקעין, שחסר בו תנאי מהותי - [ט-151 ע.א. 153/74; ט-155 ע.א. 270/74; ]
העברת זכות חכירה כשאין אפשרות להעברת זכות בעלות - ג-202 ע.א. 423/68
דמי הסכמה כתנאי להעברת חכירה - ג-285 ע.א. 585/68
תקפה אף בהעדר רישום בטאבו - ב-78 ע.א. 358/67
התחייבות למכירת מקרקעין כשכוונת הצדדים מעורפלת - ב-77 ע.א. 358/67
מכירת מקרקעין - א-342 ע.א. 407/66
להעברת מקרקעין - [א-222 ע.א. 416/66; א-439 ע.א. 89/67; ]
העברת זכויות שטיבן אינו ידוע במקרקעין - א-332 ע.א. 165/66

פגם בחוזה/בכשרות הצדדים


תקפותו של הסכם שנעשה ע"י מנהל מחוז של מינהל מקרקעי ישראל בהיעדר סמכות - ל-392 ע.א. 566/85
כיצד יש לנהוג ביחס לתשלום עפ"י הסכם כאשר תקפות ההסכם נדונה בבימ"ש - ל-118 ע.א. 674/83
מועד תחילת החישוב של הפרשי הצמדה בהסכם שזוייף בו התאריך - כו-30 ע.א. 52/83
של הסכם מכר מקרקעין שנחתם ע"י הורי קטינה ללא אישור בימ"ש ובינתיים הגיעה הקטינה לבגרות ומסרבת לבצע את ההסכם - טו-63 ע.א. 112+226/79
ביצוע בעין של חוזה מכר מקרקעין שנחתם ע"י חולה משותק שלא ידע קרוא וכתוב - טו-66 ע.א. 413/79
קיום הוראות סותרות בחוזה - ט-270 ע.א. 5/75
חוזה למכירת מבנה שהוקם ללא רשיון - ט-166 ע.א. 125/74

פגם בממכר


אין להגיש תביעה בגין ליקויי בנייה בתוך "תקופת הבדק" מבלי להודיע לקבלן על הליקויים כמתחייב מהחוזה - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
הפרת חוזה עקב "אי התאמה" בכך שהוצהר על שטח קרקע שנמכר שהוא גדול בהרבה מהשטח בפועל - נג-389 רע"א 7642/97
תביעה חוזית ותביעה בנזיקין כאשר מכונות נגרות שהוזמנו מהיצרנית לא התאימו למטרתן - נב-188 ע.א. 96+7211/96/7749
ביטול חוזה עקב פגם בממכר למרות שהקונה הצהיר בהסכם כי בדק את הממכר ולא יהיו לו טענות של פגם בממכר - מח-377 ע.א. 583/93
האחראי לתשלום בגין חריגות בניה הינו המוכר למרות שהקונה קיבל הבנין כולל החריגות-לג-345 ע.א. 166/87
החזרת ממכר פגום לסוכן ולא לחברה המספקת - כו-170 ע.א. 405/83
טענה לפגם בממכר לא תתקבל אם הקונה קבל את הממכר ולא פעל כנדרש עפ"י חוק המכר - כה-371 ע.א. 445/82
אי התאמה של ממכר שסופק והתוצאה של מתן הודעה על כך באיחור - כד-180 ע.א. 465/80

קבלנים


חיוב קבלן לשלם לרוכש דירה עבור תיקון ליקויים בדירה ולא לאפשר לקבלן לתקן את הליקויים - סב-69 ע.א. 8939/01
הודעה לקבלן על ליקויים בדירה אינה צריכה להיות בכתב - סב-69 ע.א. 8939/01
חתימת דייר בתום שנה לקבלת דירתו מהקבלן כי הליקויים בדירה בוצעו אינה מעידה כי התיקונים עלו יפה - מג-302 ע.א. 4445/90
אין לקבלן זכות לתקן בעצמו ליקויים בבנייה ויכול ביהמ"ש לחייב אותו בתשלום פיצויים לרוכשים שיתקנו בעצמם - מג-302 ע.א. 4445/90
תביעה מקבלן לחנייה צמודה של 12.5 מ"ר לפי התשריט בהיתר הבניה כאשר לפי התשריט שחתמו>מא<הצדדים שטח החניה הוא של 8 מ"ר - מא-248 ע.א. 397/89
דיירים אינם חייבים להקטין הנזק ע"י ביצוע תיקונים הנכללים באחריות הקבלן - לט-178 ע.א. 353/88
אחריות חברת בניה לנזקי רטיבות - לט-178 ע.א. 353/88
הודעה של קבלן על העמדת חנות לרשות הקונה כאשר במועד משלוח ההודעה בניית החנות לא הושלמה - לה-267 ע.א. 758+804/87
חיוב התקנת גנרטור ע"י קבלן שבנה בנין רב-קומות - לג-356 ע.א. 701/86
חיוב קבלן בתשלומים בשל ליקויים בבניה - לא-137 ע.א. 689/85
אחריות קבלן וחברת בניה שהעסיקה אותו עקב חפירת יסודות לבנין בעומק בלתי מספיק - כט-6 ע.א. 573/84
בקשה לצו המתיר לקבלן למכור דירות למרות שבחוזה על בעל המקרקעין התחייב לא למכור הדירות לפני תחילת הריצוף - כח-393 ע.א. 258/85
חיוב קבלן להשיג ביטוח להשקעות הקונים עפ"י ההסכם - יא-398 ע.א. 614+615/75

שערוך


התאמת התמורה לערך השוק באכיפה של "ביצוע בקירוב" של חוזה - נז-274 ע.א. 2686/99
עדכון חלקי של מחיר חנות שהוחלט לאכוף מכירתה עפ"י סעיף אופציה בהסכם - נא-355 ע.א. 1816/91
מתי יתערב ביהמ"ש לשנות מנגנון שיערוך שנקבע בחוזה - מ-106 ע.א. 719/89
מתי ישערך ביהמ"ש חיוב חוזי שלא נקבעה לגביו הצמדה בחוזה - מ-264 ע.א. 479/89
קביעת ריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית ולא עפ"י האמור בהסכם ההלוואה לתקופה שלאחר מועד הפרעון - לט-7 רע"א 1826/91
שערוך חיובים בחוזה ארוך טווח כאשר החוזה עצמו לא קבע זאת - לה-362 ע.א. 422/89
האם ניתן לשערך חיובים בתקופה החוזית - לב-370 ע.א. 823/87
אין לשערך חיובים שהצדדים נתנו דעתם בהסכם על אופן הצמדתם - לא-91 ע.א. 389/84
שערוך תשלומים עפ"י חוזה כאשר לא היתה צפיה של ארוע עתידי - [כח-118 ע.א. 627/84; כח-118 ע.א. 160/84; ]
שערוך תשלומים עפ"י הסכם כאשר חלה דחייה במועדי התשלומים - כח-354 ע.א. 530/84
שערוך פקדון המנוכה מתשלומים שוטפים ומוחזר בסיום העבודה - כח-317 ע.א. 262/84
הצמדה ושיערוך של חיובים חוזיים כאשר אין הפרה - כב-354 ע.א. 222/81
התנאת ביצוע בעין בצמידות או שיערוך של התשלומים - יג-466 ע.א. 158/77

תום לב ודרך מקובלת


כשהותנה בין לווה - }סה{ קבלן בנין - לבין בנק על החזרת הלוואה עם מכירת הדירות שלמימון בנייתן ניתנה ההלוואה, יחול מועד הפרעון תוך זמן סביר ולא ניתן לדחות את מועד הפרעון ללא גבול - סה-233 ע.א. 3251/04
דחיית תביעה להחזר הוצאות פיתוח ע"י המינהל כאשר שונתה התב"ע על פי יזמת התובעים - נה-311 ע.א. 6117/97
החלת סעיף 12 לחוק המטלטלין כאשר הקונה השני אינו "תם לב" וידע על העיסקה עם הקונה הראשון - מח-398 ע.א. 5574/95
מצג הגורר השתק כפועל יוצא מחובת תום הלב - מז-172 ע.א. 4420/90
שניים שמגיע להם חיוב אחד רשאי החייב לקיים את החיוב בתום לב לאחד - מא-199 ע.א. 4664/90
האם ישנה חובה על מקבל אופציה לרכישת נכס לפעול באופן שלא יפגע בנותן האופציה - לט-98 ע.א. 701+704/88
מתן אופציה לרכישת נכס מהמינהל ב"תנאים מקובלים" - לא-56 בר"ע 421/87
קיום בתום לב של חיוב לדאוג לפינוי דייר מוגן - כט-69 ע.א. 635/83
ביצוע חוזה בדרך המקובלת ובתום לב - ט-176 ע.א. 338/73

תשלום


תביעה לתשלום עפ"י סעיף התייקרות בחוזה בגין עבודות שבוצעו לאחר המועד המוסכם - מא-359 ע.א. 616/89
מתן אורכה לתשלום חיוב עפ"י חוזה כאשר היתה הפרה - מ-89 ע.א. 256/89
העברת תשלומים מכח חוזה ככוללים ריבית שהתחייבו לשלמה - מ-89 ע.א. 256/89
אי תשלום יתרת מחיר כנגד מתן יפו"כ בלתי חוזר כשעפ"י ההסכם יש לשלמו כנגד רישום - מ-371 ע.א. 73/88
הצעת תשלום מחיר דירה שנקבע בדולרים ביום א' כאשר ישנם דיונים על פיחות גדול וסירוב המוכרים לקבל את הכסף - לג-150 ע.א. 539/86
אכיפת הסכם מכר מקרקעין כשקיימת מחלוקת בענין ביצוע תשלום לפני כ-40 שנה - לב-274 ע.א. 503/86
תשלום יתרת חוב רכישת דירה כשבוצע תשלום ללא חשבונית - לא-39 ע.א. 811/85
קיזוז דמי שירות כפולים ששילמה חברת ניהול מהתשלום המגיע לה - לא-23 ע.א. 444/85
טענה בדבר תשלום דמי שירות מעל המקובל ע"י חברת ניהול - לא-23 ע.א. 444/85
כיצד יש לנהוג ביחס לתשלום עפ"י הסכם כאשר תקפות ההסכם נדונה בבימ"ש - ל-118 ע.א. 674/83
תשלום לעו"ד המייצג את המוכר ומקבל את הכספים בנאמנות כדי להעבירם בעת הרישום כתשלום למוכר - כז-200 ע.א. 237/83
טענות קונים כי שילמו תשלום עפ"י ההסכם - כז-9 ע.א. 181/84
חישוב דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל ללא התחשבות באינפלציה - כו-19 ע.א. 605/82
זקיפת תשלומים בשל פיגור בתשלום ע"ח ריבית והצמדה ולא ע"ח הקרן - כו-412 בר"ע 387/85
שיק בנקאי לפקודת המוכר - }כג{ כתשלום מזומן - כג-340 ע.א. 680/83
הפקדת שיק לטובת המוכר בנאמנות אצל עוה"ד אינו מהווה תשלום - כג-370 ע.א. 556/83
קבלת טענת פרעתי של תשלום עבור דירה - יג-416 ע.א. 413/78

הטעייה

כללי
אי גילוי
העלאת הטענה והוכחתה
הצהרה כוזבת
חוסר תום לב
מימוש זכות הביטול
מצג שווא
עסקה במקרקעין

כללי


פגם של הטעייה בחוזה - נג-147 רע"א 1096/97
טעות והטעייה כעילה בבקשה לביטול הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פס"ד בדבר מינוי בורר - נ-82 ע.א. 1853/96
כדי לבטל חוזה מחמת טעות או הטעייה יש להראות שהטעות גרמה להתקשרות בחוזה - מה-236 ע.א. 1581/92
טעות או הטעייה שיש בהן כדי לבטל הסכם רגיל יכולים גם להביא לביטול הסכם לפי חוק יחסי ממון שאושר ע"י ביהמ"ש - מה-236 ע.א. 1581/92
בקשה לבטל הסכם גירושין בעילה של הטעייה, כפיה ועושק מצד הבעל - מד-330 ע.א. 5490/92
תביעה להחזרת סכומים ששילמה חברת הביטוח בטענה שהמבוטח הטעה את החברה - מג-37 ע.א. 5468+5471/91
טעות או הטעייה בהסכם - מג-30 ע.א. 5599/92
בהסכם פשרה - לז-10 ע.א. 117/89
טענה להטעייה בדבר הסכום הצפוי להתקבל בעסקה - לב-55 ע.א. 472/86
טענה כי יפו"כ בלתי חוזר שנתנה אם לבנה ניתן תוך הטעיה ומרמה - כט-163 ע.א. 404/84
הטעיה במחדל - כח-210 ע.א. 11/84
טענה של צד לחוזה כי הצהרה שנכתבה בחוזה לא היתה על דעתו - כב-220 ע.א. 16/80
טענת הטעייה והעדר "מפגש רצונות" בכריתת חוזה - יח-375 ע.א. 265+260/80
טענה של ניצול חולשה שכלית - }טז{ 330 >טז<»המ' 684/80«
בהסכם בדבר התפטרות מן הכנסת - טז-85 בג"צ 501/80
טענת לא נעשה דבר - ג-182 ע.א. 8/68
במניע - ג-183 ע.א. 474/68
כשההסכם מומש וכשניתן פס"ד שההסכם הוא בר תוקף - ב-426 ע.א. 417/67

אי גילוי


אי גילוי פרטים בהסכם מתן הלוואות, כמתחייב בחוק הסדר הלוואות חוץ, העולה כדי הטעיה ומצדיק ביטול ההסכם - סט-326 ע.א. 9044/04
דחיית טענה של הפרת חובת גילוי מצד המוכר בהסכם למכירת מקרקעין - סא-229 ע.א. 8163/01 + 8002/01 + 7903/01
טענה של אי מילוי חובת גילוי עובדות בהסכם שכירות המונעות ניצול הנכס למטרת השכירות - מט-57 ע.א. 6450+6766/93
במכירת דירה שבחלקה נבנתה ללא רשיון יש לגלות עובדה זו לקונה, ואי גילוי מהווה>מב<הטעייה - מב-324 ע.א. 3745/92
טענה של "הטעייה" מצד מי שידע כי חברה עומדת לפני פירוק ולא הודיע לצד השני - לז-341 ע.א. 670/89
תביעת פיצויים של רוכש חנות במרכז מסחרי בשל בניית חנויות מתחרות בבנין ממול מבלי שהודיעו לו על כך בעת הרכישה - לה-197 ע.א. 138/87
טענה כי חברה קבלנית שמכרה גלריה בבנין דירות לצורך מרפאת שיניים ידעה כי לא ניתן לעשות במקום שימוש זה - לה-198 ע.א. 138/87
טענה של הטעייה וחוסר תום לב בעסקת מניות שבה לא גילו למערער שאחד השותפים אינו משלם במזומן עבור חלקו - לג-396 ע.א. 280/87
חובת הגילוי של צד להסכם בנוגע לעיסקה אחרת ביחס למקרקעין הכלולים בהסכם - ל-84 ע.א. 338/85
מצג שוא - }י{ הנובע מאי גילוי כל הפרטים בעת עשיית החוזה - י-246 ע.א. 494/74

העלאת הטענה והוכחתה


דחיית בקשתה של אשה לבטל שני סעיפים מתוך הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד, על יסוד טענת טעות והטעייה, כאשר בינתיים בוצעו הגירושין - סז-331 בע"מ 11981/05
קבלת טענת הטעייה של אשה שחתמה על התחייבות לרישום משכנתא - נה-71 ע.א. 4878/97
הוכחת הטעייה בזכרון דברים לקביעת שכ"ט של אדריכל - מח-227 ע.א. 3055+3197/93
נטל ההוכחה בטענה של הטעייה בחוזה מוטל על הטוען טענה זו - מב-25 ע.א. 685/88
כדי להצליח בטענת הטעייה יש להשתמש כדין בזכות הביטול ולבטל החוזה בדרך ובמועד הקבועים בחוק - לב-55 ע.א. 472/86
נטל ההוכחה בטענת מרמה והטעיה העולה לכדי מעשה פלילי הינו כבד במיוחד - לא-173 ע.א. 628/85

הצהרה כוזבת


הצהרה כוזבת בחוזה של אדם כי הוא מייצג אחרים אין בה חוסר תום לב אם הצד השני היה מודע למצב האמיתי - לט-83 ע.א. 487/88
הצהרה לא נכונה של צד לחוזה כי בידו סכום כסף מסויים כהטעייה המזכה בביטול ההסכם - כו-277 ע.א. 304/84
מסירת פרטים בלתי נכונים ע"י המוכרת לקונה - טז-5 ע.א. 311/78
הצהרה חוזית שאינה תואמת את המציאות - טז-229 ע.א. 78+263/80/489
השפעת הצהרה כוזבת ותוך הסתמכות עליה - ב-426 ע.א. 417/67

חוסר תום לב


ביטול זכייה במכרז למכירת דירה של בעלים משותפים כאשר עו"ד שטיפל במכרז לא גילה לעורכי הדין האחרים של השותפים כי הזוכה במכרז הוא בן אחותו - מג-141 ע.א. 2664+2678/90
הצהרה כוזבת בחוזה של אדם כי הוא מייצג אחרים אין בה חוסר תום לב אם הצד השני היה מודע למצב האמיתי - לט-83 ע.א. 487/88
טענה של הטעייה וחוסר תום לב בעסקת מניות שבה לא גילו למערער שאחד השותפים אינו משלם במזומן עבור חלקו - לג-396 ע.א. 280/87

מימוש זכות הביטול


ניהול מו"מ לאחר גילוי הטעייה בחוזה, אינו שולל את הזכות לבטל את החוזה - סה-106 ע.א. 5393/03 + 5267/03
הטעייה בכריתת הסכם אינה מבטלת את ההסכם מעיקרו ויש לתת הודעת ביטול תוך זמן סביר - מח-227 ע.א. 3055+3197/93
ביטול הסכם תוך זמן סביר עקב הטעייה - מג-82 ע.א. 1525+1535/92+90+520/91/4269
אובדן הזכות לביטול עסקה כאשר ההודעה על "אי התאמה" והטעיה נמסרה באיחור - }לד{ 18>לד<
כדי להצליח בטענת הטעייה יש להשתמש כדין בזכות הביטול ולבטל החוזה בדרך ובמועד הקבועים בחוק - לב-55 ע.א. 472/86
הצורך לממש תוך זמן סביר זכות לביטול הסכם עקב הטעיה - ל-84 ע.א. 338/85
הצורך להפעיל את עילת הביטול תוך זמן סביר - כט-38 ע.א. 406/82

מצג שווא


דחיית טענה של מצג שווא בהסכם שנחתם בעקבות מכרז - ס-390 ע.א. 3700/98
ביטול סעד של "צו מניעה קבוע" נגד קבלן שלא יבנה דירות על חלקה מסויימת, שלפי טענת רוכשי דירות הובטח שמדובר ב"שטח ירוק" - נט-263 ע.א. 8737/00
טענה כי החתימה על הסכם נעשתה במרמה ומתוך הטעיה ביחס לתוכנו - לא-173 ע.א. 628/85
מסירת פרטים בלתי נכונים ע"י המוכרת לקונה - טז-5 ע.א. 311/78
מצג שווא - יב-100 ע.א. 838/75
מצג שוא - }י{ הנובע מאי גילוי כל הפרטים בעת עשיית החוזה - י-246 ע.א. 494/74
מצג שווא פוגם בחוזה רק כשנעשה ע"י צד לחוזה - ז-163 ע.א. 588/71
מצג שווא בהסכם ערבות - ז-72 ע.א. 647/71

עסקה במקרקעין


הטעייה ביודעין של רוכשי דירה, כי חדר על גג הדירה שנמכר יחד עם הדירה נבנה בהיתר בנייה למרות שלא ניתן היתר כזה - סה-106 ע.א. 5393/03 + 5267/03
החובה לבדוק בתב"ע מה מעמדה של חלקת מקרקעין מסויימת היא על הרוכש - נט-263 ע.א. 8737/00
קבלת טענת הטעייה של אשה שחתמה על התחייבות לרישום משכנתא - נה-71 ע.א. 4878/97
טענת דיירים כי הקבלן הטעה אותם ביחס לשטח הדירה למרות שהדבר לא נרשם בזכה"ד - ל-21 ע.א. 359/84
חובת הגילוי של צד להסכם בנוגע לעיסקה אחרת ביחס למקרקעין הכלולים בהסכם - ל-84 ע.א. 338/85
|רישום מטעה בחוזה
הטעייה ברישום גובה דמי השכירות שהועלו לפי הצמדה בהסכם הארכת שכירות - מ-132 ע.א. 5143/90

הסכמים שונים

כללי
במניות
בעל פה
הגבלת עיסוק ותחרות
זכרון דברים
חתימה
מכר
מסויימות
נספח/מוקדם
עסקה במקרקעין
פשרה
צדדים
קשירתו/גמירות דעת
שותפות
תיקון/הוספה
חובת תשלום היטל השבחה על מוכר המקרקעין - נא-306 ע.א. 1718/98

כללי


הוכחת הסכם לשכ"ט עו"ד, כאשר ההסכם החתום אינו בנמצא - סה-70 ע.א. 1345/03 + 989/03
תנאי בהצעת מכרז של המינהל שאינו מופיע בחוזה שנחתם עם הזוכים במכרז אינו מחייב את הזוכים - סא-391 ע.א. 3979/01
התנייה על סעיף 23 לחוק המכר בדבר חיובים מקבילים - נז-21 ע.א. 1632/98
אין ליבואן בלעדי של מוצר עילה קניינית במוניטין שכן המוניטין שייך לייצרן - מא-217 ע.א. 901/90
אי התערבות ביהמ"ש בשיעור ריבית שנקבע בתקופת האינפלציה למרות שבכך תפח חוב של 5000>מא<דולר ל-184,000 דולר - מא-119 ע.א. 5795/90
מהותו של הסכם יזמות בין קבוצה מישראל לקבוצה מחו"ל היוצר יחסי שליחות ביחס לפעולות הקבוצה בישראל - לז-279 ע.א. 262/86
תחולת חוק היציבות במשק על הסכם שקיבל תוקף של פס"ד - לה-3 ע.א. 619/87
חיוב תשלומים עפ"י חוזה - לא-170 ע.א. 698/85
האם מסמך הנחיות של משרד השיכון שלא נזכר בהסכם בין רשות הפיתוח ליזם הינו חלק מההסכם - ל-393 ע.א. 191/85
הערכת נכסי חברה לצורך קביעת שיעורי תשלומים הנקבעים לפי ערך נכסיה - כז-132 ע.א. 655/82
הסכם שכ"ט עו"ד והצורך לערוך הסכם כזה בכתב - כו-85 ע.א. 495/82
חיוב בדמי הסכמה למינהל ושיעורם - כה-54 ע.א. 118/83
הבטחה של רשות - כג-212 בג"צ 777/83
"התחייבות" לקרוא מוסד על שם אדם שתרם להקמתו - כג-228 ע.א. 253/82
טענה שסעיף אופציה בהסכם הוא פיקטיבי - כא-302 ע.א. 855/80
הצעה "בלתי הדירה" של חברת בניה ציבורית - כא-180 ע.א. 829/80
עם חברת תעופה הנובע מקניית כרטיס הטיסה - כ-115 ע.א. 74/81
מועד הכנסו לתוקף של סעיף הצמדה בהסכם שנדון תקופה מסוימת בערכאות - יט-135 ע.א. 392/80
בטלותו כאשר נערך הסכם חדש - [יז-2 ע.א. 831/79; יז-37 ע.א. 808/79; ]
נטל ההוכחה בטענה שתאריך החוזה מזוייף - יד-295 ע.א. 204/79
המבוא להסכם - יד-226 ע.א. 767/77
המבוא להסכם - [יג-158 ע.א. 259/77; יג-462 ע.א. 140/78; ]
חוזה עבודה - יב-261 בג"צ 473/77
- [יא-40 ע.א. 482/74; יא-43 ע.א. 235/76; יא-115 ע.א. 376/76; יא-120 ע.א. 344/76; יא-155 ע.א. 224/76; יא-425 ד.נ. 28/76; יא-501 ע.א. 791/76; ]
שכירות - יא-339 ע.א. 264/76
חוקת המפלגה כחוזה בין המפלגה וחבריה - יא-294 ע.א. 189/76
זכות קדימה לקניית נכס עפ"י הסכם - יא-175 ע.א. 156/76
השתחררות מחובה עפ"י הסכם כשההסכם אושר בפס"ד - יא-446 ע.א. 501+512/76
המבסס תביעה נגד עזבון - יא-182 ע.א. 45/75
הכולל אלטרנטיבות הקשורות במתן אחוזי בניה - יא-95 ע.א. 158+332/76
תוקף של פסק-דין להסכם שבכתב, אימתי? - י-63 ב.ר.ע. 221/75
הסכם שקיבל תוקף ע"י בית המשפט - י-471 בר"ע 154/76
המודפס באותיות זעירות שאינן קריאות - י-338 ע.א. 160+378/75+97
קנייה מאדם שהתחייבו למכור לו - }ט{ 160 >ט<»ע. א. 465/75«
מעין חוזה - }ט{ בעשיית עושר ולא במשפט - ט-78 ע.א. 306/74
לעשות מעשה בכסף שניתן במתנה - ט-55 ע.א. 170/74
ריבית בעסקת הלוואה לפי חוק פסיקת ריבית - ח-126 ע.א 92/73
מתחייב על פי הסכם מיוחד - ח-140 ע.א. 393/73
התחייבות שלא לתבוע - ח-169 ע.א. 650/73
התחייבות אם למזונות - ח-341 ע.א. 326/73
הסכם מימון והמחאת חוב - ח-354 ע.א. 573/73
פירוק - ז-302 ע.א. 249/72
הכרה בנכונותו כשלא הוכחש - ז-358 ע.א. 283/72
מעין חוזה - }ו{ אין קשר בין עילה זו לבין דיני תורה - ו-343 ע.א. 49/72
ערבות - ה-258 בר"ע 46/71
לזכות עכבון - ד-274 ע.א. 329/69
התחייבות למתן מתנה בעתיד - ב-101 ע.א. 189/67
התחייבות במסמך (שטר) - א-150 ע.א. 174/66

במניות


דחיית בקשה לאכיפת הסכם, והקצאת מניות לנוכח שינוי הנסיבות - סא-163 ע.א. 1655/01
להעברת מניות כ"שטר העברה" - יא-340 ע.א. 112/76
למכירת מניות ללא קביעת מחירם - ט-44 ע.א. 26/73

בעל פה


דחיית תביעה לרישום זכויות חכירה על שטח קרקע הצמוד לדירות שהוחכרו לעולים ע"י קק"ל, כאשר ביהמ"ש לא קיבל טענה בדבר הסכם בע"פ ביחס לשטח הקרקע - סה-90 ע.א. 9056/02
אכיפת הסכם בע"פ למכירת זכויות אובליגטוריות במקרקעין - סא-120 ע.א. 3107/01
הבטחה בע"פ לפני חתימת הסכם אין לה תוקף אם לא נכתבה בהסכם - לב-375 ע.א. 758/85
טענה לקיומו של הסכם בע"פ המעניק לתובע בלעדיות בהפצת מוצרים - לא-340 ע.א. 127/86
דחיית טענה לסיכום סופי בע"פ לרכישת מניות בחברה - כו-47 ע.א. 662+663/83
הוספת ריבית והצמדה להסכם פשרה שנעשה בע"פ - כא-103 בר"ע 52/83
טענה להסכם בע"פ לאחר שנערך הסכם בכתב - כ-189 ע.א. 44/80
קיומו של הסכם נפרד בע"פ בין מנהל החברה המוכרת ובין הקונה - יז-82 ע.א. 230/80
מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - טז-3 ע.א. 565/79
הסכם בעל פה - [יא-18 ע.א. 320/76; יא-184 ע.א. 379/76; יא-342 ע.א. 514/76; ]
שאלת סבירותו של תנאי כשההסכם לא סוכם סופית - ב-102 ע.א. 671/66

הגבלת עיסוק ותחרות


השאלה אם חוזה מסויים בין חברת פז לבין מפעילי תחנות דלק מהווה הסדר כובל טרם הוכרע בבית המשפט - סב-217 רע"א 10910/02
הגבלת עיסוק בהסכם יכולה להיות בנסיבות מסויימות הגבלה פסולה של חופש העיסוק - מא-217 ע.א. 901/90
שבו התחייב אדם שלא לעסוק בעסק מסוים במשך מספר שנים - כא-406 ע.פ. 652/82
התחייבות עובד להמנע במשך שנתיים מתום עבודתו לעסוק בעיסוק של המעביד - טו-39 ע.א. 310/79
להענקת מונופולין ע"י רשות מקומית - י-341 ע.א. 733/75

זכרון דברים


תקפו של זכרון דברים - י-227 ע.א. 372/75

חתימה


טענה כי מצבו השכלי והגופני של מי שחתם על מסמך לא אפשר לו לדעת על מה חתם - כז-164 ע.א. 661/83
תוקפו של הסכם לרכישת דירה שאינו חתום ע"י אחד הצדדים - כא-18 ע.א. 49+57/81+571/79
כשמתעוררת שאלה אם חתימת החותמים מחייבת - י-355 ע.א. 108/76
ללא חתימה על מסמך - ט-262 ע.א. 541/74

מכר


הסכם מכר שמטרתו לשמש כבטוחה להלוואה האם הינו הסכם משכון - מ-18 ע.א. 196/87
"תקנת השוק" בקנית רכב מסוחר במגרש למכירת רכב - יז-346 ע.א. 634/79
אין חוזה פסול בשל כך בלבד שהמכר אינו ברשותו של המוכר או טרם בא לעולם - טו-153 ע.א. 89/79
ההבדל בין חוזה קבלנות לחוזה מכר - יג-20 ע.א. 368/77
קביעה עובדתית על מהות תשלום שנעשה במסגרת הסכם מכר - יב-205 ע.א. 211/76
זכות קדימה לקניית נכס עפ"י הסכם - יא-175 ע.א. 156/76
להשיג הסכם מכר - י-118 ע.א. 169/75
חוזה מכר - }ז{ התנאים החיוניים לקיומו - ז-285 ע.א. 465/72
חוזה מכר - }ז{ אומדן הפחתת ערך כתוצאה מהפרתו - ז-187 ע.א. 191/72
תקנת השוק - }ו{ אגרת חוב למוכ"ז כמסמך סחיר - ו-266 ע.א. 352/71
מכירת מוניטין - ד-195 ע.א. 276/69

מסויימות


גמירות דעת ומסויימות ב"זכרון דברים" המהווה הסכם קומבינציה לבנייה במקרקעין - נב-324 ע.א. 3380/97
השלמת פרטים בחוזה - כג-372 ע.א. 556/83
חוזה לרכישת "מקום חניה" שלא צויין בו המיקום המדוייק - יח-111 ע.א. 689/79
הפרטים המהותיים הדרושים להווצרותו של הסכם מכר במקרקעין - [י-259 ע.א. 235/75; י-293 ע.א. 285/75; י-478 ע.א. 774/75; ]
הסדר תחיקתי להשלמת תנאים בחוזה מכר במקרקעין - [י-258 ע.א. 440/75; י-259 ע.א. 235/75; י-293 ע.א. 285/75; ]
למכירת מקרקעין, ללא ציון אופן התשלום - ט-151 ע.א. 153/74
למכירת מניות ללא קביעת מחירם - ט-44 ע.א. 26/73

נספח/מוקדם


מעמדו המשפטי של יזם שחתם הסכם פיתוח עם מ.מ.י. עד למועד חתימת הסכם החכירה - לב-322 רע"א 85/88
הבטחה בע"פ לפני חתימת הסכם אין לה תוקף אם לא נכתבה בהסכם - לב-375 ע.א. 758/85
התיחסות לחוזה רכישה הכולל תשלום ע"י הלוואה של המוכר, ולחוזה ההלוואה שנעשה בנפרד, כהסכם מכר אחד - ל-118 ע.א. 674/83
תוקף ערבות להסכם כשלאחר מכן נעשה הסכם חדש - כו-415 ע.א. 470/85
הסכם מקדמי - }יא{ להבדיל מהסכם פורמלי ומלא - יא-535 ע.א. 441/75»ע.א. 441/75╣פ"ד לא (3) 380╠«
לקצור תקופת התיישנות, יעשה בחוזה נפרד מפוליסת בטוח - י-13 ע.א. 270/75
היחס בין הסכם מוקדם לחוזה הפורמלי - ט-151 ע.א. 153/74
מוקדם לעריכת הסכם בעתיד - ז-389 ע.א. 700/72
הסכם מוקדם עומד בפני עצמו - ד-238 ע.א. 405/69
תוקפו של הסכם מוקדם - א-341 ע.א. 407/66
הכפוף לחוזה פורמלי - א-346 ע.א. 419/66

עסקה במקרקעין


התחייבות להקניית זכות במקרקעין שניתנה לפני תחילת חוק המקרקעין מצמיחה לקונה זכות שביושר ויחסי נאמנות בין המוכר לקונה - סג-166 ע.א. 7217/02
אין חברה קבלנית יכולה לדרוש מרוכש נכס לחתום על שטר חכירה הכולל תנאים הנוגדים את הסכם הרכישה - סב-118 ע.א. 4134/97
השלמת "פרטים מהותיים" בהסכם כדי שיראו בו "מסמך בכתב" בעיסקת מקרקעין - סא-130 ע.א. 2143/00
השלמה נורמטיבית של הפרטים החסרים ב"הסכם" בע"פ - סא-120 ע.א. 3107/01
תקפותו של הסכם מכר שהוסווה כ"הסכם הלוואה" כדי להמנע מתשלום מס שבח - נג-204 ע.א. 5516/97
על המוכר לבצע רישום מקרקעין ע"ש הקונה תוך "זמן סביר" ולשלם את כל ההיטלים המתחייבים לצורך הרישום - נא-306 ע.א. 1718/98
דרישת הכתב בהסכם למכירת מקרקעין - נא-338 רע"א 4153/97
הסכם בין שתי חברות להשלמת בניה האם הינו "הסכם מכר" או "הסכם קבלנות" - מ-19 ע.א. 79/89
מערכת הסכמים בין בעלים לקבלן כ"עיסקת קומבינציה" - לו-292 ע.א. 617/88
המסמך המחייב בהסכם בין רוכש דירה לחברה קבלנית - לו-203 ע.א. 424/89
דחיית תביעה לזכות במקרקעין מכוח הסכם בלתי ברור שרק העתק ממנו הוגש לביהמ"ש - לד-172 ע.א , 458/87
עסקת מתנה ביחס לזכות לקבלת זכות בעלות על דירה הרשומה אצל חברה משכנת, הושלמה עם חתימת ההודעות למס שבח, אינה טעונה מסמך בכתב ולא ניתן לחזור ממנה - ל-312 ע.א. 307/85
הסקת שיעור התמורה בעסקת מקרקעין מתוך חישובים שנעשו על פני קבלה - כט-373 ע.א. 251/85
עיקול זכויות חייב במינהל מקרקעי ישראל ביחס למקרקעין שנמכרו לאחר אולם טרם הושלמה העברת הזכויות במינהל - כז-246 ע.א. 454/85
סיווג חוזה כחוזה שכירות או חוזה לאופציה - כד-380 ע.א. 228/83
זכויות הצדדים כשקרקע נמכרה פעמיים - כד-130 ע.א. 411/81
תוקפו של הסכם לרכישת דירה שאינו חתום ע"י אחד הצדדים - כא-18 ע.א. 49+57/81+571/79
תנאי מכללא לבניה ראויה בחוזה לקנית דירה מקבלן - יט-326 ע.א. 177/80
סדר העדיפות בין קונים כאשר דירה נמכרה פעמיים - יז-36 ד"נ 21/80
מסמך מחייב בעיסקת מכר מקרקעין של חברת בניה - טז-2 ע.א. 565/79
מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - טז-3 ע.א. 565/79
תקפותו של הסכם מכר מקרקעין - טו-116 ע.א. 482+440/79
עדיפות הקונה הראשון של מקרקעין כאשר העסקה של הקונה השני טרם נרשמה - טו-322 ע.א. 682+691/79
מקרקעין - יג-147 ע.א. 289/78
זכויות בדירה שנמכרה פעמיים - יג-147 ע.א. 289/78
טענה כי עלון אינפורמטיבי של המינהל בדבר רכישת קרקע לדירה מהווה הסכם מחייב - יב-508 ע.א. 137/77
שכירות - יא-339 ע.א. 264/76
הסכם מתנה - }יא{ של מקרקעין - יא-119 ע.א. 146/76
הסכם העברת חכירה - }יא{ 414 >יא<
הפרטים המהותיים הדרושים להווצרותו של הסכם מכר במקרקעין - [י-259 ע.א. 235/75; י-293 ע.א. 285/75; י-478 ע.א. 774/75; ]
הסדר תחיקתי להשלמת תנאים בחוזה מכר במקרקעין - [י-258 ע.א. 440/75; י-259 ע.א. 235/75; י-293 ע.א. 285/75; ]
למכירת מקרקעין, ללא ציון אופן התשלום - ט-151 ע.א. 153/74
בעיסקאות שנעשו לפני חוק המקרקעין - ט-64 ע.א. 362/73

פשרה


רישום דירות בעקבות הסכם פשרה וטענה כי לדירות אלה אין זכויות בגג ובחצר אשר רשומים כרכוש משותף - לז-10 ע.א. 117/89
טענה כי חיובים בהסכם פשרה הינם חיובים שלובים - כט-119 ע.פ. 409/86
החלת דיני החוזים על הסכם פשרה שקבל תוקף של פס"ד - כה-99 ע.א. 499/81
הוספת ריבית והצמדה להסכם פשרה שנעשה בע"פ - כא-103 בר"ע 52/83
הסכם פשרה - }יב{ בקשה לבטל פס"ד שנתן תוקף להסכם פשרה - יב-196 ע.א. 570/77
פשרה - }ז{ טעות חד צדדית אימתי תפסלו - ז-300 ע.א. 573/72
הסכם פשרה - []
שטר הפקדה - ה-206 ע.א. 121/70
פשרה - ה-118 ע.א. 188/70

צדדים


יריבות חוזית בין רוכש מכונות בעיסקת ליסינג לבין מוכר המכונות - נט-265 רע"א 893/02
יריבות בין הצדדים - לג-73 ע.א. 537/85
טיבו של הסכם בין אב ובניו הכולל העברת נכסים וויתורים הדדיים - לא-210 ע.א. 272/86
זכאות עזבון להנחה בתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל כאשר המנוח היה זכאי לכך וכאשר ההסכם נחתם לפני פטירתו - לא-322 ע.א. 480/86
תוקפו של הסכם שלא אושר ע"י מועצת המנהלים של החברה - כח-66 ע.א. 85/83
טענה כי מצבו השכלי והגופני של מי שחתם על מסמך לא אפשר לו לדעת על מה חתם - כז-164 ע.א. 661/83
תוקפו של חוזה כשאחד הצדדים הוצג כו כשותפות בעוד שבפועל היה חברה בע"מ - כו-86 ע.א. 150/82
הווצרות חוזה בר תוקף בין מועמדים לבין אגודה שיתופית שהודיעה להם על קבלתם לאגודה - כו-108 ע.א. 304/83
תקפותה של התחייבות נער והוריו כי הנער יתקבל לפנימיה צבאית וישרת בצבא קבע - טו-4 בג"צ 709/79
התקשרות בחוזה ע"י רשות צבורית - טו-24 בג"צ 124/79»בג"צ 124/79╣פ"ד לד (2) 752╠«
תקפותו של חוזה שעשתה עיריה - יג-534 בג"צ 582/78
תקיפת הסכם ע"י מי שלא היה צד לו - יג-147 ע.א. 289/78
עם צד ג' - }יב{ בירור תקפו במסגרת מתן הוראות לכונס נכסים - יב-123 ע.א. 743/76»ע.א. 743/76╣פ"ד לב (1) 136╠«
לעסקה של קטין, הופך להסכם מחייב רק לאחר שניתן אישור ע"י בית המשפט - י-216 ד.נ. 17/76
חתום ע"י חולה נפש שהיה בריא ביום החתימה - }ט{ 52 >ט<»המ' 440/74«
צדדים להסכם בעיסקה עם בנק - ז-22 ע.א. 617/71
חבות "במאוחד" - ו-330 ע.א. 272/71
כריתת חוזה עם מורשה - ד-308 ע.א. 294/69
חוזה עם המדינה להחכרת מקרקעין - ב-444 ע.א. 335/67

קשירתו/גמירות דעת


גמירות דעת ומסויימות ב"זכרון דברים" המהווה הסכם קומבינציה לבנייה במקרקעין - נב-324 ע.א. 3380/97
שאלת התגבשותו של הסכם שנחתם ע"י אחד הצדדים והצד השני דרש שינויים בו לפני שחתם עליו - כו-18 ע.א. 440/81
"אשם בהתקשרות" ותוצאותיו - כא-180 ע.א. 829/80
טענת "הסכם" הנובע מסיכום דברים ע"י פרקליטי הצדדים - טו-70 ע.א. 823/77
גמירת דעת - טו-148 ע.א. 714/79
טענה כי עלון אינפורמטיבי של המינהל בדבר רכישת קרקע לדירה מהווה הסכם מחייב - יב-508 ע.א. 137/77
גמירת דעת - }יא{ לצורך הסכם מחייב - יא-535 ע.א. 441/75
קשירתו - }י{ הצעה וקבלתה תוך זמן סביר - י-324 ע.א. 223/75
התנאים ליצירת חוזה - י-258 ע.א. 440/75
"גמירות דעת" להתקשרות בחוזה - י-258 ע.א. 440/75
התחייבות לנהל מו"מ כהזמנה - }ח{ אימתי - ח-84 ע.א. 615/72
קשירתו - [ז-285 ע.א. 465/72; ז-389 ע.א. 700/72; ]
לשמירת פקדון - }ז{ הנקשר ע"י התנהגות - ז-284 ע.א. 212/72
כאשר הצדדים לא היו בכוונה אחת בענין יסודי - ז-388 ע.א. 700/72
מעין חוזה - }ג{ היווצרות זיקה בין תובע ונתבע - ג-217 ע.א. 596/68
שאלת סבירותו של תנאי כשההסכם לא סוכם סופית - ב-102 ע.א. 671/66
כשלא סוכם סופית - ב-102 ע.א. 671/66

שותפות


שותפות - יא-557 ע"א 760/76
למינוי "חוקר" ע"י ביהמ"ש לצורך פירוק שותפות - יא-151 ע.א. 253/74

תיקון/הוספה


"תיקון" הסכם ע"י הצדדים - סז-236 ע.א. 8572/03
הסכמה על לוח זמנים חדש לביצוע תשלומים כהסכם חדש ולא כאורכה חד צדדית - מא-53 ע.א. 4912/90
תוספת לחוזה כחלק אינטגרלי ממנו - כד-243 ע.א. 348/81
תיקון טעות סופר בהסכם - יז-259 ע.א. 476/80
כריתת הסכם מוגמר ונסיון להוסיף לו תנאים - יב-28 ע.א. 282/77
טעות בציון שמו של צד להסכם - י-355 ע.א. 108/76

הפרה

כללי
אי מסירה במועד
אי תשלום במועד
ביטול ההסכם/פנייה לערכאות
בנקים/עסקות הלוואה
המצאת אישורים/היתרים
הסכמי שווק והפצה
הפרה יסודית
הפרה לא יסודית
הפרה צפוייה
השבה/פיצויים/ריבית והצמדה
ויתור והסכמה
חיובים מקבילים/שלובים
מכר מקרקעין
סיכול
על ידי רשות
פגם בממכר/ביצוע לקוי
פעולות עורך דין
קבלנים/עסקות קומבינציה
תום לב
תשלום מיסים

כללי


הפרת הסכם מכר דירה וביטולו - סט-338 ע.א. 2251/05
הפרת הסכם הפצה של מוצרי חלב וביטולו - סט-84 ע.א. 1319/06
האם הוראה בהסכם מאוחר המבטלת חיוב בפיצויים בגין הסכמים קודמים שהופרו, עומדת בתקפה, כאשר ההסכם המאוחר בוטל עקב הפרתו של הצד התובע את הפיצויים - סח-284 ע.א. 1514/04
פירוש חוזה והפרת חוזה - סז-212 ע.א. 5642/04
הפרת הסכם - סה-60 ע.א. 4018/03
קביעה בהסכם בדבר תרופה מסויימת העומדת למקיים כנגד המפר, אין בה משום ויתור על תרופת הביטול של ההסכם - סד-324 ע.א. 8561/03
פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין, כאשר אחד מבני הזוג, או שניהם, נשואים לאחרים - סד-38 ע.א. 5258/98
הפרת חוזה חכירה עם המינהל וביטולו של החוזה ע"י המינהל - סד-226 ע.א. 8397/03
העברת מניות בחברה אינה מהווה העברת זכויות של החברה שנאסרה בהסכם בין הצדדים - סד-186 ע.א. 686/02
התנאים להענקת סעד זמני בהפרת חוזה - סב-217 רע"א 10910/02
הפרת חוזה ושיעור הפיצויים בגין ההפרה - סב-201 רע"א 3557/02
דחיית טענה של הפרת הסכם ו"ביצוע בקירוב" של הסכם - סב-212 ע.א. 8704/99
אין לראות כהפרה של פס"ד לתשלום יתרת תמורה עבור דירה, כאשר הרוכש צריך לקבל הלוואה במשכנתא ועל הדירה רובצת משכנתא של המוכר ואין הרוכש יכול לקבל את ההלוואה - סב-364 רע"א 6075/03
הפרת הסכם וחובת נאמנות המצדיקה ביטול הסכם והתקשרות בין תנובה לבין מחלקי חלב - סא-18 ע.א. 736/01 + 17/01 + 9425/00 + 7338/00
הפרת הסכם - סא-229 ע.א. 8163/01 + 8002/01 + 7903/01
הפרת "הסכם קומבינציה" - סא-247 ע.א. 2568/98
ביטול הסכם מכר מקרקעין עקב הפרתו - ס-85 ע.א. 1327/01
הפרת הסכם וביטולו - נח-227 ע.א. 3026/98
פרק זמן "סביר" לביצוע התחייבות בהסכם לצורך קביעה כי ההסכם הופר - נה-196 ע.א. 5349/97
הפרת הסכם והפעלת זכות הביטול תוך זמן סביר - נג-139 ע.א. 2825/97
הפרה הנובעת מ"אי התאמה" בממכר מזכה את הקונה בתרופות לפי חוק החוזים ולפי חוק המכר - נג-389 רע"א 7642/97
סירוב לשלם לעו"ד שכ"ט "לפי התוצאות" כפי שהוסכם כאשר עוה"ד לא מילא את חלקו בהכנת סיכומים כפי שהתחייב - נ-325 רע"א 6560/97
הפרת הסכם וביטולו - נ-279 ע.א. 1071+5225/92
הפרת הסכם אמרגנות ע"י החלפת זמרת בלהקה וסידור מספר הופעות מועט - נ-275 ע.א. 444+577/94
הוכחת הפרה של הסכם "השתדלות" להשיג מטרה מסויימת - נ-275 ע.א. 444+577/94
הפרת הסכם - מט-82 ע.א. 5756+5869/94
המועד לתחילת מירוץ תקופת ההתיישנות בהפרת חוזה כאשר במועד המאוחר להפרה אירע הנזק - מט-39 ע.א. 3599/94
הפרת הסכם - מח-332 ע.א. 1552+1683/95
כשמופר הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד ניתן להגיש תובענה חדשה ולא לפנות להוצל"פ או להליכי בזיון ביהמ"ש - מז-293 ע.א. 1193+1219/93
כאשר שניים מתחייבים בהסכם "יחד ולחוד" אחראי כל אחד מהם להפרה של השני - מג-297 ע.א. 1315/90
הגשת תביעה לביטולו של הסכם וקבלת צו ביניים שעיכב בנייה עפ"י ההסכם מהווה הפרת ההסכם אם התביעה נדחית - מג-297 ע.א. 1315/90
תניית הפרה שהיא "תנייה גורפת" שאין לה תוקף לפי סעיף 6 לחוק התרופות - מב-371 ע.א. 2106/91
השאלה אם הפרת חוזה מוצדקת נבחנת לאור העובדות שהיו ידועות בעת ההפרה - מב-37 ע.א. 416/91
הפרת הסכם - מב-323 ע.א. 5524/90
הפרה - }לו{ 182,140,110 [לו 110»ע.א. 305/87«;לו 140»ע.א. 390/88«;לו 182»ע.א. 571/88«;]
ביטול חוזה ע"י המינהל עקב הפרתו ע"י רוכש מגרש שלא עמד במועדים של החוזה לפעולות פיתוח ובניה - לו-213 ע.א. 753/88
הפרת הסכם לכלכל את האב כל ימי חייו הגוררת איבוד זכות לקבלת מקרקעין נשוא ההסכם - לד-327 ע.א. 306/86
הפרת הסכם - לג-73 ע.א. 537/85
בנייה בשטח קטן מהנקוב בחוזה כאשר הקונה הפר את החוזה קודם שידע על אי ההתאמה - ל-82 ע.א. 313/85
ביטול זכייה במכרז והעברת העבודה למציע אחר שהציע לסיים את העבודה בתקופה קצרה יותר - כו-274 ע.א. 431/82
זכות צד ג' לערער על זכות צד לחוזה בטענה שהלה הפר את החוזה ובכך פקעה זכותו על פיו - כה-20 ע.א. 288/81
- כה-373 ע.א. 736/82
אי העברת הרישום במועד - כג-69 ע.א. 795+748/80
עקב אי בצועו תוך זמן סביר - כב-218 ע.א. 611/80
אי ביצוע תוך זמן סביר - כא-403 ע.א. 464/81
של מתנה על תנאי ותוצאותיה - כ-178 ע.א. 495/80
עקב אי ביצועו תוך זמן סביר - }כ{ 82 >כ<»«
הפרת הסכם - }יט{ 25>יט< 25»ע.א. 632/80«
ע"י הפסקת העבודה ולא בדרכים הקבועות בחוק - יז-118 ע.א. 355/80
אחריות אישית של מנהל חברה בשל הפרת הסכם - יז-82 ע.א. 230/80
- יז-282 ע.א. 704/79
קיזוז - טז-26 בר"ע 125/80
הסכם להחזקת ילדים - טז-21 ע.א. 352/80
אין לחייב צד לחוזה שנפגע עקב הפרתו לדרוש מהמפר לערוך חוזה חדש - טז-398 בג"צ 886/79
הפרת חוזה - יד-99 ע.א. 715/78
הפרת הסכם שכירות ע"י העברת מושכר לחברת מניות שהשוכר שולט בה - יד-98 ע.א. 645/78
הפרת חוזה - [יג-293 ע.א. 135/78; יג-416 ע.א. 413/78; יג-585 ע.א. 627+636/78; ]
בהפרת חוזה שנכרת לפני חוק החוזים - יג-158 ע.א. 259/77
חישוב שער הדולר של סכום שחולט ע"י הצד המקיים את ההסכם - יב-547 ע.א. 127/78
זכות קיזוז - יב-116 ע.א. 664/76
אספקה בתנאים מיוחדים - [יא-37 ע.א. 826/75; יא-411 ע.א. 655/75; ]
אי קיום חוקת המפלגה - יא-294 ע.א. 189/76
ללא הודעה, כשמדובר במצרך העלול להתקלקל - ט-238 ע.א. 60/74
בעיסקה בלתי חוקית - ט-16 ע.א. 207/73
שינוי שמוש - ח-340 ע.א. 400/73
בהצגת שטר לגבייה שלא כמוסכם - ח-266 ע.א. 595/73
באופציה בהעדר תנאים יסודיים - ח-154 ע.א. 651/72
אי מתן ערבות בנקאית - ח-234 ע.א. 579/73
כשהחוזה נעשה ע"י שליח שחרג מתחום שליחותו - ז-130 ע.א. 501/71
טענת השתק - ז-301 ע.א. 225/72
חוזה שכירות - }ז{ הוכחת הפרה - ז-80 ע.א. 52/72
אי מילוי הבטחות שבקטלוג - ז-63 ע.א. 640/71
תרופות הנפגע - ו-61 ע.א. 638/70
חילוט כספים - ו-104 ע.א. 253/71
- ו-370 ע.א. 493/71
מות המתחייב - ה-110 בר"ע 197/70
חילוט כספים - ה-90 ע.א. 248/70
חילוט דמי קדימה בגינה - ד-4 ע.א. 105/69
הפסקתו ע"י צד אחד - ד-7 ע.א. 443/68
כשצד מילא חלקו בהסכם - ג-226 ע.א. 494/68
של חוזה פיטורין - א-303 ע.א. 594/66
כשלא הושלם הביצוע - א-528 ע.א. 67/67
בגין כשלון תמורה - א-266 ע.א. 547/66

אי מסירה במועד


ביטול חוזה רכישת דירה עקב איחור, מעבר לפרק זמן סביר, ברישום הדירה ע"ש הרוכש - סו-343 ע.א. 10474/03
איחור במועד השלמת עבודה לפי חוזה - מא-359 ע.א. 616/89
איחור במסירת מבנה טרומי - מ-167 ע.א. 48/89
פיצויים בגין סבל ואי נוחות בשל איחור במסירת דירה בנוסף לפיצוי הכספי - לג-198 ע.א. 675/86
פיצויים בגין איחור במסירת המושכר עד למועד פסק הדין ולא עד מועד הגשת התביעה כאשר דרישה זו הועלתה בחוו"ד השמאי ובסיכומים ללא התנגדות - לג-198 ע.א. 675/86
איחור במסירת דירה בשל עיכובים בהשגת היתרי הבניה אינו נחשב לגורם שאין למוכר שליטה עליו - לג-198 ע.א. 675/86
אי ביצוע העברת דירה במועד - }לג{ 345 . >לג<»ע.א. 166/87«
איחור במסירת מבנה כשהיה עיכוב מצד התובעת בחיבור המבנה לזרם החשמל - לא-170 ע.א. 698/85
בהסכם מסירת חנות עקב אי קבלת רשיון בניה - ל-291 ע.א. 439/85
אי העמדת מבנה לרשות הבעלים במועד בעסקת קומבינציה ושיעור הנזק בשל כך - כז-299 ע.א. 524/83
אי מסירת מנוף במועד שנקבע בחוזה - כו-155 ע.א. 316/83
אי מסירת חנות לקונה מספר שנים לאחר המועד מהווה הפרה יסודית - כה-388 ע.א. 291/82
אי מסירת הדירה במועד כהפרת תנאי עיקרי - כד-196 ע.א. 126/84
אי מסירת דירה במועד - כב-220 ע.א. 16/80
אי העברת דירה במועד - }יא{ 357,338 >יא<[יא 338»ע.א. 571/76«;יא 357»המ' 166/77«;]
איחור במסירת דירה - ט-342 ע.א. 19/74
של מסירת המושכר בכמה ימים - ח-234 ע.א. 579/73

אי תשלום במועד


מהותו ותקפותו של "הסכם" של שניים לרכישת כרטיס פיס שזכה בהגרלה, כאשר הכרטיס נרכש ע"י אחד מהם והשני לא שילם את חלקו במחיר הכרטיס - סט-105 רע"א 1018/07
דחיית טענה של הפרת הסכם עקב אי תשלום במועד של מס שבח ודמי היוון - סב-136 ע.א. 2534/99
פניית הזוכה במכרז למציע לבצע את התשלומים באיחור אינה מבטלת את זכות הביטול בגין הפרה - ס-244 ע.א. 1368/02
דחיית טענה של הפרת הסכם עקב איחור בתשלום סכום פעוט יחסית לפרק זמן קצר - מח-167 ע.א. 4232/94
אי תשלום סכום במועד שנקבע בהסכם עקב הפרה צפוייה של הצד השני - מח-167 ע.א. 4232/94
האם אי תשלום במועד לפי החוזה מהווה הפרת חוזה כשמדובר ב"חיובים עצמאיים" - מז-308 ע.א. 4602/91
הפסקת בניה בשל אי תשלום מכח סעיף בהסכם כפופה לעקרון תום לב ולא ניתן לעשות זאת בשל איחורים בסכומים זנוחים - מ-169 ע.א. 765/90
איחור של יום אחד בתשלום עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד שנבע מטעות ומהעדרות עוה"ד ממשרדו אינו הפרת הסכם בשל שיקולי תום לב - לט-26 רע"א 1233/91
אי עמידה בלוח התשלומים לרכישת דירה כשהמוכר לא נתן ערבות לפי חוק המכר - לט-340 ע.א. 84/89
עיכוב תשלום יתרת מחיר דירה כשהוטל עיקול על זכויות הקבלן כהפרת הסכם כאשר הקונה לא הודיע על נכונותו לשלם עם הסרת העיקול - לז-341 ע.א. 670/89
אי תשלום חלק גדול ממחיר הדירה במועד - לג-313 ע.א. 411/87
אי פסיקת פיצויים וריבית בשל אחור בתשלום ע"י קונה דירה כשהמוכר לא המציא אישורים להעברה - לב-120 ע.א. 111/84
אי ביצוע תשלומים במועד כהפרה יסודית ואופן ביטול החוזה כשלא נמסרה הודעה תוך זמן סביר - ל-82 ע.א. 313/85
איחור קל בתשלום כהפרה יסודית - כו-277 ע.א. 304/84
אחור בתשלומים עקב רישום מוטעה של הדירה - כו-101 ע.א. 216/83
אי תשלום במועד בטענה שזהו חיוב שלוב - כד-25 ע.א. 765/82
איחור באחד התשלומים - כג-370 ע.א. 556/83
איחור של 10 ימים באחד התשלומים - כב-130 ע.א. 15/83
אי תשלום במועד כשהצד השני מראה שהוא מתנער מהחוזה - כ-228 ע.א. 442/81
אי תשלום במועד - [יח-66 ע.א. 772/80; יח-106 ע.א. 132/79; יח-338 ע.א. 781/79; ]
אי תשלום במועד כהפרה יסודית - יז-98 ע.א. 672+673/79
הפרת תנאי מועדי התשלומים בחוזה - יב-571 ע.א. 694/76
פיגורים בתשלום - [יא-114 ע.א. 51/76; יא-181 ע.א. 594/76; יא-247 ע.א. 207/76; יא-411 ע.א. 655/75; ]
אימתי מהווה אחור בתשלום לזמן קצר הפרה יסודית - י-70 ע.א 91+135/75
אי תשלום במועד - ה-299 ע.א. 390/70

ביטול ההסכם/פנייה לערכאות


מתן ארכה לקיום חוזה לאחר הפרה יסודית - ס-5 רע"א 7956/99
"הזמן הסביר" למתן הודעה על ביטול חוזה עקב הפרה - ס-4 רע"א 7956/99
הפרת חוזה והיעדר עילה לביטול חוזה - נז-258 ע.א. 896/98
הודעת ביטול חוזה שאין לה הצדקה מהווה הפרה של החוזה - נא-355 ע.א. 1816/91
ביטול חוזה לרכישת מגרש במכרז מהעיריה כאשר החוזה הופר ע"י הגשת תכנית לרשיון בניה הנוגד את תנאי החוזה - מח-21 ע.א. 2112/94
כשמופר הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד ניתן להגיש תובענה חדשה ולא לפנות להוצל"פ או להליכי בזיון ביהמ"ש - מז-293 ע.א. 1193+1219/93
הפרת הסכם וביטולו שלא כדין - מב-82 ע.א. 1407/92
הודעת ביטול הסכם שלא כדין היא בגדר הפרה יסודית של ההסכם - מב-324 ע.א. 3745/92
ביטול הסכם בטענה שלא שולמה מלוא התמורה כשהקונים מכחישים טענה זו - מ-174 ע.א. 626/89
משלוח מכתבי התראה, פרסום כתבה על ביטול אופציה, שיחה עם מנהל בנק והפרות הסכם - לט-98 ע.א. 701+704/88
עוה"ד שהוסמכו ע"י מרשם לשלם תשלומים עפ"י חוזה אשר טעו בהערכת המצב המשפטי אין הצד האחר לחוזה יכול לתבוע את עוה"ד בעילת רשלנות או גרם הפרת חוזה - לח-72 ע.א. 643/88
אין אפשרות לתבוע תשלום עפ"י שטר בטחון שניתן להבטחת עיסקת מכר דירה כאשר ניתן פס"ד המחייב אכיפת ההסכם - לד-210 ע.א. 436/87
תביעה כספית שהוגשה טרם זמנה כאשר ממכתבי הנתבע עולה הפרה צפוייה - לא-167 ע.א 301/82
ביטול הסכם עקב הפרה יסודית כאשר קיימת תניה גורפת בדבר הפרות יסודיות - לא-102 ע.א. 21/85
אי ביצוע תשלומים במועד כהפרה יסודית ואופן ביטול החוזה כשלא נמסרה הודעה תוך זמן סביר - }ל{ 82 >ל<
הודעת ביטול שלא כדין כהפרת חוזה - כג-42 ע.א. 473/81
צו מניעה לאסור התקשרות העשויה לגרום להפר חוזה - כ-100 בר"ע 379/82
הצעת תשלום לאחר ההפרה ולפני משלוח הודעת ביטול - יח-99 ע.א. 172/80
הפרת הסכם מכר במקרקעין וביטול ההסכם - [יח-66 ע.א. 772/80; יח-115 ע.א. 596/79; ]
תביעת נזיקין בגין הפרת חוזה - יד-227 ע.א. 628/77
בטול חוזה בשל הפרתו - יד-355 ע.א. 369/78
תביעת נזיקין בגין הפרת הסכם - יג-226 ע.א. 278/78
ראיה בהתנהגות בטול הסכם עקב הפרת ההסכם - יג-226 ע.א. 278/78
הפרת הסכם וביטולו - [יג-405 ע.א. 313/77; יג-416 ע.א. 413/78; יג-498 ע.א. 409/78; יג-520 ע.א. 230/77; ]
בטול חוזה מכר עקב הפרה יסודית של החוזה - יב-114 ע.א. 248/77
כשהמבקש גם הוא הפר את ההסכם - י-250 ע.א. 523/75
אין להזקק למשפט המקובל במקום שחל חוק התרופות - ט-42 ע.א. 140/73
ניצול זכות לבטול חוזה מונעת דרישת ביצוע בעין - ז-304 ע.א. 353/72
הטוען הפרה עליו הראיה - ז-358 ע.א. 283/72
הברירות הנתונות בידי הצד שכנגד - ז-304 ע.א. 353/72
הפגנת רצון לביטול החוזה - ד-186 ע.א. 133/69
ברירת הצד הנפגע - ג-60 ע.א. 130+139/68
מקנה זכות לביטול החוזה או לדרוש ביצועו - [ב-149 ע.א. 247/67; ב-163 ע.א. 347/67; ב-222 ע.א. 273/67; ב-368 ע.א. 546/67; ב-372 ע.א. 426/67; ב-380 ע.א. 384/67; ]
כשבוצע חלקית וניתן להשיב המצב לקדמותו - ב-72 ע.א. 268/67
הפגנת הרצון לבטל כיצד - [ב-71 ע.א. 268/67; ב-72 ע.א. 268/67; ב-222 ע.א. 273/67; ]
החוזה בטל אף כשלא נשלחה הודעת ביטול - ב-71 ע.א. 268/67
מקנה זכות לתבוע ביטול החוזה - [א-96 ע.א. 336/66; א-194 ע.א. 352+351/66; א-414 ע.א. 522/66; ]

בנקים/עסקות הלוואה


הפרת הסכם אשראי ע"י בנק לצורך ביצוע עיסקאות עתידיות - נו-333 ע.א. 7302/96
די בהפקדה בבנק של תשלום ששולם עפ"י הסכם והוחזר תוך מתן הודעה ואין צורך לחזור ולהציע התשלום - לט-178 ע.א. 362+805/89
חיוב בנק להחזיר לרוכשי דירות כספים ששלמו בגין הלוואות שנטלו מהבנק ושחרורם מתשלום יתרת ההלוואה כאשר הבנק הצהיר ברשלנות כי יתן לרוכשי הדירות ערבות חוק מכר - לד-162 ע.א. 578/88
חיוב בנק בפיצוי לקוח בשל אי ביצוע הוראה לרכישת פלטינה - לב-309 ע.א. 195/85
שיעור הריבית שיש לפסוק על הלוואה דולרית בריבית גבוהה ביחס לתקופה שלאחר תום החוזה - ל-306 ע.א. 349/84

המצאת אישורים/היתרים


אי המצאת היתר בניה ע"י מוכר דירה - מא-91 ע.א. 4646/90
אי המצאת מסמכים על ידי המוכר לצורך הסדרת מס שבח - לז-356 ע.א. 268/89
של הסכם למכירת דירות שהותנה בקבלת הסכמה של משרד השיכון - לד-290 ע.א. 610/85
אי פסיקת פיצויים וריבית בשל אחור בתשלום ע"י קונה דירה כשהמוכר לא המציא אישורים להעברה - לב-120 ע.א. 111/84
בהסכם מסירת חנות עקב אי קבלת רשיון בניה - ל-291 ע.א. 439/85
הפרת הסכם קומבינציה במקרקעין הכרוך בהשגת היתר בניה ופינוי דייר מוגן - כט-69 ע.א. 635/83
אי הקמת בנין בזמן סביר בשל הצורך לחתום הסכמים עם דיירים ובשל אי השגת רשיון - כו-42 ע.א. 345/82
של "עיסקת קומבינציה" כאשר רישיון הבניה נתקבל באיחור - כא-403 ע.א. 464/81

הסכמי שווק והפצה


חיוב בנזקים עקב הפרת הסכם שיווק בלעדי של מוצר מסויים והוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין מניעת הרווחים של התובע - מג-365 ע.א. 1432/90
ביטול הסכם הפצה בלעדי בשל הפרה יסודית המתבטאת בירידה דרסטית בהיקף המכירות - לט-339 ע.א. 343/89
עקב הפרת הסכם בין סוכני שיווק לבין יצרנים שלפיו התחייבו המשווקים שלא לשווק תוצרת מתחרה - לז-282 ע.א. 605/88
הפסקת ייצוג בלעדי למכירת תרופות בישראל - לו-132 ע.א. 442/85
סרוב לחתום הסכם הפצה בחו"ל עם מי שהוסכם עמו על "הענקת זכות סרוב ראשונה" - לה-312 ע.א. 441/87
הפרה יסודית של הסכם לייצור ומכירה של חולצות עם סמל בעת משחק המכביה - לא-230 ע.א. 646/85
הפרת חוזה לאספקת ברזל מחו"ל בסמוך למלחמת יום כיפור - ל-366 ד.נ. 20/82
הפרת עקרון הבלעדיות ע"י סוכנות להפצת משקאות כהפרה יסודית - כח-115 ע.א. 618/85
למסירת זכות בלעדית למכירת רהיטים - יט-140 ע.א. 468/81

הפרה יסודית


הפרה יסודית של הסכם "קומבינציה" ע"י הקבלן שהשתהה שנים בהוצאת היתר בניה וביטול ההסכם ע"י בעלי הקרקע - סט-361 ע.א. 11386/05
הפרה יסודית המצדיקה ביטול של הסכם בין בעלי מקרקעין לוועדה המקומית לתכנון ובניה בדבר הפחתה בחיוב היטל השבחה, כאשר לא קויים תנאי שהסכום המופחת ישולם מייד - סד-324 ע.א. 8561/03
הצורך במתן ארכה לקיום הסכם כאשר עבר זמן מהפרה יסודית של ההסכם בלי שניתנה הודעת ביטול - ס-360 ע.א. 8741/01
מסירת הודעת ביטול של הסכם שלא כדין ע"י מי שנפגע מהפרת ההסכם מהווה גם היא הפרה של ההסכם וניתן לראות באירוע "הפרה הדדית" - נא-101 ע.א. 3940/94
הודעת ביטול הסכם שאינה כדין מהווה הפרה יסודית של ההסכם - נא-101 ע.א. 3940/94
הפרת תנאי יסודי בהסכם וביטולו ע"י הצד השני - מו-306 ע.א. 200/92
כשלא ניתנה הודעת ביטול בהפרה יסודית תוך זמן סביר יש לתת למפר ארכה לקיום ההסכם - מג-131 ע.א. 5196/91
אין לראות באי תשלום סכום קטן יחסית במועד, כהפרה יסודית של הסכם - מג-292 ע.א. 858/91
סירובו של צד לחתום על הסכם ממון אינו מצדיק הפרה של הבטחת נישואין אלא אם כן הוסכם>מב<לפני כן לחתום על הסכם ממון - מב-37 ע.א. 416/91
הודעת ביטול הסכם שלא כדין היא בגדר הפרה יסודית של ההסכם - מב-324 ע.א. 3745/92
האם איחור של יומיים בביצוע תשלום עפ"י חוזה הינו הפרה יסודית - מא-53 ע.א. 4912/90
מתי הפרה הינה הפרה יסודית וכיצד יש ליתן אורכה כאשר לא מבטלים את החוזה מיד - לט-52 ע.א. 187/89
מתי אי השלמת הבניה במועד ע"י קבלן מהווה הפרה יסודית - לט-52 ע.א. 187/89
כאשר מדובר בהפרה יסודית אין מקום לבדיקה האם ביטול החוזה צודק בנסיבות העניין - לט-52 ע.א. 187/89
הפרה יסודית עקב אי תשלום התמורה - לח-298 ע.א. 92/89
הצטברותן של שרשרת הפרות רגילות לכדי הפרה יסודית - לז-279 ע.א. 262/86
האם הצגת שיק בטחון לפרעון לפני המועד הינה הפרה יסודית של ההסכם - לז-165 ע.א. 706/86
כאשר נקבע בהסכם מועד לחיוב וחלף זמן רב יכול שההפרה תהפוך להפרה יסודית - לו-242 ע.א. 37/86
הפרה יסודית של הסכם לייצור ומכירה של חולצות עם סמל בעת משחק המכביה - לא-230 ע.א. 646/85
המבחן לקביעה האם הפרה הינה יסודית - לא-230 ע.א. 646/85
ביטול מכר בגין הדרדרות המצב הנפשי של המוכרת עקב המכירה האם הינו הפרה יסודית - לא-69 ע.א. 1/84
ביטול הסכם עקב הפרה יסודית כאשר קיימת תניה גורפת בדבר הפרות יסודיות - לא-102 ע.א. 21/85
אי קיום התחייבות להמנע מלהתחרות בעסק שנמכר כהפרה יסודית - לא-102 ע.א. 21/85
אי ביצוע תשלומים במועד כהפרה יסודית ואופן ביטול החוזה כשלא נמסרה הודעה תוך זמן סביר - ל-82 ע.א. 313/85
אי תשלום מע"מ ע"י מי שחייב בו כהפרה יסודית - כט-243 ע.א. 76/85
האם אי חיבור מערכת אזעקה למושכר מהווה הפרה יסודית של ההסכם - כח-356 ע.א. 414/83
איחור קל בתשלום כהפרה יסודית - כו-277 ע.א. 304/84
האם איחור של 4 ימים בתשלום העיקרי עבור רכישת דירה מהווה הפרה יסודית - כה-362 ע.א. 486/82
אי תשלום סכום קטן כהפרה המזכה בזכות ביטול - כד-380 ע.א. 228/83
אילו הפרות הן יסודיות - כג-42 ע.א. 473/81
מתי היא יסודית - כא-403 ע.א. 464/81
הפרה יסודית מסתברת והפרה יסודית מוסכמת - כ-164 ע.א. 158/80
התנכרות לחובת תשלום מהווה הפרה יסודית - יח-66 ע.א. 772/80
הפרה יסודית - יח-3 ע.א. 201+27/80
אי תשלום במועד כהפרה יסודית - יז-98 ע.א. 672+673/79
הפרה יסודית - [טז-362 ע.א. 117/80; טז-370 ע.א. 430/79; ]
הפרה יסודית - }טו{ מהי ->טו< 40, 98, 184, 261, 386 >טו<[טו 40»ע.א. 87/78«;טו 98»ע.א. 602/77«;טו 184»ע.א. 206/79«;טו 261»ע.א. 892+291/79«;טו 386»ע.א. 315/79«;]
הפרה יסודית - }יד{ מהי ->יד< 20, 226 >יד<[יד 20»ע.א. 614/78«;יד 226»ע.א. 767/77«;]
השאלה מה נחשב הפרה יסודית של ההסכם - יג-85 ע.א. 300/77
"הפרה יסודית" עקב איחור בתשלום - [יא-247 ע.א. 207/76; יא-411 ע.א. 655/75; ]
המבחן להפרה יסודית הוא אובייקטיבי - [י-70 ע.א 91+135/75; י-135 ע.א. 318/75; ]
היורדת לשורש החוזה - [י-135 ע.א. 318/75; י-340 ע.א. 594/75; ]
אימתי מהווה אחור בתשלום לזמן קצר הפרה יסודית - י-70 ע.א 91+135/75
היורדת לשורש החוזה - ט-13 ע.א. 139/74
ביטול תניה גורפת - ח-286 ע.א. 218/73
היורדת לשרשו של חוזה - [ב-41 ע.א. 95/67; ב-71 ע.א. 268/67; ב-222 ע.א. 273/67; ב-380 ע.א. 384/67; ]

הפרה לא יסודית


דרישה מופרזת של תשלום ע"י קבלן מקונה דירה כתנאי למסירת החזקה אינה מהווה הפרה יסודית המקנה בכל מקרה זכות לקונה לבטל את ההסכם - מט-210 ע.א. 4873/92+ 91+3958/ 5790
דחיית טענה של הפרת הסכם עקב איחור בתשלום סכום פעוט יחסית לפרק זמן קצר - מח-167 ע.א. 4232/94
ביטול הסכם על אתר עקב הפרה לא יסודית בשלב שבו המפר כבר אינו יכול לתקן את ההפרה גם אם יקבל ארכה לקיום ההסכם - מג-131 ע.א. 5196/91
הפרת הסכם בעניינים משניים כשעילת התביעה היתה סיכול חוזה עקב הפרה - לט-98 ע.א. 701+704/88
האם איחור של 19 יום בבדיקת סחורה מהווה שיהוי רב מדי - לד-18 ע.א. 508/86
מתן אורכה לתיקון הפרה לא יסודית תוך זמן סביר אינה דורשת פורמליות - לב-179 ע.א. 189/86
התראה לפני ביטול חוזה בשל הפרה אינה צריכה להיות במכתב פורמלי - כה-388 ע.א. 291/82
מתן אורכה לתיקון הפרה יכול שיהיה במשתמע - כב-68 ע.א. 283/81
הפרת הסכם מכירת מקרקעין כשההפרה לא יסודית - טז-386 ע.א. 604/79
הפרה לא יסודית של הסכם - יב-98 ע.א. 625/75
מתן ארכה לתשלום כשהפרת החוזה אינה יסודית - יא-247 ע.א. 207/76
אורכה לביצוע בהפרה לא יסודית - י-173 ע.א. 596/74
אורכה לביצוע בהפרה לא יסודית - ט-350 ע.א. 71/75
התראה נוטריונית - ו-152 ע.א. 313/71
תניה שאינה עיקרית - ה-196 ע.א. 272/70
שאינה יורדת לשרשו של ענין - }ג{ 256 >ג<»המ' 667/68«
שאינה יורדת לשרשו של החוזה - [א-162 ע.א. 324/66; א-414 ע.א. 522/66; ]
כשניתנת ארכה בביצועו - א-66 ע.א. 233/66

הפרה צפוייה


ביטול הסכם נוכח הפרה צפוייה של הצד השני - מח-188 ע.א. 5606/94
אי תשלום סכום במועד שנקבע בהסכם עקב הפרה צפוייה של הצד השני - מח-167 ע.א. 4232/94
הפרה צפוייה המצדיקה אי מילוי חיוביו של הצד השני - מו-82 ע.א. 3017/92
בסיטואציה של "הפרה צפוייה" של הסכם יכול התובע להודיע למפר "הצפוי" כי הפר הפרה יסודית את ההסכם - מג-135 ע.א. 539/92
משלוח הודעת ביטול ורישום הערת אזהרה לאדם אחר כהפרה צפויה - מ-89 ע.א. 256/89
תביעה כספית שהוגשה טרם זמנה כאשר ממכתבי הנתבע עולה הפרה צפוייה - לא-167 ע.א 301/82
חתימת הסכם שני עם אחר ביחס לאותו נכס כהפרה צפויה וכיצד צל הצר השני לנהוג - ל-118 ע.א. 674/83
ביטול חוזה עקב הפרה צפויה כשבעסקת קומבינציה לא נקט הקבלן בפעולות הדרושות לביצוע ההסכם - כט-69 ע.א. 635/83
הפרת הבטחה עתידית - ז-175 ע.א. 173/72
גילוי כוונה להפר מקנה זכות לביטול או לדרוש ביצוע - [ב-92 ע.א. 199/67; ב-162 ע.א. 454/67; ב-368 ע.א. 471/67; ]

השבה/פיצויים/ריבית והצמדה


תשלום פיצוי לרוכשי דירות בשל "אי התאמה" בין המפרט הטכני לבין הבנייה בפועל, גם כאשר הרוכשים כבר מכרו את דירותיהם - סג-19 ע.א. 11254/02
תוספת מע"מ לפיצויים בגין פגמים בדירה שנמכרה ע"י קבלן - סג-131 ע.א. 10944/02
שיעורי הפיצויים בהפרת חוזה - סג-263 ע.א. 199/00 + 189/00 + 9245/99
שיעור הפיצויים לרוכשי דירות בשל אי התאמה בין המפרט הטכני לבין הבנייה בפועל של הדירות - סג-19 ע.א. 11254/02
כאשר איחור במסירת חזקה בנכס עולה על התקופה שלפי החוזה אינה מהווה הפרת חוזה - }סב{ זכאי התובע לפיצוי גם עבור "ארכת החסד" שבה אין האיחור מהווה הפרה - סב-258 ע.א. 6180/02 + 4525/02 + 4337/02
חיוב בפיצויים ושיעור הפיצויים עקב אי קיום סעיף בהסכם מכר דירות בדבר העמדת חנייה מספקת לכל הדיירים - נט-58 ע.א. 9319/00
שיעור הפיצויים בגין נזק מסוג מניעת רווחים עקב הפרה יסודית של הסכם - נד-179 ע.א. 1229/97
תביעת פיצויים ואכיפה בהפרת הסכם - נג-343 ע.א. 3668/98
פיצוי בגין ביטול הסכם שגרם הפסד שכ"ט לעו"ד - נג-203 ע.א. 395/96
גובה הפיצויים עקב הפרת הסכם שכירות - נב-295 ע.א. 8729/96
שיערוך חיוב חוזי "בתקופת ההפרה" בהצמדה למדד כאשר לגבי "התקופה החוזית" נקבעה הצמדה לדולר - מג-138 ע.א. 2515+2795/90
שיערוך חובו של הקונה למוכר כאשר המוכר הפר את ההסכם - מא-218 ע.א. 2817/91
הפרת הסכם קומבינציה ע"י הקבלן ואופן ההשבה ותשלום הפיצויים - מ-387 ע.א. 4606/90
חיוב בפיצויים עקב הפרת הבטחת נישואין - לט-276 ע.א. 647/89
הפרת הסכם ופיצויים - לו-109 ע.א. 340+341/88
חיוב ריבית על השבת כספים עקב ביטול הסכם למכירת אולם עבור התקופה שבה גבו הקונים דמי שכירות - לד-88 ע.א. 85+636/87/400
השבה בהצמדה לדולר גם כאשר התשלום אינו מבוצע במועד ושיעור הריבית הדולרית - לד-98 ע.א. 187/87
פיצויים בגין סבל ואי נוחות בשל איחור במסירת דירה בנוסף לפיצוי הכספי - לג-198 ע.א. 675/86
פיצויים בגין איחור במסירת המושכר עד למועד פסק הדין ולא עד מועד הגשת התביעה כאשר דרישה זו הועלתה בחוו"ד השמאי ובסיכומים ללא התנגדות - לג-198 ע.א. 675/86
חיוב בנק בפיצוי לקוח בשל אי ביצוע הוראה לרכישת פלטינה - לב-309 ע.א. 195/85
אי פסיקת פיצויים וריבית בשל אחור בתשלום ע"י קונה דירה כשהמוכר לא המציא אישורים להעברה - לב-120 ע.א. 111/84
שיעור הריבית שיש לפסוק על הלוואה דולרית בריבית גבוהה ביחס לתקופה שלאחר תום החוזה - ל-306 ע.א. 349/84
שיעור הריבית שיש לפסוק כנגד מפר והאם רשאי בימ"ש לפסוק מעבר לקבוע בחוק פסיקת ריבית - ל-306 ע.א. 349/84
האם רשאי צד המקיים חוזה לתבוע בעילת עשיית עושר טובת הנאה שנפלה לידי המפר עקב ההפרה - ל-366 ד.נ. 20/82
פיצויים מוסכמים: יט-392 ע.א. 79/80
עבור עגמת נפש ואי נוחות - יט-210 ע.א. 593/79
מתן פיצויים ולא צו לביצוע תיקונים כשהיו ליקויים בבנית דירות - יט-326 ע.א. 177/80
הפחתת גבהם ע"י בימ"ש - יט-25 ע.א. 632/80
האפשרות לבחור בין פיצויים מוסכמים לדמי נזק ממשיים - יט-210 ע.א. 593/79
הפרשי הצמדה בהפרה - [טז-78 ע.א. 804/79; טז-375 ע.א. 433/79; ]
תביעת נזיקין בגין הפרת חוזה - יד-227 ע.א. 628/77
פיצויים בגין אי פינוי נכס בניגוד להסכם מכר - יד-296 ע.א. 394+738/77
פיצויים - [יד-20 ע.א. 614/78; יד-62 ע.א. 195/79; יד-99 ע.א. 715/78; יד-349 ע.א. 666/77; ]
הפרת הסכם ותשלום פיצויים מוסכמים מראש - יד-235 ע.א. 717/78
תביעת נזיקין בגין הפרת הסכם - יג-226 ע.א. 278/78
תביעת השבה בעקבות הפרת הסכם ובטולו - יג-227 ע.א. 186/77
תביעה לדמי שימוש ופיצויים - יג-228 ע.א. 225/78
שאלת היחס הסביר בין הנזק לפיצוי - יג-85 ע.א. 300/77
פיצויים - [יג-196 ע.א. 695/76; יג-230 ע.א. 821/77; יג-419 ע.א. 35/77; יג-509 ע.א. 381/77; יג-587 ע.א. 478/77; ]
חיוב בריבית - }יג{ מיום ההפרה ולא מיום הגשת התביעה - יג-134 ע.א. 671/77
חיוב בהפרשי הצמדה - [יג-134 ע.א. 671/77; יג-587 ע.א. 478/77; ]
בגין הפרת הסכם כשבהסכם יש סעיף פצויים קבועים מראש - יג-190 ע.א. 69/77
תביעה להחזרת כספים בטענה של הפרת הסכם - יב-284 ע.א. 119/76
שעורם - }י{ 152 >י<»המ' 94/75«
פיצויים מוסכמים מראש - י-118 ע.א. 169/75
על ירידת ערך הכסף - י-478 ע.א. 774/75
כשהמבקש גם הוא הפר את ההסכם - י-250 ע.א. 523/75
זכותו של קונה דירה להחזרת מחירה - ו-78 ע.א. 131/71
אין פוסקים פיצוי על צער עקב הפרת חוזה עסקי - ו-357 ע.א. 573/71
חילוט כספים - ה-90 ע.א. 248/70
חילוט דמי קדימה בגינה - ד-4 ע.א. 105/69
צד שהפר אינו זכאי לפיצוי - א-96 ע.א. 336/66

ויתור והסכמה


ויתור על ביצוע הסכם שירות בעבר אינו מונע אכיפתו לגבי העתיד - מט-82 ע.א. 5756+5869/94
האם יכול אדם להתחייב לוותר על זכותו לבטל חוזה שהופר - לח-395 ע.א. 380/88
טענה כי שיהוי בהגשת תביעה מהווה הסכמה להפרה - לה-76 ע.א. 131/89
מחיקה על הסף של תביעת השבה כאשר ניתן בעבר כתב ויתור שכלל ויתור על זכות תביעה - לד-157 ע.א. 76/86
ויתור על אחור בתשלומים כשהתשלומים נתקבלו ע"י המוכר ללא התנגדות - כו-101 ע.א. 216/83
התנהגות המהווה הסכמה והשלמה להפרת תנאי בחוזה - כב-244 ע.א. 170/81
שינוי בהסכמה מכללא - ח-141 ע.א. 69/72
ויתור והסכמה כלפי העבר - ח-340 ע.א. 400/73
הסכמה להפרה נמשכת אינה מהווה ויתור לעתיד - ז-44 ע.א. 133/72

חיובים מקבילים/שלובים


ביטול החלטה לפיה יש לראות בחיובים בחוזה "חיובים שלובים" - סא-247 ע.א. 2568/98
האם אי תשלום במועד לפי החוזה מהווה הפרת חוזה כשמדובר ב"חיובים עצמאיים" - מז-308 ע.א. 4602/91
הפרה הדדית של חיובים שלובים "בעסקת קומבינציה" - לז-363 ע.א. 708/87
אי תשלום במועד בטענה שזהו חיוב שלוב - כד-25 ע.א. 765/82
במקום בו על הצדדים לקיים חיובים מקבילים - י-340 ע.א. 594/75
הדדית - [ג-293 ע.א. 551/68; ג-386 ע.א. 32/69; ]

מכר מקרקעין


תוספת מע"מ לפיצויים בגין פגמים בדירה שנמכרה ע"י קבלן - סג-131 ע.א. 10944/02
שיעור הפיצויים לרוכשי דירות בשל אי התאמה בין המפרט הטכני לבין הבנייה בפועל של הדירות - סג-19 ע.א. 11254/02
הפרת הסכם מכר דירה - נו-18 ע.א. 3846/98
הפרת הסכם מכר מקרקעין המתבטא באי רישום המקרקעין ע"ש הקונה - מח-68 ע.א. 6276/95
הפרת חוזה כאשר דירה נמסרה באיחור של שנה בניגוד למוסכם בחוזה המכר - מג-104 ע.א. 5422/91
הפרה יסודית של הסכם מכר מקרקעין - מג-7 ע.א. 458/93
סירוב לשלם תשלום לפי הסכם מכר דירה כאשר המוכר לא נתן בטוחות לפי חוק הבטחת השקעות>מב<- מב-153 ע.א. 1395/91
הפרת חוזה מכר מקרקעין - מב-280 ע.א. 3023+5889/91
הצהרה של מוכר בבימ"ש כי אין לו זכויות בקרקע שמכר אינה הפרה של ההסכם אם הסיבה לאי מימושו הינה סיבה אחרת - לט-83 ע.א. 487/88
אי עמידה בלוח התשלומים לרכישת דירה כשהמוכר לא נתן ערבות לפי חוק המכר - לט-340 ע.א. 84/89
אי ביצוע תשלומים ע"ח רכישת דירה כאשר הוברר שלמוכר משכנתא הרובצת על הדירה אינו הפרה של ההסכם - לח-189 ע.א. 2147/90
של הסכם למכירת דירות שהותנה בקבלת הסכמה של משרד השיכון - לד-290 ע.א. 610/85
חיוב בנק להחזיר לרוכשי דירות כספים ששלמו בגין הלוואות שנטלו מהבנק ושחרורם מתשלום יתרת ההלוואה כאשר הבנק הצהיר ברשלנות כי יתן לרוכשי הדירות ערבות חוק מכר - לד-162 ע.א. 578/88
אין אפשרות לתבוע תשלום עפ"י שטר בטחון שניתן להבטחת עיסקת מכר דירה כאשר ניתן פס"ד המחייב אכיפת ההסכם - לד-210 ע.א. 436/87
מכירת דירה שלא ניתן עבורה היתר בניה מבלי להודיע זאת לקונה - לא-119 ע.א. 5/87
הפרת הסכם לגרום למכירת דירה ולמתן ערבויות להלוואה - לא-259 ע.א. 53/86
הצהרה לא נכונה של מוכר דירה בדבר גובה המשכנתא על הדירה כשהמשכנתא הומחתה לקונה כחלק מהתשלומים ע"ח הרכישה - כט-38 ע.א. 406/82
של הסכם למכירת דירה - כח-119 ע.א. 759/81
פרוק הסקה דירתית בירושלים ופרוק מרפסת סגורה כשדירה נמכרה כמצבה ביום המכירה - כו-36 ע.א. 572/83
אי מתן הודעה למי שניתנה לו זכות קדימה לרכישת קרקע והתרופה בשל הפרה זו - כה-297 ע.א. 726/83
הפרת הסכם מכר במקרקעין וביטול ההסכם - [יח-66 ע.א. 772/80; יח-115 ע.א. 596/79; ]
אי רישום דירה ע"ש הקונה כנדרש עפ"י החוזה בשל אי הבטחת יתרת התשלום - יז-229 ע.א. 701/79
הפרת הסכם מכירת מקרקעין כשההפרה לא יסודית - טז-386 ע.א. 604/79
טענת הפרה של הסכם מכר במקרקעין וסירוב לבצע את המכר - טו-71 ע.א. 196/78
הפרת הסכם מכר מקרקעין וביטול ההסכם - [טו-72 ע.א. 639/78; טו-339 ע.א. 699/79; ]
ממצא עובדתי בענין האחריות לאי ביצוע הסכם להעברת מקרקעין - יב-525 ע.א. 553/77
למכירת דירה - }יא{ 493,492,38,547 >יא<[יא 38»המ' 172/76«;יא 492»ע.א. 601/75«;יא 493»ע.א. 532/76«;יא 547»ע.א. 61/77«;]
זכותו של קונה דירה להחזרת מחירה - ו-78 ע.א. 131/71

סיכול


הפרת הסכם בעניינים משניים כשעילת התביעה היתה סיכול חוזה עקב הפרה - לט-98 ע.א. 701+704/88
טענה לאי חבות בנזק עקב הספקת שתילים נגועי עפצים בשל "מכת טבע" - לד-136 ע.א. 582/85
איחור במסירת דירה בשל עיכובים בהשגת היתרי הבניה אינו נחשב לגורם שאין למוכר שליטה עליו - לג-198 ע.א. 675/86
סיכול - יז-339 ע.א. 348/79
כאשר אין בידי המתחייב להעמיד את הממכר לרשות הקונה - יג-462 ע.א. 140/78
אינה קיימת במקרים שבהם כח עליון גורם לחוסר יכולת לבצע את החוזה - יב-18 ע.א. 865/76
כשהצדדים חזו מראש אפשרות של סיכול ההסכם ונטלו על עצמם הסיכון - י-477 ע.א. 101/74
סיכול חוזה - }ט{ התנאים להחזרת המצב לקדמותו עקב הפרה - ט-343 ע.א. 39/75
בשל שינוי בנסיבות - ט-313 ע.א. 13/75
בגין מעילה של צד ג' - א-439 ע.א. 239,243/66

על ידי רשות


דחיית טענה של הפרת הסכם בינוי עם עירית חיפה כאשר לבקשת העיריה התנתה הוועדה לתכנון ולבניה תנאי שלא נזכר בהסכם - נא-163 ע.א. 3296/97
טענה לקיומו של חוזה ולהפרתו במסגרת מגעים של חברה עם המינהל בקשר לקרקעות ביו"ש - כה-293 ע.א. 251/84
חובת המדינה לבנות דירות במועד גם אם יש מחלוקת עם משתכנים אחדים ביחס לתוכניות - כה-245 ע.א. 83/83
הסכמת משרד השיכון להעביר כספים המגיעים לחברה ישירות לבנק והפרת הסכמה זו - כד-244 ע.א. 64/80
האיזון בפעולת הרשות בין חובתה עפ"י חוזה לחובתה עפ"י השיקול הציבורי - כד-244 ע.א. 64/80
עתירה לבג"צ בגין הפסקת מים וחשמל לדייר משרד השיכון - יג-426 בג"צ 24/79

פגם בממכר/ביצוע לקוי


תוספת מע"מ לפיצויים בגין פגמים בדירה שנמכרה ע"י קבלן - סג-131 ע.א. 10944/02
שיעור הפיצויים לרוכשי דירות בשל אי התאמה בין המפרט הטכני לבין הבנייה בפועל של הדירות - סג-19 ע.א. 11254/02
דחיית תביעה בה נטען ששטח דירה שנרכשה, קטן מהמובטח בהסכם, כאשר חישוב שטח הדירה עונה על דרישות התקינה הכוללות קירות ורכוש משותף, וכאשר להסכם צורפה תכנית הדירה כפי שאכן נבנתה - סב-340 ע.א. 8913/02
זכות דיירים לתקן בעצמם ליקויים בבנייה וחיוב הקבלן לשלם את מלוא עלות התיקונים - סא-171 ע.א. 656/99
תשלום עבור ליקויי בניה בדירות - מ-169 ע.א. 765/90
סרוב לקבל דירות מקבלן עד לתיקון הפגמים והליקויים הינו מוצדק - מ-53 ע.א. 345/89
חיוב קבלן בתיקון ליקויים שלא נכללו במכתב הדרישה של הקונה - לה-260 ע.א. 293/88
טענת הקונה כי המרתף הינו רכוש משותף - לד-350 ע.א. 139/87
אי חיבור בנין לרשת החשמל חיבור של קבע - לג-345 ע.א. 166/87
פגמים נסתרים בדירה - }לא{ האם יש להתחשב במגבלות הראיה של הקונה - לא-119 ע.א. 5/87
מכירת רכב שנעשו בו שינויים בניגוד לתקנות התעבורה ורשיונו נשלל לאחר מכן - לא-6 ע.א. 607/83
ליקויים בבניה של דירה - לא-119 ע.א. 5/87
טענה על משקל חסר של סחורה יש לעורר מיד עם קבלת הממכר עפ"י סעיף 14 לחוק המכר - לא-340 ע.א. 127/86
אי מתן אפשרות לקונה לבדוק את הממכר בניגוד לאמור בחוזה - כה-354 ע.א. 450/83
אי התאמה של ממכר והפעלת תרופות עפ"י חוק החוזים כאשר הקונה לא קיים חובותיו עפ"י חוק המכר - כד-180 ע.א. 465/80
קבלת חזקה בדירה מבלי להתאונן על אי התאמה בקשר לרכוש המשותף - כא-110 ע.א. 266/80
מתן פיצויים ולא צו לביצוע תיקונים כשהיו ליקויים בבנית דירות - יט-326 ע.א. 177/80
ליקויים בביצוע של טיול מאורגן בחו"ל - }יט{ 108>יט<»המ' 720/81«
החזרת תשלום עבור טיול לחו"ל כאשר הטיול היה שונה מזה שהוזמן - טז-370 ע.א. 430/79
על ידי בניה רשלנית וגרועה - יג-382 בר"ע 8/79
קבלן שלא תיקן ליקויים - ג-44 ע.א. 262/68

פעולות עורך דין


סירוב לשלם לעו"ד שכ"ט "לפי התוצאות" כפי שהוסכם כאשר עוה"ד לא מילא את חלקו בהכנת סיכומים כפי שהתחייב - נ-325 רע"א 6560/97
איחור של יום אחד בתשלום עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד שנבע מטעות ומהעדרות עוה"ד ממשרדו אינו הפרת הסכם בשל שיקולי תום לב - לט-26 רע"א 1233/91
עוה"ד שהוסמכו ע"י מרשם לשלם תשלומים עפ"י חוזה אשר טעו בהערכת המצב המשפטי אין הצד האחר לחוזה יכול לתבוע את עוה"ד בעילת רשלנות או גרם הפרת חוזה - לח-72 ע.א. 643/88
חיוב עו"ד שלא ביצע רישום בית משותף להחזיר חלק משכרו והוצאות משפט כאשר הרישום נעשה לבסוף ע"י כונס נכסים - לג-108 ע.א. 682/85
גרם הפרת חוזה - }ל{ קבלת כספים עבור לקוחות מבלי לדאוג לתשלום שכר עוה"ד שלהם - ל-101 ע.א. 360/85
אי הופעה לחתימה אצל עו"ד - כ-259 ע.א. 825/79
התנאת תשלום בהפקדתו בידי עו"ד עד למילוי חיוב נגדי - יט-242 ע.א. 435/81
טענה של הפרת הסכם כאשר הקונה הפקיד את הכסף בידי עוה"ד של הצדדים - יא-493 ע.א. 532/76

קבלנים/עסקות קומבינציה


דחיית תביעה בה נטען ששטח דירה שנרכשה, קטן מהמובטח בהסכם, כאשר חישוב שטח הדירה עונה על דרישות התקינה הכוללות קירות ורכוש משותף, וכאשר להסכם צורפה תכנית הדירה כפי שאכן נבנתה - סב-340 ע.א. 8913/02
הפרת הסכם קומבניציה שכלל התחייבות להמצאת אישור הבנק כי המשכנתא על הקרקע לא תחול על דירות הקבלן ואישור כזה לא הומצא במועד סביר - נא-101 ע.א. 3940/94
על מי מוטלת החובה לשלם את המע"מ בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
הפרת חוזה בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
הפרת הסכם קומבינציה ע"י הצמדת רכוש משותף בניגוד למוסכם - מו-82 ע.א. 3017/92
קונים שקיבלו חזקה בדירה והצהירו שאין להם טענות בגין הדירה אינם יכולים לתבוע לאחר>מא<מכן בגין הפרות קודמות מצד המוכר - מא-91 ע.א. 4646/90
ליקויי בניה, איחור במסירת דירה, אי מתן חניה משותפת, והוספת דירה בבנין - מא-146 ע.א. 4218/90
דחייה בביצוע מסירת חזקה בנכס כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בקבלן - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
סרוב לקבל דירות מקבלן עד לתיקון הפגמים והליקויים הינו מוצדק - מ-53 ע.א. 345/89
הפרת הסכם קומבינציה ע"י הקבלן ואופן ההשבה ותשלום הפיצויים - מ-387 ע.א. 4606/90
מתי אי השלמת הבניה במועד ע"י קבלן מהווה הפרה יסודית - לט-52 ע.א. 187/89
עיכוב תשלום יתרת מחיר דירה כשהוטל עיקול על זכויות הקבלן כהפרת הסכם כאשר הקונה לא הודיע על נכונותו לשלם עם הסרת העיקול - לז-341 ע.א. 670/89
הפרה הדדית של חיובים שלובים "בעסקת קומבינציה" - לז-363 ע.א. 708/87
חיוב קבלן בתיקון ליקויים שלא נכללו במכתב הדרישה של הקונה - לה-260 ע.א. 293/88
אי רישום דירות במועד ע"י הקבלן - לה-356 ע.א. 718/88
התחייבות קבלן למכירת מרתף לא הופרה כאשר המרתף נרשם על שמו והוא רשאי להעבירו למרות>לד<לד-350 ע.א. 139/87
מהו מועד סביר לביצוע הסכם להקמת דירות - כט-69 ע.א. 635/83
הפרת הסכם קומבינציה במקרקעין הכרוך בהשגת היתר בניה ופינוי דייר מוגן - כט-69 ע.א. 635/83
ביטול חוזה עקב הפרה צפויה כשבעסקת קומבינציה לא נקט הקבלן בפעולות הדרושות לביצוע ההסכם - כט-69 ע.א. 635/83
אי העמדת מבנה לרשות הבעלים במועד בעסקת קומבינציה ושיעור הנזק בשל כך - כז-299 ע.א. 524/83
אי הקמת בנין בזמן סביר בשל הצורך לחתום הסכמים עם דיירים ובשל אי השגת רשיון - כו-42 ע.א. 345/82
של חוזה בניה - כד-351 ע.א. 81+463/82/766
לבנית דירות בעסקת קומבינציה - כב-218 ע.א. 611/80
של "עיסקת קומבינציה" כאשר רישיון הבניה נתקבל באיחור - כא-403 ע.א. 464/81
קבלן שלא תיקן ליקויים - ג-44 ע.א. 262/68

תום לב


הפרת הסכם תוך הסתמכות שלא בתום לב על סעיף בהסכם שלטענת המפר לא קויים - נב-295 ע.א. 8729/96
טענה כי אי תשלום חלק זעום ממחיר דירה מהווה עילה לאי מסירת דירה כביצוע חוזה שלא בתום לב - מ-341 ע.א. 528/89
הפסקת בניה בשל אי תשלום מכח סעיף בהסכם כפופה לעקרון תום לב ולא ניתן לעשות זאת בשל איחורים בסכומים זנוחים - מ-169 ע.א. 765/90
שימוש שלא בתום לב בזכות לפי אופציה - לט-98 ע.א. 701+704/88
צד המנצל התחלקות או מעידה פורמלית קלי ערך בהסכם כדי להתנער מהתחייבות אינו פועל בתום לב ולא יזכה לסיוע של ביהמ"ש - לט-26 רע"א 1233/91
חיוב מי שמכרו מגרש מכח הבעלים בתשלומם לבעלים בגין הפרת החובה לנהוג בתום לב - לט-318 ע.א. 342/89
איחור של יום אחד בתשלום עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד שנבע מטעות ומהעדרות עוה"ד ממשרדו אינו הפרת הסכם בשל שיקולי תום לב - לט-26 רע"א 1233/91
טענה כי פעולות צד לחוזה שנעשו שלא כדין מנעו מהצד השני לפעול עפ"י ההסכם - לג-99 ע.א. 737/84
בגלל דרישות לא הגיוניות של הצד השני - }יא{ 38 >יא<»המ' 172/76«
בגין הטעיה - [ג-49 ע.א. 350/68; ג-232 ע.א. 453/68; ]

תשלום מיסים


טעות המצדיקה ביטול הסכם ופס"ד שניתן בהסכמה - נו-130 ע.א. 7024/97
על מי מוטלת החובה לשלם את המע"מ בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
אי תשלום היטל השבחה ע"י המוכר למרות דרישת העיריה כאשר המוכר אינו חייב בתשלום אינו מהווה הפרת הסכם - לח-72 ע.א. 643/88
בשל אי תשלום המע"מ ע"י הצד המפר - כט-243 ע.א. 76/85
אי תשלום מע"מ ע"י מי שחייב בו כהפרה יסודית - כט-243 ע.א. 76/85

השבה

כללי
דמי שימוש
הסכם בלתי חוקי/הנוגד את תקנת הציבור
הסכם שלא התגבש או מומש
הצמדה
השבה בעין
התנייה על השבה
מכח דיני עשיית עושר
מכח הסכם
עקב ביטול הסכם
קיזוז
ריבית
שערוך
תביעת השבה

כללי


שיעור חובת ההשבה כתוצאה מביטול חוזה - סה-106 ע.א. 5393/03 + 5267/03
הימנעות מפסיקה להשבת המצב לקדמותו כאשר ההשבה כבר אינה ישימה - סא-234 ע.א. 741/01
שיטת שחזור חשבון לקוח של בנק כשהבנק חוייב להשיב כספים לחשבון הלקוח - ס-70 ע.א. 7118/98 + 7117/98 + 7085/98
עילת תובענה של "השבה" בעת ביטול חוזה "נולדת" בעת ההודעה על ביטול החוזה לצורך התיישנות תביעת ההשבה - נט-259 ע.א. 9371/00
"השבה" בערכים שצויינו בהסכם בין הצדדים - נו-346 ע.א. 00+5872/99/751
תביעת השבה משלוח או שולח - נב-311 ע.א. 2374/97
דיני השבה כאשר בבנק הופקד שיק משוך על בנק אחר לגבייה, והבנק שילם למפקיד את תמורת השיק מתוך מחשבה מוטעית שהשיק כובד ע"י הבנק הנמשך ולמעשה לא כובד השיק - נב-311 ע.א. 2374/97
חובת ההשבה כאשר בוטל הסכם עקב סיכולו - מט-57 ע.א. 6450+6766/93
אימתי יכול בימ"ש לפסוק על "השבת" סכום ששולם למוכר עקב ביטול הסכם לרכישת מקרקעין, כאשר התביעה שהוגשה היתה רק להצהיר כי ההסכם לא בוטל - מח-21 ע.א. 2112/94
ביטול ניכוי שכ"ד ראוי מערך הדירה לצורך השבה - מב-294 ע.א. 1846/92
ביהמ"ש רשאי לפטור מחובת השבה במקרה של חוזה למראית עין - מב-5 ע.א. 90+1043/91/4360
מהות חובת ההשבה כאשר בכסף שהשקיע מי שהפר הסכם שותפות נרכשו מכונות - מא-290 ע.א. 2702/92
השבה בלתי אפשרית או בלתי סבירה כשבנית דירה הושלמה ע"י קונים שהפרו את ההסכם - מ-138 ע.א. 4329/90
חובתו של "עובד ציבור" במושב עובדים להחזיר את דירתו למושב, לפי הסכם, כאשר חדל לעבוד במושב - לו-100 ע.א. 779/88
החזר תשלום "דמי הסכמה" ששולמו ע"י הקונה למינהל מקרקעי ישראל - לג-386 ע.א. 122/87
של סכום שנטען ששולם מתוך טעות - לא-234 ע.א. 619/85
קבלת גרסת הקונים בענין תשלום ע"ח רכישת דירה - כז-229 ע.א. 128/85
השבת כספי בעל פקדונות במטבע זר שחולטו שלא כדין במטבע זר ולא בשקלים - כו-279 ע.א. 536+538/84
השבת סכום ערבות שמומשה כדין כאשר החיוב בוצע לאחר מכן - כד-349 בר"ע 496/84
של ניכוי בטחון שנוכה מתשלומים לקבלן משנה - כג-314 ע.א. 343+407/80
של העלאות במחירי דלק ששולמו במשך השנה בניגוד לחוזה - כ-390 ע.א. 293/80
ממון ששולם ונתקבל - }ד{ סכום פקדון ששולם מבלי שבא זכרו בחוזה - ד-238 ע.א. 405/69
חילוט של מקדמה - ג-128 ע.א. 526/67
ממון ששולם ונתקבל - [ב-163 ע.א. 347/67; ב-223 ע.א. 273/67; ב-434 ע.א. 108/68; ]

דמי שימוש


לא ניתן לקזז דמי שכירות ראויים מכספים המושבים עקב ביטול חוזה למכירת דירה כשהטענה לא הועלתה בפירוט בכתב ההגנה - לז-52 ע.א. 687/89
חוזה שנמצא בטל - }כט{ אין די בהשבת הנכס והמוכר זכאי גם לדמי שכירות ראויים - כט-360 ע.א. 638/84

הסכם בלתי חוקי/הנוגד את תקנת הציבור


השבה לאחר ביטול הסכם הנוגד את תקנת הציבור - לה-35 ע.א. 661/88
חובת השבה של ערבים בטלה בגין הסכם הלוואה בלתי חוקי - לא-182 ע.א. 157/87
אי פסיקת ריבית כשבימ"ש פסק על השבה עקב ביצוע עסקה בלתי חוקית - כט-137 ע.א. 487+511/85
עקב בטלותו של הסכם בלתי חוקי - כח-119 ע.א. 759/81
כאשר בוטל הסכם עקב אי קיום תנאי מתלה או עקב היותו לא חוקי - כז-357 ע.א. 195/84

הסכם שלא התגבש או מומש


ביהמ"ש רשאי לפטור מחובת השבה במקרה של חוזה למראית עין - מב-5 ע.א. 90+1043/91/4360
אין חובה להשיב דמי אופציה שלא מומשה כאשר הוגשה הודעת ביטול לאחר חלוף המועד - לט-98 ע.א. 701+704/88
השבת הערך של ביצוע עבודות חשמל שהיוו חלק מתמורה בזכ"ד שלא מומש - ל-54 ע.א. 686/83
של כספים ששולמו ע"ח חוזה כשלבסוף החוזה לא נערך והצד השני מכחיש קבלת הכספים - כו-243 ע.א. 742/82
לאחר שנמסרו כספים בשלב הטרום חוזי ולבסוף לא התגבש ההסכם - כה-227 ע.א. 312/83
עקב אי ביצוע הסכם משנה 1943 - }כג{ 402 >כג<»«
כשלא נקשר חוזה - ב-434 ע.א. 108/68

הצמדה


"השבה" בערכים שצויינו בהסכם בין הצדדים - נו-346 ע.א. 00+5872/99/751
שיעורי השבה בביטול הסכם, ריבית והצמדה - לח-371 ע.א. 1046/90
השבת כספים ע"י קבלן שחשבונו בעיריה זוכה בטעות פעמיים בצירוף ריבית והצמדה - לז-77 ע.א. 629/88
השבת כספים עקב ביטול חוזה בתוספת ריבית והצמדה ולא ע"י הצמדה לדולר - לו-281 ע.א. 498/88
פסיקת ריבית והצמדה על סכומים שהושבו, לאחר ביטול הסכם עקב הפרה, ממועד הביטול ולא מהמועד שהכסף היה זמין בידי המוכר - לג-313 ע.א. 411/87
השבת כספים עקב ביטול חוזה לרכישת דירה תוך הצמדה למדד ולא לדולר - ל-77 ע.א. 734/84
השבת כספים עקב ביטול הסכם כשהם צמודים מיום התשלום ולא מיום ביטול ההסכם - ל-77 ע.א. 734/84
אי חיוב בהצמדה למשך 6 חודשים כאשר הועבר שיק לקונה עקב ביטול חוזה והלה לא פדה אותו - כט-203 ע.א. 324/84
אי פסיקת הצמדה מלאה כאשר היה שיהוי גדול בהגשת התביעה - כב-92 ע.א. 470/82

השבה בעין


הימנעות מפסיקה להשבת המצב לקדמותו כאשר ההשבה כבר אינה ישימה - סא-234 ע.א. 741/01
ויתור על זכות השבה בעין ע"י התנהגות - כו-41 ע.א. 156/82
השבה בעין של מקרקעין שנרשמו ע"ש הקונה עקב ביטול ההסכם - כו-41 ע.א. 156/82

התנייה על השבה


האם הוראת השבה עקב ביטול הינה קוגנטית או דיספוזיטיבית - כו-41 ע.א. 156/82
}יח{ היכולת להתנות על השבה, עקב ביטול חוזה, עפ"י חוק החוזים ->יח< יח-115 ע.א. 596/79

מכח דיני עשיית עושר


דיני השבה כאשר בבנק הופקד שיק משוך על בנק אחר לגבייה, והבנק שילם למפקיד את תמורת השיק מתוך מחשבה מוטעית שהשיק כובד ע"י הבנק הנמשך ולמעשה לא כובד השיק - נב-311 ע.א. 2374/97
החלת דיני עשיית עושר ולא במשפט על דיני ההשבה לפי חוק החוזים - מא-290 ע.א. 2702/92
עבור תקופה שבה החזיק אדם בנכס עפ"י פס"ד שבוטל לאחר מכן בערעור ניתן לתבוע ממנו השבה לפי דיני עשיית עושר ולא תשלום פיצויים כמסיג גבול - לז-309 ע.א. 541/89

מכח הסכם


השבת כספים למועמד לחברות ב"דן" ללא שיערוך מכח הסכם - מ-117 ע.א. 319/89
השבת כספים צמודי דולר בתוספת ריבית כשההסדר החוזי קבע החזר צמוד דולר בלבד - לט-120 ע.א. 528/88
פסיקת ריבית פיגורים על הלוואה דולרית עפ"י הסכם שבוטל לפי תנאי ההסכם ולא לפי החוק - כט-194 ע.א. 370/84
חיוב בהשבת כספים מכח הסכם שבוטל בטענה שהחותם על ההסכם היה שליחו הנסתר של הנתבע - כט-348 ע.א. 149+360/84
השבה עקב ביטול חוזה תעשה עפ"י הסדר ההשבה בחוזה שבוטל - כט-194 ע.א. 370/84
הצמדה של כספים המושבים עקב ביטול חוזה כאשר החוזה לא קבע הוראות הצמדה כלשהן - כט-203 ע.א. 324/84

עקב ביטול הסכם


חיוב בהשבה של תמורה למכונות כאשר היתה "אי התאמה" בשל ליקויים במכונות - נט-265 רע"א 893/02
חובת השבה בביטול הסכם עקב הפרתו - נב-188 ע.א. 96+7211/96/7749
שיעורי השבה בביטול הסכם, ריבית והצמדה - לח-371 ע.א. 1046/90
מתי יש לנכות מהסכום המושב עקב ביטול הסכם הוצאות ושכר של הצד שהפר את ההסכם - לז-279 ע.א. 262/86
מה נכלל במסגרת תביעת השבה עקב ביטול הסכם למכירת דירה - לז-52 ע.א. 687/89
כיצד יש לשערך סכומי כסף המושבים עקב ביטול הסכם למכירת דירה - לז-52 ע.א. 687/89
השבת כספים עקב ביטול חוזה בתוספת ריבית והצמדה ולא ע"י הצמדה לדולר - לו-281 ע.א. 498/88
פירוש פס"ד הכורך ביטול הסכם בקיום ההשבה כך שהביטול אינו מותנה בהשבה - לה-259 ע.א. 625/85
פסיקת ריבית והצמדה על סכומים שהושבו, לאחר ביטול הסכם עקב הפרה, ממועד הביטול ולא מהמועד שהכסף היה זמין בידי המוכר - לג-313 ע.א. 411/87
היקף ההשבה כשבוטל חוזה והסחורה שהוזמנו נמכרה לאחרים כאשר היו לצדדים הוצאות איחסון והוצאות הקשורות למו"מ לפשרה - לג-196 ע.א. 306/85
קונה שקיבל "השבה" של שיק עקב ביטול חד צדדי של הסכם ע"י המוכר אינו חייב להפקיד השיק מיד עם קבלתו ושיעור ההשבה הינו לפי הערך ביום הפקדת השיק - לא-69 ע.א. 1/84
קביעת ריבית דולרית בשיעור %4 על השבת כספים עקב ביטול הסכם - לא-69 ע.א. 1/84
פדיון שיק שנשלח כ"השבה" ע"י צד שביטל חוזה באופן חד צדדי כהסכמה לביטול - לא-69 ע.א. 1/84
עקב ביטול הסכם - לא-102 ע.א. 21/85
שיעור הריבית על סכום במט"ח שיש להחזירו עקב ביטול חוזה כשהוא צמוד לדולר - ל-21 ע.א. 359/84
השבת כספים עקב ביטול חוזה לרכישת דירה תוך הצמדה למדד ולא לדולר - ל-77 ע.א. 734/84
השבת כספים עקב ביטול הסכם כשהם צמודים מיום התשלום ולא מיום ביטול ההסכם - ל-77 ע.א. 734/84
החזר מע"מ ששולם ע"י קבלן כשחוזה למכירת דירה בוטל - ל-21 ע.א. 359/84
הצמדה של כספים המושבים עקב ביטול חוזה כאשר החוזה לא קבע הוראות הצמדה כלשהן - כט-203 ע.א. 324/84
אי חיוב בהצמדה למשך 6 חודשים כאשר הועבר שיק לקונה עקב ביטול חוזה והלה לא פדה אותו - כט-203 ע.א. 324/84
השבה בעין של מקרקעין שנרשמו ע"ש הקונה עקב ביטול ההסכם - כו-41 ע.א. 156/82
כשההפרה שרשית, שליחת הודעת ביטול לצורך - ב-71 ע.א. 268/67
בחוזה שבוטל - [ב-149 ע.א. 247/67; ב-163 ע.א. 347/67; ]

קיזוז


ניכוי הפסדי שותפות בגין הפרת הסכם שותפות מסכום ההשבה לפי חוק החוזים - מא-290 ע.א. 2702/92
לא ניתן לקזז דמי שכירות ראויים מכספים המושבים עקב ביטול חוזה למכירת דירה כשהטענה לא הועלתה בפירוט בכתב ההגנה - לז-52 ע.א. 687/89

ריבית


שיטת שחזור חשבון לקוח של בנק כשהבנק חוייב להשיב כספים לחשבון הלקוח - ס-70 ע.א. 7118/98 + 7117/98 + 7085/98
השבת כספים צמודי דולר בתוספת ריבית כשההסדר החוזי קבע החזר צמוד דולר בלבד - לט-120 ע.א. 528/88
שיעורי השבה בביטול הסכם, ריבית והצמדה - לח-371 ע.א. 1046/90
השבת כספים ע"י קבלן שחשבונו בעיריה זוכה בטעות פעמיים בצירוף ריבית והצמדה - לז-77 ע.א. 629/88
השבת כספים עקב ביטול חוזה בתוספת ריבית והצמדה ולא ע"י הצמדה לדולר - לו-281 ע.א. 498/88
פסיקת ריבית והצמדה על סכומים שהושבו, לאחר ביטול הסכם עקב הפרה, ממועד הביטול ולא מהמועד שהכסף היה זמין בידי המוכר - לג-313 ע.א. 411/87
קביעת ריבית דולרית בשיעור %4 על השבת כספים עקב ביטול הסכם - לא-69 ע.א. 1/84
שיעור הריבית על סכום במט"ח שיש להחזירו עקב ביטול חוזה כשהוא צמוד לדולר - ל-21 ע.א. 359/84
פסיקת ריבית פיגורים על הלוואה דולרית עפ"י הסכם שבוטל לפי תנאי ההסכם ולא לפי החוק - כט-194 ע.א. 370/84
אי פסיקת ריבית כשבימ"ש פסק על השבה עקב ביצוע עסקה בלתי חוקית - כט-137 ע.א. 487+511/85
שיערוך שיעור הריבית שנקבעה בהסכם כשההשבה התארכה זמן רב - [כז-296 ע.א. 672/81; כז-297 ע.א. 275/83; ]

שערוך


תביעת השבה בהפרת הסכם והצמדת סכום ההשבה - נ-74 ע.א. 95+6863/96/3402
שיערוך כספי "השבה" עקב ביטול הסכם - [מב-292 ע.א. 2045/90; מב-306 ע.א. 230/89; ]
חישוב סכום "השבה" עפ"י ערכו הריאלי - מב-342 ע.א. 397/90
השבה בביטול חוזה מכר דירה לפי ערך הדירה בעת הערכת הדירה ע"י שמאים - מב-294 ע.א. 1846/92
שיטת השיערוך ב"השבה" לפי חוק החוזים (תרופה בשל הפרת חוזה) - מא-290 ע.א. 2702/92
השבת כספים למועמד לחברות ב"דן" ללא שיערוך מכח הסכם - מ-117 ע.א. 319/89
כיצד יש לשערך סכומי כסף המושבים עקב ביטול הסכם למכירת דירה - לז-52 ע.א. 687/89
שיערוך כספי פקדון המוחזרים לסוכן ע"י ביהמ"ש מבלי שהדבר נזכר בחוזה - כח-280 ע.א. 554/83
שיערוך שיעור הריבית שנקבעה בהסכם כשההשבה התארכה זמן רב - [כז-296 ע.א. 672/81; כז-297 ע.א. 275/83; ]
שיערוך השבה של כסף ששולם עבור רכישת מקרקעין יהיה לפי ערך המקרקעין בסמוך למתן פסה"ד - כז-354 ע.א. 457/81

תביעת השבה


שיטת שחזור חשבון לקוח של בנק כשהבנק חוייב להשיב כספים לחשבון הלקוח - ס-70 ע.א. 7118/98 + 7117/98 + 7085/98
אימתי יכול בימ"ש לפסוק על "השבת" סכום ששולם למוכר עקב ביטול הסכם לרכישת מקרקעין, כאשר התביעה שהוגשה היתה רק להצהיר כי ההסכם לא בוטל - מח-21 ע.א. 2112/94
מתן רשות להגן בתביעת השבה בעקבות הודעת ביטול חד צדדית של הסכם - לז-164 ע.א. 467/88
לא ניתן לקזז דמי שכירות ראויים מכספים המושבים עקב ביטול חוזה למכירת דירה כשהטענה לא הועלתה בפירוט בכתב ההגנה - לז-52 ע.א. 687/89
דחיית טענת השבה שהועלתה לראשונה בשלב הסיכומים - לב-261 ע.א. 375/84
אי פסיקת הצמדה מלאה כאשר היה שיהוי גדול בהגשת התביעה - כב-92 ע.א. 470/82
תביעה להשבת כספים - ג-297 ע.א. 435/68

ויתור

זניחת הסכם להקמת חברה - סא-163 ע.א. 1655/01
אימתי יש לראות ויתור על תנאי בהסכם כשבעל הדין לא עמד על התנאי וזנח אותו - נ-107 ע.א. 5997+6002/92
ויתור בהתנהגות על זכות לפי חוזה - מא-217 ע.א. 901/90
האם יכול אדם להתחייב לוותר על זכותו לבטל חוזה שהופר - לח-395 ע.א. 380/88
ויתור על תנייה בחוזה הנובע אי הקפדה על ביצועה - לה-20 ע.א. 126/86
דחיית טענה בדבר ויתור על תשלום שנעשתה בע"פ - לה-44 ע.א. 193/87
תקפותו של כתב ויתור שנלווה להסדרת חשבון סופית כאשר נלווה אליו מכתב מחאה - לד-66 ע.א. 627/85
תקפותו של כתב ויתור במסגרת הסדר כספי כשנלווה אליו "מכתב מחאה" - לג-340 ע.א. 627/85
טענה כי כתב ויתור בהסדר עם המדינה בטל מאחר ונחתם בשל "מצוקה" כספית - לג-340 ע.א. 627/85
האם שיהוי בהגשת תביעה מהווה ויתור - לב-34 בג"צ 105/87
משבוטל חוזה שכלל ויתור על תביעות קודמות בוטל גם הויתור - כט-243 ע.א. 76/85
תשלום שכר מוגזם לבורר ללא מחאה מתווה ויתור על טענות כלשהן ביחס לגובה השכר - כח-26 בר"ע 536/86
תוקפו של הסכם "ויתור" כשהמוותר טוען שלא ידע על הזכות - כח-210 ע.א. 11/84
חתימה על הסכם ויתור "על החלק" כשהסכומים מולאו לאחר מכן - כח-210 ע.א. 11/84
קבלת הלוואה ממשרד השיכון בשיעור נמוך מהמוסכם תוך מחאה בע"פ כויתור על הזכות - כז-361 ע.א. 265/84
מתי פעולותיו של אדם בביצוע הסכם עולים לכדי ויתור על תביעותיו - כז-361 ע.א. 265/84
מתי מהווה שיהוי בהגשת תביעה משום ויתור על זכות - כז-386 ע.א. 554/84
טענת ויתור - כו-70 ע.א. 757/82
טענת דייר שהוסכם על פיצוי תמורת ויתורו על שטח חניה ועל מי נטל הראיה - כו-2 ע.א. 463/81
התגבשותו של חוזה כשהובעה הסכמה להצעה לתשלום סכום מסוים תמורת ויתור האשה על חלקה בדירה - כו-146 ע.א. 532/82
קבלה ל"סילוק סופי" של כל התביעות - כד-285 ע.א. 225/83
טענת ויתור והשתק ע"י התנהגות כלפי הפרה - כד-243 ע.א. 348/81
האם מסמך "ויתור" לטובת אחר על חלק מתביעה של קרקע הינו חוזה - כב-57 ע.א. 7/81
קבלת שיק דחוי ללא מחאה מהווה ויתור על הצמדת וריבית בשל כך - כא-285 ע.א. 730+731/80
חתימה על כתב ויתור תוך מחאה - כא-180 ע.א. 829/80
חתימה על חוזה שכירות כשהחותם טוען שהינו זכאי להפעיל אופציה לרכישה אינה מהווה ויתור - כא-302 ע.א. 855/80
החזרת חלק מדמי הפקדון לפני משורת הדין אין בה משום ויתור על המגיע לפי ההסכם - יז-106 ע.א. 738/78
ויתור - [ה-118 ע.א. 188/70; ה-377 ע.א. 588/70; ]
מניעות מחמת ויתור - א-164 ע.א. 413/66
ויתור כעילת הגנה לנתבע - א-9 ע.א. 478/65

זכרון דברים

כללי
אכיפתו
ביטולו
ביצוע בעין
דרישת הכתב בסעיף 8 לחוק המקרקעין
הפרה
השלמה על פי נוהג
התחייבות שלא צויינה בו
חתימה
עסקות מקרקעין
פירוש
פרטים חסרים
צדדים
תוקפו כהסכם מחייב
תמורה

כללי


זכרון דברים כהתקשרות מחייבת - מח-88 ע.א. 328/94
טענה שתנאי מתלה לא נתמלא בתביעה להצהיר על בטלות חוזה מכר מקרקעין - מז-180 ע.א. 3997/91
זכרון דברים למכירת מקרקעין שחסרים בו פרטים מהותיים שלא ניתן להשלימם ע"י הוראות חוק - מז-376 ע.א. 6496/95
קבלת נכסים עפ"י הסכמים פיקטיביים והשבתם - מב-5 ע.א. 90+1043/91/4360
הזכות להשבה במקרה של חוזה למראית עין הוא מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט - מב-5 ע.א. 90+1043/91/4360
ביהמ"ש רשאי לפטור מחובת השבה במקרה של חוזה למראית עין - מב-5 ע.א. 90+1043/91/4360
טענה כי האמור בזכ"ד אינו משקף את המוסכם בין הצדדים - ל-389 ע.א. 108+119/84
זכ"ד ששינה תנאי תשלום שנקבעו בחוזה - כו-107 ע.א. 332/84
למכירת רכוש שאינו שייך למוכר - טו-153 ע.א. 89/79
->יב< 526,398,25 >יב<[יב 25»ע.א. 811/76«;יב 398»ע.א. 82/77«;יב 526»ע.א. 582+589/76«;]
חוק הארכת מועדים - }ט{ החלתו על זכרון דברים - ט-154 ע.א. 357/74

אכיפתו


אימתי "זכרון דברים" מהווה הסכם מחייב - סד-194 ע.א. 5332/03
דחיית בקשה לאכיפת זכרון דברים כאשר התובע הפר את תנאי זכרון הדברים - מז-376 ע.א. 6496/95
תביעה לאכיפת זכרון דברים למכירת מקרקעין שנחתם רק ע"י אחד השותפים - כט-326 ע.א. 82/85
בקשה לאכיפתו וטענה בדבר תשלום במטבע זר שלא נרשם בזכרון הדברים - כז-194 ע.א. 645/84
אי אכיפתו כאשר אין נתונים על השווי הדולרי של הדירה בעת מתן פסה"ד - כז-194 ע.א. 645/84
אכיפת זכרון דברים וטענת אי חוקיות - טז-77 ע.א. 804/79
תביעה לאכיפת זכרון דברים למכירת דירה באשר המוכר מכר את הדירה לאחר - טו-147 ע.א. 714/79
צו מניעה זמני במסגרת תובענה לאכיפת זכרון דברים למכר מקרקעין - טו-332 ע.א. 418/79
אכיפת זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - [טו-184 ע.א. 206/79; טו-261 ע.א. 892+291/79; טו-386 ע.א. 315/79; ]
תביעה לאכיפת זכרון דברים למסירת דירה - יד-62 ע.א. 195/79
אכיפת ביצוע "זכרון דברים" למכירת מקרקעין תמורת דירות - [יב-360 ע.א. 269/77; יב-395 ע.א. 382/76; ]

ביטולו


ביטול זכ"ד שלא כלל מועד לביצוע התשלום ופרטים נוספים עפ"י סעיף 8 לחוק - כט-365 ע.א. 608+637/83
ביטול עסקת מקרקעין כאשר אחד מהמוכרים לא היה רשאי לחתום על זכרון הדברים - יג-291 ע.א. 59/77

ביצוע בעין


בצוע בעין של זכרון דברים - [יג-291 ע.א. 59/77; יג-466 ע.א. 158/77; ]
ביצוע בעין של זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - יב-312 ע.א. 18/77

דרישת הכתב בסעיף 8 לחוק המקרקעין


זכרון דברים למכירת מקרקעין כ"מסמך בכתב", כאשר חסרים בו פרטים מהותיים - סא-130 ע.א. 2143/00
כאשר הוסכם בע"פ על מועדי תשלום עבור דירה לאחר שנחתם זכ"ד ולבסוף לא נחתם הסכם - }לא{ האם ניתן להכיר בקיום חוזה ללא דרישת הכתב - לא-121 ע.א. 579/83
דיותו כמסמך בכתב לפי חוק המקרקעין - ל-340 ע.א. 107+113/86
זכרון דברים כהסכם מחייב הממלא אחר דרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - כט-72 ע.א. 478/84
ההבדל בין זכ"ד לחוזה סופי לענין סעיף 8 לחוק המקרקעין - כט-365 ע.א. 608+637/83
דיותו של יפוי כח בלתי חוזר לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - כט-89 ע.א. 504/83
ביטול זכ"ד שלא כלל מועד לביצוע התשלום ופרטים נוספים עפ"י סעיף 8 לחוק - כט-365 ע.א. 608+637/83
אי ציון העובדה שלדירה צמודה חניה כעילה לפסילת זכ"ד מכח סעיף 8 לחוק - כט-72 ע.א. 478/84
במקרקעין - }כד{ שאינו מפרט מהות הזכות האם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - כד-163 ע.א. 664/81
במקרקעין - }כד{ האם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין והאם היתה גמירות דעת - כד-223 ע.א. 221/81
שיש בו כדי לחייב לפי ס' 8 לחוק המקרקעין - יג-191 ע.א. 62/78
כמסמך מחייב ותקפותו לענין סעיף 8 לחוק המקרקעין - יב-122 ע.א. 868/75

הפרה


הפרתו - [טו-261 ע.א. 892+291/79; טו-386 ע.א. 315/79; ]
הפרתו, במכירת מקרקעין - }יא{ 68,44,39 >יא<[יא 39»המ' 172/76«;יא 44»ע.א. 279/76«;יא 68»ע.א. 160+204/76«;]
הפרה של זכרון דברים - ח-138 ע.א. 602/72
הפרתו - ד-361 ע.א. 694/69

השלמה על פי נוהג


כאשר הצדדים שחתמו על זכ"ד התכוונו לקבוע תנאים חשובים מאוחר יותר אין זכה"ד ניתן להשלמה עפ"י נוהג - לא-121 ע.א. 579/83
השלמת מועדי תשלום ברכישת דירה שבנייתה לא הושלמה עפ"י הנוהג - לא-121 ע.א. 579/83

התחייבות שלא צויינה בו


טענה כי זכ"ד כלל התחייבות, שלא נרשמה, לסעוד את אחד הצדדים לעת זקנתו - לח-201 ע.א. 212/89
כאשר הוסכם בע"פ על מועדי תשלום עבור דירה לאחר שנחתם זכ"ד ולבסוף לא נחתם הסכם - }לא{ האם ניתן להכיר בקיום חוזה ללא דרישת הכתב - לא-121 ע.א. 579/83
בקשה לאכיפתו וטענה בדבר תשלום במטבע זר שלא נרשם בזכרון הדברים - כז-194 ע.א. 645/84

חתימה


זכ"ד כמסמך תקף גם כאשר החתימה עליו הינה מזוייפת - לז-86 ע.א 632/87
זכ"ד שלא נחתם ואין בו פרטים מלאים כמסמך מחייב - לה-23 ע.א. 692+693/86
זכרון דברים לרכישת דירה שלא נחתם ע"י המוכר כחוזה מחייב כשהיתה גמירות דעת - לד-290 ע.א. 610/85

עסקות מקרקעין


זכרון דברים למכירת נכס המחייב כהסכם, למרות שהוסכם כי בין הצדדים ייחתם הסכם - נח-227 ע.א. 3026/98
גמירות דעת ומסויימות ב"זכרון דברים" המהווה הסכם קומבינציה לבנייה במקרקעין - נב-324 ע.א. 3380/97
זכרון דברים למכירת מקרקעין שחסרים בו פרטים מהותיים שלא ניתן להשלימם ע"י הוראות חוק - מז-376 ע.א. 6496/95
זכרון דברים למכירת קרקע - }לה{ כמסמך מחייב - לה-7 ע.א. 701/87
תוקפו של הסכם למכירת מקרקעין המציין ללא פירוט כי התמורה ניתנה במלואה - לד-150 ע.א. 283/87
זכרון דברים לרכישת דירה שלא נחתם ע"י המוכר כחוזה מחייב כשהיתה גמירות דעת - לד-290 ע.א. 610/85
האם זכרון דברים בעסקת קומבינציה הינו הסכם מחייב - ל-389 ע.א. 108+119/84
תקפות הסכם מקרקעין שלא נוקב בשיעור התמורה אך קובע ששולמה במעמד חתימת ההסכם - כט-89 ע.א. 504/83
תביעה לאכיפת זכרון דברים למכירת מקרקעין שנחתם רק ע"י אחד השותפים - }כט{ 326 >כט<
השלמת פרטים חסרים בזכ"ד למכירת מקרקעין - כט-72 ע.א. 478/84
העדר זיהוי הנכס בהסכם מקרקעין אינו פוגם בהסכם כאשר אין למוכרים קרקע אחרת - כט-116 רע"א 10/87
העדר הוראה בענין תשלומי מסים והוצאות אינו פוגם בהסכם מקרקעין - כט-116 רע"א 10/87
האם זכרון דברים לרכישת דירה שנקבע בו לגבי חלק מהתשלומים כי יוסכמו בין הצדדים מאוחר יותר הינו הסכם מחייב - כח-354 ע.א. 530/84
טענה בי שולם תשלום נוסף במטבע זר בעת חתימת זכרון דברים לרכישת דירה - כז-194 ע.א. 645/84
על העברת בעלות במקרקעין מסב לנכדו - כו-402 ע.א. 588/81
ל"עסקת קומבינציה" - }כג{ כשקיים משבר בין הצדדים וכשחסרים בו פרטים מהותיים - כג-122 ב.ש. 191/84
זיקת הנאה או חכירה לדורות - טז-322 ע.א. 383/80
תביעה לאכיפת זכרון דברים למכירת דירה באשר המוכר מכר את הדירה לאחר - טו-147 ע.א. 714/79
צו מניעה זמני במסגרת תובענה לאכיפת זכרון דברים למכר מקרקעין - טו-332 ע.א. 418/79
אכיפת זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - [טו-184 ע.א. 206/79; טו-261 ע.א. 892+291/79; טו-386 ע.א. 315/79; ]
ביטול עסקת מקרקעין כאשר אחד מהמוכרים לא היה רשאי לחתום על זכרון הדברים - יג-291 ע.א. 59/77
ביצוע בעין של זכרון דברים למכירת נכס מקרקעין - יב-312 ע.א. 18/77
אכיפת ביצוע "זכרון דברים" למכירת מקרקעין תמורת דירות - [יב-360 ע.א. 269/77; יב-395 ע.א. 382/76; ]
שכירות - }יא{ פסילתו - יא-402 ע.א. 139/76
להעברת חכירה - יא-414 ע.א. 720+752/75
להעברת דירה - יא-266 ע.א. 471/76
במקרקעין - יא-181 ע.א. 594/76

פירוש


הנוסחה הקובעת אם ציון בזכרון דברים כי יחתם גם הסכם מלמד על רצון הצדדים שרק ההסכם יחייב או שכבר זכרון הדברים יחייב - מז-186 ע.א. 3102/95
פירושו - יג-291 ע.א. 59/77
פירוש זכרון דברים - יב-444 ע.א. 222/77
כשניתן ללמוד מהמסמך על כוונת הצדדים להתקשר בחוזה - יב-312 ע.א. 18/77

פרטים חסרים


קביעה כי זכ"ד שחסר מועדי תשלום ולא הסדיר את זכויות הבניה אינו חוזה תקף - מא-165 ע.א. 2821/90
זכ"ד שלא נחתם ואין בו פרטים מלאים כמסמך מחייב - לה-23 ע.א. 692+693/86
תקפותו של זכ"ד למכירת דירה כאשר חלק גדול מן המחיר שולם וכאשר מתעוררות שאלות של תיאור הנכס הנמכר ומהו החלק היחסי ברכוש המשותף - לד-76 ע.א. 742/87
מהותו של מסמך כעומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - לד-106 ע.א. 475/87
זכרון דברים שלא נקבעו בו מועדי התשלום כהסכם מחייב - לא-121 ע.א. 579/83
זכרון דברים שאין בו זיהוי ברור של מיקום הדירה בפרויקט של המוכר כחוזה מחייב - ל-54 ע.א. 686/83
השלמת פרטים חסרים בזכ"ד בנוגע למועד תשלום ולמועד העברת הבעלות ע"ש הקונה - ל-389 ע.א. 108+119/84
העדר מפרט של דירות האם הוא חסרון של פרט מהותי שאין בלעדיו הסכם - ל-389 ע.א. 108+119/84
האם העדר פרטים שהיו צריכים להיות מסוכמים בעת חתימת החוזה פוגם במסויימות - ל-389 ע.א. 108+119/84
תקפות הסכם מקרקעין שלא נוקב בשיעור התמורה אך קובע ששולמה במעמד חתימת ההסכם - כט-89 ע.א. 504/83
השלמת פרטים חסרים בזכ"ד למכירת מקרקעין - כט-72 ע.א. 478/84
העדר פירוט מלא של זהות הצדדים בזכ"ד והעדר איזכור שהבעל חותם גם בשם האשה - כט-72 ע.א. 478/84
העדר זיהוי הנכס בהסכם מקרקעין אינו פוגם בהסכם כאשר אין למוכרים קרקע אחרת - כט-116 רע"א 10/87
העדר הוראה בענין תשלומי מסים והוצאות אינו פוגם בהסכם מקרקעין - כט-116 רע"א 10/87
ביטול זכ"ד שלא כלל מועד לביצוע התשלום ופרטים נוספים עפ"י סעיף 8 לחוק - כט-365 ע.א. 608+637/83
אי ציון העובדה שלדירה צמודה חניה כעילה לפסילת זכ"ד מכח סעיף 8 לחוק - כט-72 ע.א. 478/84
אי אכיפתו כאשר אין נתונים על השווי הדולרי של הדירה בעת מתן פסה"ד - כז-194 ע.א. 645/84
במקרקעין - }כד{ שאינו מפרט מהות הזכות האם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - כד-163 ע.א. 664/81
ל"עסקת קומבינציה" - }כג{ כשקיים משבר בין הצדדים וכשחסרים בו פרטים מהותיים - כג-122 ב.ש. 191/84
בעסקת קומבינציה האם הוא חוזה והאם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - כב-218 ע.א. 611/80
זכרון דברים שלא נזכר בו שטח הדירה - ט-262 ע.א. 541/74
התחייבות לעשות חוזה - }ט{ שחסרים בה תנאים הכרחיים - ט-155 ע.א. 270/74
תקפותו כשהתניות החשובות בו נשארו פתוחות - ב-160 ע.א. 202/67

צדדים


תוקפו של הסכם שנחתם ע"י שותף אחד שטען שיש לו יפו"כ בע"פ מחבירו - כט-116 רע"א 10/87
תביעה לאכיפת זכרון דברים למכירת מקרקעין שנחתם רק ע"י אחד השותפים - כט-326 ע.א. 82/85
טענה כי אחד השותפים שחתם על זכ"ד היה שליח של שאר השותפים - כט-326 ע.א. 82/85
העדר פירוט מלא של זהות הצדדים בזכ"ד והעדר איזכור שהבעל חותם גם בשם האשה - כט-72 ע.א. 478/84
החתום ע"י הבעל ולא ע"י האשה - כג-101 ע.א. 649+515/82
חתימת קונה אחד על זכרון דברים כנציגם של שאר הקונים - טז-77 ע.א. 804/79
ביטול עסקת מקרקעין כאשר אחד מהמוכרים לא היה רשאי לחתום על זכרון הדברים - יג-291 ע.א. 59/77
חתימה ע"י אפוטרופוסים - יא-39 ע.א. 153/76

תוקפו כהסכם מחייב


תקפותו של זכרון דברים כהסכם מחייב למכירת מקרקעין - מז-186 ע.א. 3102/95
התחקות אחר כוונת הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב בחתימת זכרון דברים כדי לקבוע שהיתה גמירות דעת של הצדדים - מז-186 ע.א. 3102/95
הנוסחה הקובעת אם ציון בזכרון דברים כי יחתם גם הסכם מלמד על רצון הצדדים שרק ההסכם יחייב או שכבר זכרון הדברים יחייב - מז-186 ע.א. 3102/95
התייחסות ל"זכרון דברים" בעניין מכר דירה כהסכם מושלם - מב-150 ע.א. 4161/91
לא מספיק שקיימת גמירות דעת בזכ"ד יש צורך שתהיה גם "מסויימות" - מא-165 ע.א. 2821/90
זכרון דברים בין סוכנים לסוכנות נסיעות כהסכם מחייב - מא-71 ע.א. 5652/90
מתי זכ"ד משתכלל לכדי הסכם מוגמר - לט-215 ע.א. 144/89
לביצוע עיסקה כחוזה מחייב - לח-201 ע.א. 212/89
זכרון דברים למכירת קרקע - }לה{ כמסמך מחייב - לה-7 ע.א. 701/87
תקפותו של זכ"ד למכירת דירה כאשר חלק גדול מן המחיר שולם וכאשר מתעוררות שאלות של תיאור הנכס הנמכר ומהו החלק היחסי ברכוש המשותף - לד-76 ע.א. 742/87
תוקפו של הסכם למכירת מקרקעין המציין ללא פירוט כי התמורה ניתנה במלואה - לד-150 ע.א. 283/87
זכרון דברים בין ההסתדרות הרפואית למעסיקים כהסכם מחייב - לד-220 בג"צ 193/88
זכרון דברים שלא נקבעו בו מועדי התשלום כהסכם מחייב - לא-121 ע.א. 579/83
זכרון דברים שאין בו זיהוי ברור של מיקום הדירה בפרויקט של המוכר כחוזה מחייב - ל-54 ע.א. 686/83
האם זכרון דברים בעסקת קומבינציה הינו הסכם מחייב - ל-389 ע.א. 108+119/84
תקפות הסכם מקרקעין שלא נוקב בשיעור התמורה אך קובע ששולמה במעמד חתימת ההסכם - כט-89 ע.א. 504/83
נוצר קשר חוזי מחייב למרות איזכור הכוונה לחתום על חוזה פורמלי - כט-219 רע"א 77/87
דיותו של יפוי כח בלתי חוזר לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - כט-89 ע.א. 504/83
האם זכרון דברים לרכישת דירה שנקבע בו לגבי חלק מהתשלומים כי יוסכמו בין הצדדים מאוחר יותר הינו הסכם מחייב - כח-354 ע.א. 530/84
שאינו מהווה הסכם גמור בשל השארת מועדי התשלומים למו"מ בין הצדדים - כו-275 ע.א. 436/82
כחוזה מחייב - כה-373 ע.א. 630/84
במקרקעין - }כד{ האם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין והאם היתה גמירות דעת - כד-223 ע.א. 221/81
בעסקת קומבינציה האם הוא חוזה והאם עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין - כב-218 ע.א. 611/80
תקפו - }טז{ גמירת דעת של הצדדים - טז-322 ע.א. 383/80
כמסמך מחייב ותקפותו לענין סעיף 8 לחוק המקרקעין - יב-122 ע.א. 868/75
התנאים ליצירת קשר חוזי מחייב - יא-266 ע.א. 471/76
אימתי יהווה התקשרות - ז-16 ע.א. 199/71
כשיש בו תניה שייעשה חוזה פורמאלי - ד-361 ע.א. 694/69
תקפותו כשהתניות החשובות בו נשארו פתוחות - ב-160 ע.א. 202/67
תקפותו - }א{ 231 >א<»המ' 727/66«

תמורה


תקפותו של זכ"ד למכירת דירה כאשר חלק גדול מן המחיר שולם וכאשר מתעוררות שאלות של תיאור הנכס הנמכר ומהו החלק היחסי ברכוש המשותף - לד-76 ע.א. 742/87
תוקפו של הסכם למכירת מקרקעין המציין ללא פירוט כי התמורה ניתנה במלואה - לד-150 ע.א. 283/87
טענה בי שולם תשלום נוסף במטבע זר בעת חתימת זכרון דברים לרכישת דירה - כז-194 ע.א. 645/84

חוזה אחיד

כללי
ביטולו
העלאת הטענה והוכחתה
פירוש
תנאי מגביל
תנאי מקפח
תחולת החוק

כללי


חוזה הלוואה כ"חוזה אחיד" וביטול "הוראות דרקוניות" בחוזה - סג-210 ע.א. 9136/02
בקשה לצו מניעה זמני נגד הפרת סעיף בחוזה שירות להחזקת מעליות בבית משותף - מז-158 רע"א 855/96
טענה כי כתב ויתור ביחס למדינה הינו חוזה אחיד שיש בו קיפוח - לד-66 ע.א. 627/85
- כט-58 ע.א. 63/82
אחריות לאובדן מטען במחסני ערובה בנמל התעופה - כו-142 ע.א. 449+472/80
אחריות חברת ספנות ורשות הנמלים בגין מטען שאבד - כה-244 ע.א. 83+122/82
אחריות חברת תעופה ורשות שדות התעופה לאבדן מטען - כד-269 ע.א 192/83
למכירת דירה שלא קבל את אישור המועצה - יז-357 ע.א. 674/79
- טז-2 ע.א. 565/79
פטור מפעל הפיס וסוכניו מאחריות למעשה רשלני - ז-84 ע.א. 508/71
הגדרתו ומשמעותו - ז-104 ע.א. 280/71
לאספקת מצרך או למתן שרות - ד-21 ע.א. 201/68

ביטולו


פסילת סעיפים בחוזים אחידים - נה-61 ע.א 3105+4132/93
פירוש חוזה אחיד - נה-56 רע"א 6072/98
תחולת חוק חוזים אחידים תשמ"ג-1982 על בקשה לביטול חוזה אחיד שצורף לו הסכם ספיציפי משנת 79 - לז-253 ע.א. 568/88
ביטולו מכוח חוק החוזים האחידים מי יכול לבקשו - ד-274 ע.א. 329/69

העלאת הטענה והוכחתה


פסילת סעיפים מקפחים לעניין סיום ההתקשרות, סדרי דין בבימ"ש וסמכויות ביהמ"ש לעניין קביעת דו"ח רו"ח כהוכחה מכרעת - לז-253 ע.א. 568/88
טענה כי כתב ויתור שניתן למדינה בטל בשל היותו חוזה מקפח - לג-340 ע.א. 627/85
האם צריך לכלול בכתב התביעה טענה על בטלות סעיף בחוזה אחיד - לג-91 ע.א. 669/86
הצורך להוכיח כי חוזה הינו חוזה אחיד - לא-200 ע.א. 765/85
הצורך להוכיח בראיות כי בתנאי מגביל יש משום קיפוח לקוחות - לא-200 ע.א. 765/85
טענה לבטלות תנאי המאפשר ביטול הסכם בשל אי בניה במועד קבוע עפ"י חוק החוזים האחידים - כח-4 ע.א. 617/84

פירוש


פירושו - לז-302 רע"א 484/91
כאשר פרשנות חוזה אחיד אינה ברורה דיה יש להעדיף פירוש הנוח לצד שלא ניסח את החוזה - ל-393 ע.א. 191/85

תנאי מגביל


תנאי ויתור על זכות שללא אותו ויתור ניתן היה לתבוע רשלנות הינו תנאי מגביל - לא-200 ע.א. 765/85
תנאי המשחרר מתקין מערכות אזעקה באופן גורף מכל אחריות שהיא כתנאי מגביל - לא-200 ע.א. 765/85
הצורך להוכיח בראיות כי בתנאי מגביל יש משום קיפוח לקוחות - לא-200 ע.א. 765/85
תקפותו של סעיף פטור בשטר מטען של הובלה באוניה - כד-134 ע.א. 685/81
תנאי בנוגע לסמכות שיפוט ייחודית כתנאי מגביל - יז-206 בר"ע 132/81
פסילת תנאים מגבילים בחוזה אחיד - טו-57 עח"א 1/79
תנאי מגביל - [יב-354 ע.א. 86/76; יב-403 ע.א. 219/76; ]
תנאי מגביל - יא-422 ע.א. 764/76
תנאי מגביל - [ז-84 ע.א. 508/71; ז-104 ע.א. 280/71; ]
תנאי מגביל, התעלמות ביהמ"ש ממנו - ד-160 ע.א. 493/69

תנאי מקפח


תנייה מקפחת בחוזה אחיד - סו-191 רע"א 6227/05
אימתי ניתן לראות בתניית שיפוט ייחודית "תנאי מקפח" לפי חוק החוזים האחידים - סא-242 רע"א 188/02
דחיית טענה של "סעיפים מקפחים" בחוזה אחיד - ס-390 ע.א. 3700/98
תנאי מקפח בחוזה מגורים אחיד בבית אבות ותוצאותיו - נב-167 רע"א 1185/97
הכרזה על בטלות סעיפים בתקנון אגודה השוללים פיצויי פרישה ותשלומי פנסיה של חבר שהוצא מהאגודה במשפט חברים כתנאים מקפחים בחוזה אחיד או כסעיפים בחוזה הנוגדים את תקנת הציבור - נ-379 ע.א. 1795+1831/93
חיוב חברה קדישא לרשום על מצבת קבורה שם בלועזית וקביעה שהתנאי בהסכם השולל זכות זו הינו תנאי מקפח ונוגד את תקנת הציבור - לט-388 ע.א. 294/91
סעיפים בחוזה בנק בדבר היות יתרת החשבון ראיה אינם סעיפים מקפחים - לח-24 ע.א. 688/89
פסילת סעיפים מקפחים לעניין סיום ההתקשרות, סדרי דין בבימ"ש וסמכויות ביהמ"ש לעניין קביעת דו"ח רו"ח כהוכחה מכרעת - לז-253 ע.א. 568/88
פסילת סעיפים מקפחים בהסכם שירותים הקובע אופן הניהול והאחזקה של רכוש משותף כ"בית רופאים" - לז-253 ע.א. 568/88
בטלות תנאי המחייב מעביר דירה בחברה משכנת לוותר על כל טענותיו כלפי החברה בשל היותו תנאי מקפח - לג-91 ע.א. 669/86
סעיף בשטר מטען המאפשר שינוי התעריפים ללא הודעה מראש - כט-58 ע.א. 63/82
טענה כי התנאים בכתב ערבות לפתיחת חשבון בנק הינם מקפחים - כח-357 ע.א. 102/83

תחולת החוק


האם חל חוק חוזים אחידים על תקנונים של ספורטאים שנקבע עפ"י חוק הספורט - לח-307 ע.א. 825/88
תחולת חוק חוזים אחידים תשמ"ג-1982 על בקשה לביטול חוזה אחיד שצורף לו הסכם ספיציפי משנת 79 - לז-253 ע.א. 568/88
תביעה בגין טופס ניחושון של פיס שלא הגיע למפעל הפיס ועלה בגורל - יב-269 ע.א. 782/76

חוזה לטובת צד ג'

האם לילדים יש זכות תביעה מכח הסכם בין הוריהם המעניק להם זכויות - מ-181 ע.א. 1898/90
חוזה לטובת צד שלישי - לז-83 ע.א. 1981/90
הודעה בע"פ של צד להסכם כי זכויותיו יועברו לרשותו של נצרך כלשהו כחוזה לטובת צד שלישי ולא כמתנה לצד השני בחוזה - לד-262 ע.א. 560/87
חיוב בן שהתחייב לאביו לשלם הוצאות משפט שלו לשלמם לעוה"ד של האב - לב-279 ע.א. 565/85
התחייבות האב בהסכם גירושין להעביר את חלקו בדירה ע"ש הילדים - כה-102 ע.א. 105/83
הסכם בין מבטחים לחברות הביטוח להקמת קרן לפיצויי נפגעים לא מבוטחים - כה-332 ע.א. 582/82
חוזה לטובת צד שלישי - כג-228 ע.א. 253/82
חוזה לטובת צד ג' - יז-338 ע.א. 348/79
חוזה לטובת צד ג' - ט-358 ע.א. 517/74
לטובת צד שלישי, הוראה מלפני חוק החוזים - ח-366 ע.א. 149/74
תוקפו של זכ"ד שחתמה עיריה והכולל התחייבות העיריה לגרום לאישור תוכניות בניה - }לא{ 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
דחיית טענה של סוכן הפצת טובין של חברה כי הסכם שותפות בין החברה לחברה אחרת בו מקבלת השותפות לידיה את ההתקשרויות עם הסוכנים מהווה חוזה לטובת צד שלישי - סד-220 ע.א. 3755/03
אימתי חוזה מהווה "חוזה לטובת אדם שלישי" - סד-219 ע.א. 9318/03
חוזה לטובת צד שלישי - נו-244 ע.א. 8109/98

חוזה למראית עין

כללי
בטלותו
למטרת התחמקות מתשלום מס

כללי


חוזה שנכרת למראית עין - סה-267 ע.א. 6094/03
דחיית טענה כי הסכם מכר מקרקעין היה הסכם רק למראית עין - סג-355 ע.א. 8393/99
קבלת ערעור על פס"ד שקבע כי הסכם להעברת דירה בין בני זוג שהתגרשו היה רק הסכם למראית עין - נז-43 ע.א. 3918/97
עיסקה למראית עין - נה-306 ע.א. 972/98
חוזה למראית עין - מח-91 ע.א. 1780/93
חובת הראייה כי חוזה נערך למראית עין בלבד - מח-20 ע.א. 6295/95
חוזה למראית עין - מז-277 ע.א. 2930+2971/92+2699
אי התערבות ביהמ"ש שלערעור בקביעה עובדתית שחוזה היה חוזה למראית עין - מד-294 ע.א. 4528/91
הסכם מכר שמטרתו לשמש כבטוחה להלוואה - מ-18 ע.א. 196/87
תוקפו של הסכם מכר מקרקעין שנחתם בין המנוח לבין המערערים שהיה תלוי בהם לאחר שהפעילו עליו השפעה בלתי הוגנת - לח-199 ע.א. 733/88
דחיית טענה כי חוזה להעברת שליטה בישיבה הינו חוזה למראית עין - לד-199 ע.א. 88/87
הסכם בין חברה לסוכנות לאחר שנים רבות של קשרים ללא חוזה - כח-115 ע.א. 618/85
חוזה למראית עין - }כד{ יש לטעון טענה זו בכתב תשובה - כד-198 ע.א. 26/83
חוזה למראית עין - כג-246 ע.א. 545/79
חוזה שנכרת למראית עין - יג-517 ע.א. 630/78

בטלותו


ביטולו של חוזה למראית עין - מח-20 ע.א. 6295/95
הבחנה בין "חוזה מלאכותי" שהוא תקף לבין חוזה למראית עין שאינו תקף - מד-230 ע.פ. 5689/92
בטלות הסכם "למראית עין" הינה רק כאשר מראית העין הינה מוחלטת ואינה חלה כאשר רק חלק מהתנאים הינם למראית עין - לא-53 ע.א. 318/85
צד לחוזה למראית עין אינו ראוי שביהמ"ש יגן עליו מפני תוצאות ההסכם - כט-399 רע"א 245/87
הינו חסר נפקות משפטית - כט-399 רע"א 245/87
בטלות חוזה למראית עין - כ-228 ע.א. 442/81

למטרת התחמקות מתשלום מס


תקפותו של הסכם מכר שהוסווה כ"הסכם הלוואה" כדי להמנע מתשלום מס שבח - נג-204 ע.א. 5516/97
קביעה כי חוזה למכירת דירה הינו חוזה למראית עין וכי הצדדים ערכו חוזה הלוואה "צמוד" לערך הדירה, ש"הוסווה" משיקולי מס, כחוזה מכר - לג-200 ע.א. 623/85
הסכם הלוואה הכולל התחייבות לגרום למכר דירה שנעשה כדי להמנע מתשלום מס שבח אינו חוזה למראית עין - לא-259 ע.א. 53/86
הסכם שנרשמו בו סכומים הנמוכים ממה ששולם - כח-119 ע.א. 759/81

חילוט

דמי קדימה - }ד{ חילוטם, בגין הפרה - ד-4 ע.א. 105/69
חילוט של טובת הנאה בפוליסת ביטוח - א-194 ע.א. 352+351/66
חילוט של דמי קדימה - א-507 ע.א. 606/66

חתימה

דחיית טענה שבעל חתם על הסכם גם כשלוחה של האשה - מ-44 ע.א. 247/88
חתימה על נוסח קבלה שהוקרא ע"י עו"ד של המוכר ותוקן ע"י הקונה כאשר המוכר סבור שהוא חותם על הנוסח שהכתיב עורך הדין - לט-56 ע.א. 617/85
תביעה נגד חותם על חוזה כשהחותם פעל כשליח של אחר - טו-183 ע.א. 185/78
אין בעל חוזה נשמע בטענה שהחוזה שחתם עליו אינו חוזה - יג-29 ע.א. 73/77
חתימה על מסמך מבלי לקראו - ט-245 ע.א. 621/73
חתימה על חוזה מסובך ולא ברור - ט-271 ע.א. 1/75

טעות

כללי
בהבנת ההסכם
גובה המשכנתא הרובצת על הדירה
בכדאיות העסקה
טעות הדדית
"טעות סופר"
שליח שחתם על הסכם
תחולה על יחסי מבוטח וביטוח לאומי

כללי


טעות או הטעייה שיש בהן כדי לבטל הסכם רגיל יכולים גם להביא לביטול הסכם לפי חוק יחסי ממון שאושר ע"י ביהמ"ש - מה-236 ע.א. 1581/92
טעות או הטעייה בהסכם - מג-30 ע.א. 5599/92
בקשה לביטול הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פס"ד בטענה של "טעות בחוק" שהיתה ביסוד ההסכם - מג-187 ע.א. 2444/90
טעות בחוזה - מב-153 ע.א. 1395/91
חתימה על נוסח קבלה שהוקרא ע"י עו"ד של המוכר ותוקן ע"י הקונה כאשר המוכר סבור שהוא חותם על הנוסח שהכתיב עורך הדין - לט-56 ע.א. 617/85
דחיית טענה של טעות ועושק בחוזה למכירת דירה - לט-218 ע.א. 620/89
בהסכם פשרה - לז-10 ע.א. 117/89
טעות המזכה בביטול ההסכם - לא-234 ע.א. 619/85
אישור חשבונות חלקיים בטעות - ל-188 ע.א. 337+371/86
"טעות" בעריכת צוואה בשל התנהגות הזוכה לאחר חתימת הצוואה - ל-184 ע.א. 766/85
ביטול חוזה עקב טעות - טז-3 ע.א. 565/79
טעות בחוזה - [יב-196 ע.א. 570/77; יב-442 ע.א. 525/77; ]
במניע - ג-183 ע.א. 474/68
טענה לביטול מחמת טעות של הודעה על פדית פוליסה שניתנה במועד הגורם נזק למבוטח - }כט{ 311 >כט<» =ע.א. 106/85«
התרשלותו של צד לחוזה שהוטעה אין בה כדי לשלול ממנו את זכותו לביטול החוזה - סו-268 ע.א. 7168/03
דחיית טענה של תרמית והטעייה בכריתת הסכם מכר בין אם לבין בתה וחתנה - סו-227 ע.א. 3387/03
דחיית טענה של "טעות" המקימה עילת ביטול של הסכם - נה-196 ע.א. 5349/97
כדי לבטל חוזה מחמת טעות או הטעייה יש להראות שהטעות גרמה להתקשרות בחוזה - מה-236 ע.א. 1581/92
פרשנות מאוחרת של "החוק" ששינתה את משמעותו מכפי שחשב המתקשר בעת ההתקשרות אינה יכולה להיחשב טעות בחוק לצורך ביטול הסכם - מג-187 ע.א. 2444/90
טענה של תושבי חוץ שמכרו דירה לעו"ד שייצג אותם ב"עיסקת קומבינציה" כי יש לבטל את הסכם המכר בגין הטעייה, "כפיה" או "עושק" - מג-104 ע.א. 5422/91
מניעת המוכרת מלהגיש ראיות על טעות ועושק ואי קבלת הערעור כאשר החוזה כבר בוצע - כב-153 ע.א. 455/82
טענה של צד לחוזה כי הצהרה שנכתבה בחוזה לא היתה על דעתו - כב-220 ע.א. 16/80
טענת טעות בחיובים עפ"י חוזה והצורך לטעון זאת במפורש - כ-390 ע.א. 293/80
שאינה פוגמת בחוזה - ג-67 בג"צ 215+209/68
טענת לא נעשה דבר - ג-182 ע.א. 8/68
כשההסכם מומש וכשניתן פס"ד שההסכם הוא בר תוקף - ב-426 ע.א. 417/67

בהבנת ההסכם


חזקה שאדם יודע תכנו של מסמך שעליו הוא חותם - נט-355 ע.א. 6645/00 + 6783/00
דחיית טענה של אשה שחתמה על שטר משכנתא יחד עם בעלה כי לא ידעה על מה היא חותמת - נה-237 ע.א. 1548/96
טענה לביטול "חוזה" הצטרפות לאגודה שיתופית עקב טעות סובייקטיבית של המצטרף - מג-164 ע.א. 4937/92
טענה כי מי שחתם על יפו"כ נוטריוני לא הבין את תוכנו - לח-395 ע.א. 380/88
טענת אב שחתם בו זמנית על שני הסכמים עם בנו וכלתו להעברת משק כי לא היה מודע לכך שההסכם השני ביטל סעיפים בהסכם הראשון - לה-199 ע.א. 148/88

גובה המשכנתא הרובצת על הדירה


שיקולי ביהמ"ש בבואו לבטל הסכם למכירת דירה עקב טעות של המוכר ביחס לגובה המשכנתא הרובצת על הדירה - כט-38 ע.א. 406/82
טענה לביטול חוזה עקב טעות הדדית ביחס לגובה המשכנתא הרובצת על הדירה - כט-38 ע.א. 406/82

בכדאיות העסקה


מתי הטעות הינה טעות בכדאיות העסקה - כח-338 בג"צ 221/86

טעות הדדית


הטעות ההדדית והטעות המשותפת לפי דיני החוזים - מט-181 ע.א. 5664/93
טענה לביטול חוזה עקב טעות הדדית ביחס לגובה המשכנתא הרובצת על הדירה - כט-38 ע.א. 406/82
שינוי ההלכה לענין זכות נכה שקבל מענק הביטו"ל לקבל קצבה נוספת כאשר חלה החמרה במצבו כטעות הדדית המאפשרת ביטול ההסכם לקבלת המענק - כח-338 בג"צ 221/86

"טעות סופר"


טענת מוכר דירה כי נקיבת סכום נמוך כמחיר הדירה בהסכם מאוחר לעומת הסכם קודם מהווה "טעות סופר" בהסכם - מג-292 ע.א. 858/91
"טעות סופר" בהסכם לפי חוק החוזים - לו-203 ע.א. 424/89

שליח שחתם על הסכם


טענת בנק לטעות שליחו שחתם על הסכם פשרה - לט-178 ע.א. 362+805/89

תחולה על יחסי מבוטח וביטוח לאומי


שינוי ההלכה לענין זכות נכה שקבל מענק הביטו"ל לקבל קצבה נוספת כאשר חלה החמרה במצבו כטעות הדדית המאפשרת ביטול ההסכם לקבלת המענק - כח-338 בג"צ 221/86
החלת דיני החוזים לענין טעות על יחסים לא חוזיים בין מבוטח לביטוח לאומי - כח-338 בג"צ 221/86

יצירתו

כללי
גמירות דעת/הצעה וקיבול
דרישת הכתב בחוזה מקרקעין
הסכם בעל פה
הסכם מכללא
חתימה
מכח התנהגות/נוהג
מסויימות
על ידי שליח
שינוי הסכם

כללי


מהותו ותקפותו של "הסכם" של שניים לרכישת כרטיס פיס שזכה בהגרלה, כאשר הכרטיס נרכש ע"י אחד מהם והשני לא שילם את חלקו במחיר הכרטיס - סט-105 רע"א 1018/07
הסכם בין לשכת עוה"ד לבין ארגון בינלאומי של עו"ד יהודיים, כי חברי הלשכה יהיו גם חברים בארגון אינו תקף, ואולי גם לא חוקי - סט-36 ע.א. 1177/04
דחיית טענה בדבר השתכללות הסכם מכר דירה למרות שההסכם לא נחתם - סח-151 ע.א. 6604/06
דוחו"ת כזב שנמסרו ללקוח של "בית השקעות" ע"י המנכ"ל שמעל בכספי בית ההשקעות והלקוח, אין בהם כדי להקים קשר חוזי בין "בית ההשקעות" והלקוח, אלא חיוב נזיקי כלפי הלקוח - סח-281 ע.א. 5702/03 + 4670/03
חובת "תום לב" ב"הסכם" שבין מפעל הפיס לבין רוכש כרטיס הגרלה - סו-229 ע.א. 467/04
ביטול החלטה שנכרת הסכם בין כל הצדדים לבעלות על מקרקעין כאשר לא הוכחה חתימת אחד הבעלים ולא הוכח כי יורשות של בעל המקרקעין הסתלקו מהירושה לטובת האחים שחתמו על ההסכם - סו-243 ע.א. 8331/03
השתכללות הסכם כדי "הסכם מחייב" והסכמה לביטולו - סה-297 ע.א. 804/04
החלטת ביהמ"ש כי עיסקת מכר מקרקעין היתה עיסקת מישכון ולא עיסקת מכר, והפחתת ריבית פיגורים מוסכמת של 8 אחוז לחודש, בהיותה נוגדת את תקנת הציבור - סד-111 ע.א. 3026/03
נפקותו של הסכם פנים משפחתי להעברת זכויות במשק ללא קבלת אישור המוסדות המיישבים - ס-57 ע.א. 1662/99
מהותו של תשקיף כהזמנה לציבור לרכוש מניות או כהצעה להציע הצעות - ס-249 ע.א. 5187/01
יצירת חוזה נאמנות לפני חוק הנאמנות - נו-244 ע.א. 8109
טענת "לא נעשה דבר" נגד תקפותו של חוזה - נו-370 ע.א. 36/99
התגבשות הסכם ביחס לחלק בלתי מסויים במקרקעין - נה-306 ע.א. 972/98
גירסת חתימה על מסמך בהיסח הדעת כבסיס לטענת אפסות (לא נעשה דבר) - נה-237 ע.א. 1548/96
קבלת הצעה במכרז כהסכם מחייב - נד-237 ע.א. 3643/97
הנפקות המשפטית של "הסכם רוטציה" בבחירות לרשות מקומית - נג-201 ע.א. 6490/97
אין פגם בסירוב המינהל לאשר הסכם חכירה מחמת התנגדות העיריה לבניה בנכס נשוא ההסכם - נג-200 ע.א. 5042/96
הסכם בין בנה של המנוחה בעלת זכות במשק במושב לבין בעלה של המנוחה בדבר היורש של המשק לפי הצוואה וזכות המגורים במשק - נא-136 רע"א 3764/96
עיסקה בעלת משמעות כלכלית או עיסקה פיקטיבית כאשר יש בעיסקה הגיון כלכלי - נ-322 ע.א. 5300/92
השלמת פרט מהותי חסר בחוזה ביטוח - נ-392 רע"א 7936/96
טענה שהצעת פשרה שהועלתה ע"י מנהל בנק עם לקוח מחייבת את הבנק - מט-47 ע.א. 6289/95
פרוספקט לציבור כחלק מהחוזה המחייב - מח-71 ע.א. 93+6025/92/30+550
מו"מ שהבשיל לכדי הסכם מחייב - מח-398 ע.א. 5574/95
התנאים המצויים בחשבוניות הנמסרות מהמשווק לרוכש מגלמות את ההסכם שבין הצדדים לעניין תניית השיפוט כאשר אין הסכם אחר ביניהם - מח-243 ע.א. 5666/94
החלפת מסמכים ובקשה להכנסת תיקונים לקראת חתימה על הסכם אינם מהווים הסכם - מח-163 ע.א. 169/94
המסויימות והפירוט הנדרשים בהסכם למכירת מקרקעין כדי שההסכם יחייב והפרטים שניתן להשלים ע"י החוק או הנוהג - מז-186 ע.א. 3102/95
ניהול מו"מ שלא הבשיל לכדי הסכם מחייב למרות שאחד הצדדים שילם למשנהו תשלום על החשבון - מה-244 ע.א. 5136/92
הוצאת חשבונית מס ע"י ספק טובין ע"ש מושב שהופנה לספק ע"י ארגון קניות, אינה יוצרת יריבות בין הספק למושב כאשר העיסקה למעשה היא בין הספק לארגון - מד-232 ע.א. 4548/92
התשובה לשאלה אם חוזה לתשלום מזונות הוא "חוזה בעל תוקף משפטי" או "הסכם ג'נטלמני", תלויה בכוונת הצדדים למסמך - מג-363 ע.א. 3833/93
כניסתו לתוקף של חוזה מותנה - מב-131 ע.א. 2419/92
הבטחת נישואין מהווה חוזה מחייב ותביעה בשל הפרת ההבטחה היא תביעה חוזית - מב-37 ע.א. 416/91
אין צורך במפגש רצונות סובייקטיבי מלא בחוזה ודי שההסכמה עולה מן הנסיבות - מב-25 בג"צ 3815/92
קיומו של הסכם להעברת מניות בחברה חדשה למנהל חברה - מא-108 ע.א. 53/89
כאשר בעל מקרקעין וקבלן חותמים על חוזה למכירת דירה ובו מוגדרים שניהם ביחד כ"קבלן">מא<וההתחייבויות הן של ה"קבלן" אחראי גם בעל המקרקעין כלפי הקונים - מא-198 ע.א. 4664/90
יצירתו - לו-178 בג"צ 1635/90
טענה כי נוצר הסכם מחייב עם בנק שישמש כחתם להנפקת מניות - לז-395 ע.א. 864/86
הווצרות קשר חוזי עם מי שאינו יכול ליצור קשר כזה שפעל עפ"י עצת יועץ מהימן - לז-346 ע.א. 682/88
התגבשות הסכם - לו-149 ע.א. 65/88
תוקפו של מסמך שערך המנוח והמצהיר כי חלק מעזבונו הינו למעשה של אדם אחר - לד-158 ע.א. 323/86
שאלת קיומו של הסכם משנת 1944 כאשר המקור אבד ותנאי ההסכם לא הוכחו דיים - לב-261 ע.א. 375/84
מכתב של אדם לבא כוחו על הסכמה למחוק הערת אזהרה תמורת תשלום, שנחתם ע"י שני הצדדים, כהסכם מחייב - לב-55 ע.א. 472/86
זכרון דברים שאינו משקף את מה שהוסכם ושיק כראיה לקיומו של חוזה הלוואה - לב-140 ע.א. 207/86
תביעה לאכוף העברת קרקע חילופית שהובטחה כתמורה להפקעה - לא-153 ע.א. 81+674/86/188
תקפותו של הסכם שנעשה ע"י מנהל מחוז של מינהל מקרקעי ישראל בהיעדר סמכות - ל-392 ע.א. 566/85
מועד השתכללות הסכם עקב זכייה במכרז - כו-274 ע.א. 431/82
יצירת נאמנות עפ"י דיני היושר וזכות עקיבה אחרי נכס שנרכש בחלקו ע"י כספים שנמסרו לנתבע - כו-373 ע.א. 786/82
מתן יפוי כח בלתי חוזר לשני קונים כשהשני ידע על יפוי הכח הראשון - כה-41 ע.א. 128/81
מתי הבטחה של הרשות מחייבת מבחינה משפטית - כה-120 בג"צ 580/83
התגבשותו של הסכם בתום מו"מ ולאחר העברת כספים - כה-227 ע.א. 312/83
האם הבטחה לקבל תלמיד ללימודי רפואה אם יתקן ציוניו הינה חוזה מחייב - כב-178 ע.א. 51/83
זכיה במכרז יוצרת חוזה - יז-110 ע.א. 459/78
תקפותו של חוזה שעשתה עירית חולון להחכרת בריכת שחייה - יג-534 בג"צ 582/78
נכס השייך לצד ג' - }ט{ חוזה למכירתו - ט-378 ע.א. 682/74
נשוא החוזה - }א{ גם דבר שלא בא לעולם - א-464 ע.א. 632/66

גמירות דעת/הצעה וקיבול


דחיית טענה בדבר השתכללות הסכם מכר דירה למרות שההסכם לא נחתם - סח-151 ע.א. 6604/06
גמירות דעת בהסכם - סח-11 רע"א 8016/05
דחיית טענה של זכייה במכרז שהתבססה על המלצת ועדה לקבל את ההצעה של המשיבים - סב-105 עע"ם 10996/02
השתכללות חוזה בין שני בעלי עסק ב"שוק הפשפשים" במכירת ציורים בעלי ערך רב במחיר אפסי עקב חוסר ידיעה של שני הצדדים על ערכן של התמונות ואפשרות ביטולו של החוזה - סא-12 דנ"א 2568/97
מהותו של תשקיף כהזמנה לציבור לרכוש מניות או כהצעה להציע הצעות - ס-249 ע.א. 5187/01
חתימה על הסכם בעקבות מכרז שלא "תחת מחאה" למרות שהחותם ידע על מצג שווא של הצד השני - נט-199 ע.א. 3541/98
גמירות דעת בהסכם - נז-390 רע"א 4976/00
פירוש מכתב הנוגע להצעת שיווק האם הוא מהווה הסכם - נד-245 ע.א. 3592/98
האם מו"מ במסגרת "מכרז פנימי" הבשיל לכדי חוזה - נג-29 ע.א. 4850/98
גמירת דעת לצורך יצירת יחסים משפטיים בהסכם פוליטי - נג-201 ע.א. 6490/97
גמירת דעת להשלמת עיסקה - נג-147 רע"א 1096/97
קיבול הצעה בכתב למכר מקרקעין שבוטלה טלפונית ובפקס לפני שההצעה הגיעה לניצע אינה יוצרת הסכם מכר - נב-297 ע.א. 7824/95
קיבול הצעה בדרך של התנהגות - נב-196 ע.א. 8034/95
גמירות דעת ומסויימות ב"זכרון דברים" המהווה הסכם קומבינציה לבנייה במקרקעין - נב-324 ע.א. 3380/97
טענת היעדר מסויימות וגמירת דעת בעיסקת מכר מקרקעין - נא-266 ע.א. 1734/96
המבחנים להתקיימות גמירת דעת בחוזים - נא-362 ע.א. 3061/96
השתכללות חוזה בין שני בעלי עסק ב"שוק הפשפשים" במכירת ציורים בעלי ערך רב במחיר אפסי עקב חוסר ידיעה - מט-181 ע.א. 5664/93
"גמירות הדעת" הנדרשת לצורך גיבוש הסכם בר תוקף והפרטים המהותיים הדרושים כדי להבשיל חוזה מחייב - מט-276 ע.א. 3270/96
"גמירות דעת" לחתימת הסכם מחייב בין בעל תחנת דלק לבין אחת מחברות הדלק - מט-137 ע.א. 1049/94
מו"מ שהבשיל לכדי הסכם מחייב - מח-398 ע.א. 5574/95
התנאים המצויים בחשבוניות הנמסרות מהמשווק לרוכש מגלמות את ההסכם שבין הצדדים לעניין תניית השיפוט כאשר אין הסכם אחר ביניהם - מח-243 ע.א. 5666/94
החלפת מסמכים ובקשה להכנסת תיקונים לקראת חתימה על הסכם אינם מהווים הסכם - מח-163 ע.א. 169/94
התחקות אחר כוונת הצדדים ליצור קשר חוזי מחייב בחתימת זכרון דברים כדי לקבוע שהיתה גמירות דעת של הצדדים - מז-186 ע.א. 3102/95
יסוד המסויימות ויסוד גמירות הדעת בחוזה - מב-360 ע.א. 133/89
חתימה על חוזה יוצרת הנחה בדבר הסכמתו הסובייקטיבית של החותם - מב-26 ע.א. 685/88
ביטול חוזה כאשר אין לראות בחתימתו ביטוי לגמירת הדעת של הצדדים - מא-243 ע.א. 1932/90
השתכללות חוזה בע"פ להקמת חברה ופעילות באמצעתה למרות היעדר הסכמה - לט-200 ע.א. 705/88
האם הצעה שהועברה השתכללה לכדי חוזה מחייב - לט-91 ע.א. 511/89
גמירות דעת ומסויימות של הסכם בע"פ שנעדרה ממנו הסכמה באחת השאלות - לט-200 ע.א. 705/88
קיומם של הצעה וקיבול בחוזה ביטוח בע"פ שהמבוטח הגיע להסכמה עם סוכן הביטוח - לז-338 ע.א. 702/89
היווצרותו של הסכם מחייב למכירת חדר כשהוחלפו מכתבים והמוכר הצהיר בבימ"ש בהליכים אחרים הצהרות אחדות לעניין זה - לז-387 ע.א. 1938/90
קיבול הצעה - לו-149 ע.א. 65/88
שחרור ערב מחבות כאשר חתימתו הושגה ממנו בתרמית וללא גמירות דעת - לב-72 ע.א. 192/86
זכרון דברים שאינו משקף את מה שהוסכם ושיק כראיה לקיומו של חוזה הלוואה - לב-140 ע.א. 207/86
טענה להווצרותו של הסכם מחייב בין חברות דלק וספנות בהתבסס על שיחות טלפון - ל-338 ע.א. 339/86
טענה להתגבשותו של חוזה שכירות כאשר הוחלפו טיוטות בין הצדדים ואדם שאינו הבעלים חתם על חוזה עם השוכר - כח-283 ע.א. 263/86
טענה כי מכתב התראה הדורש תשלום במקרה של אי פינוי נכס מהווה הצעה וכי חוסר התגובה למכתב מהווה קיבול - כח-281 ע.א. 638/83
טענה להתחייבות חוזית של משכיר לשמירת המושכר שהועלתה בסיכומים בלבד ללא תשתית עובדתית - כז-298 ע.א. 500/82
האם מסמך שנחתם בין מינהל מקרקעי ישראל ובין חברה בדבר רכישת מקרקעין ע"י החברה והחלפתם באחרים מהווה חוזה מוגמר ומחייב - כז-292 ע.א. 651/82
קיבול המוסיף פרטים להצעה ומשמעות שתיקת המציע - כו-146 ע.א. 532/82
"זמן סביר" לקיבול הצעה כו-146 ע.א. 532/82
"הצעה" ו"קיבול" לצורך כריתת חוזה - }כו{ 146 >כו<
טענה להתגבשותו של הסכם מחייב במהלך דיונים בפני בי"ד רבני - כה-274 ע.א. 734/82
הצעה הקובעת מועד לביטולה וטענה בדבר פקיעת ההצעה עקב מגעים בין הצדדים - כג-130 ע.א. 379/82
טענה שהחוזה לא תורגם - טו-322 ע.א. 682+691/79
קיבול בחוזה - }יג{ מהו ->יג< 450, 466 >יג<[יג 450»ע.א. 713/76«;יג 466»ע.א. 158/77«;]
חתימה על חוזה מסובך ולא ברור - ט-271 ע.א. 1/75
הצעה וקבלה, חוזה חד צדדי - ח-141 ע.א. 393/73
הסכם שצדדים עשו מרצונם - ג-12 ע.א. 194/68
שתיקה, יצירת קשר חוזי בגינה - ב-11 ע.א. 80/67

דרישת הכתב בחוזה מקרקעין


כתב התחייבות המהווה חוזה להעברת מקרקעין - סא-211 ע.א. 6648/98
הדרישה למסמך בכתב בעיסקת מקרקעין כאשר התנהל מו"מ שלא בתום לב - ס-179 ע.א. 8170/00 + 8144/00
יפוי כח כ"מסמך בכתב" הנדרש לעיסקה במקרקעין - נז-42 ע.א. 3205/00
התגבשות הסכם ביחס לחלק בלתי מסויים במקרקעין - נה-306 ע.א. 972/98
דרישת הכתב בהסכם למכירת מקרקעין - נא-338 רע"א 4153/97
פרשנות מיוחדת של דרישת הכתב בהסכם מקרקעין כאשר עיקרו של ההסכם כבר בוצע - מז-306 ע.א. 986/93
יפוי כח רגיל לעו"ד אינו עונה על דרישת הכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - מ-92 ע.א. 316/89
דרישת הכתב ביחס לחוזה במקרקעין וביחס למשכון מקרקעין - מ-18 ע.א. 196/87
שליחות לביצוע עיסקה במקרקעין יכול שתהא בע"פ - לח-162 ע.א. 480/90
יפוי כח בלתי חוזר האם עונה על דרישת הכתב ליצירת הסכם מקרקעין - לח-395 ע.א. 380/88
תוקפו של הסכם למכירת מקרקעין המציין ללא פירוט כי התמורה ניתנה במלואה - לד-150 ע.א. 283/87
מסמך בענין רכישת מקרקעין והחלפתם - }כז{ האם עונה על דרישת סעיף 8 לחוק המקרקעין - כז-292 ע.א. 651/82
מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין - טז-3 ע.א. 565/79
סעיף 8 לחוק המקרקעין>טו< טו-148 ע.א. 714/79

הסכם בעל פה


השתכללות חוזה בע"פ להקמת חברה ופעילות באמצעתה למרות היעדר הסכמה - לט-200 ע.א. 705/88
גמירות דעת ומסויימות של הסכם בע"פ שנעדרה ממנו הסכמה באחת השאלות - לט-200 ע.א. 705/88
קיומם של הצעה וקיבול בחוזה ביטוח בע"פ שהמבוטח הגיע להסכמה עם סוכן הביטוח - לז-338 ע.א. 702/89
הווצרותו של חוזה ביטוח מחייב בע"פ כשהמבוטח הגיע להסכמה עם סוכן הביטוח - לז-338 ע.א. 702/89
טענה לקיומו של הסכם בע"פ המעניק לתובע בלעדיות בהפצת מוצרים - לא-340 ע.א. 127/86
הבטחה בע"פ של אח ליתן לאחיו מחצית מדמי מפתח - לא-198 ע.א. 369/84
דחיית טענה להיווצרות הסכם בע"פ לתשלום כספים - לא-68 ע.א. 642/85
תוקף הצהרת הורים כי אחד הבנים שותף עמם בנכס - כו-142 ע.א. 689/82
התחייבות למתן שכ"ט כהבטחה בעל-פה - ב-175 ע.א. 230/67

הסכם מכללא


פיצויים עקב ביטול רשות מכללא לשימוש במקרקעין - סו-243 ע.א. 8331/03
דחיית טענה של "הסכם מכללא" עם בנק לכבד שיקים מעבר למסגרת אשראי החריגה ו"הגבלת חשבון" הבנק בעקבות אי כיבוד השיקים - סד-317 רע"א 9374/04
הסכם מפורש או מכללא בין בני זוג לשותפות בדירה כאשר לא חלה חוקת השיתוף - לב-186 ע.א. 755/85
טענה להסכם מכללא בדבר החלפת מקומות חניה - לא-201 ע.א. 753/85
הודעת המדינה כי תשובה לבקשה תושהה עד למתן פס"ד סופי בתביעה דומה מחייבת את המדינה לפעול לפי פסה"ד - כז-361 ע.א. 265/84
קיומו של הסכם מכללא כי רכיבי מחשב שנרכשו שימושיים ליעודם - כו-52 ע.א. 790/81
חיוב המדינה לקיים הסכם להחזרת מס בהתאם לתוצאות של תביעה לדוגמא - כד-138 ע.א. 679/83

חתימה


תקפו של חוזה שנשלח לחתימה ע"י צד אחד לצד שני והלה חתם עליו, בעוד הצד ששלח את החוזה מסרב לחתום עליו - סח-284 ע.א. 1514/04
מתן תוקף משפטי מחייב להסכם מכירת זכויות במקרקעין למרות שחסרות בו חתימות הצדדים - נג-131 ע.א. 2036/94
השתכללות הסכם מכר מקרקעין למרות שלא נחתם ע"י הצדדים - נג-204 ע.א. 5516/97
הנטל לסתירת החזקה כי הסכם חתום הוא הסכם תקף ומחייב - מד-141 ע.א. 4839/92
גמירות הדעת של צדדים להסכם אינה נפגמת מהיעדר חתימה כאשר בפועל פעלו הצדדים על פי ההסכם - מג-138 ע.א. 2515+2795/90
כאשר בחוזה מכר מקרקעין נאמר במפורש שההסכם לא יכנס לתקפו אלא לאחר שכל המוכרים>מב<יחתמו עליו אין ההסכם משתכלל אלא בחתימת כל המוכרים - מב-169 ע.א. 921/91
דחיית טענה כי הסכם לעיסקת קומבינציה במקרקעין חסר תוקף בשל העדר כוונה לחתום, תרמית>מא<והעדר מסויימות בהסכם - מא-116 ע.א. 5299/91
האם הסכם לתשלום תמלוגים שלא נחתם הינו חוזה מחייב - לט-275 ע.א. 416/89
מתי יש תוקף להסכם גם כאשר אחד הצדדים לא חתם עליו - לח-162 ע.א. 480/90
השתכללות הסכם למרות שהצדדים לא חתמו עליו - לה-23 ע.א. 692+693/86
דחיית טענה כי שטרות נחתמו מבלי שהחותם ידע על מה הוא חותם - לה-99 ע.א. 325/88
דחיית תביעה של משקיעים אשר היו צריכים להוסיף חתימתם להסכם ולא עשו כן בשל חוסר יריבות - לג-73 ע.א. 537/85
שחרור ערב מחבות כאשר חתימתו הושגה ממנו בתרמית וללא גמירות דעת - לב-72 ע.א. 192/86
משחתמו צדדים על חוזה חזקה שהסכימו לכל האמור בו ואין לקבל טענה שסעיף הוכנס לחוזה ע"י מנסחיו מבלי שהצדדים נתנו דעתם על כך - לא-69 ע.א. 1/84
חוזה החתום ע"י צד אחד בלבד כחוזה מחייב - כח-115 ע.א. 618/85
תקפותו של הסכם שלא נחתם שבא לשנות הסכם קודם - יב-526 ע.א. 582+589/76
מסמכים שהוכנו על ידי הצדדים אך לא נחתמו - ט-158 ע.א. 583/74

מכח התנהגות/נוהג


הסכמה של בעלי מקרקעין מכח התנהגות, למכירת דירות ע"י קבלן במסגרת הסכם קומבינציה - נא-18 ע.א. 5350/94
תקפותו של הסכם לפרעון הלוואה כאשר הצדדים נהגו לפיו גם לאחר אישור פסק בורר שניתן לפני ההסכם ואושר ע"י ביהמ"ש לאחר ההסכם - מט-338 ע.א. 5166/94
שינוי מכללא של הסכם ע"י התנהגות - מז-172 ע.א. 4420/90
שינוי הסכם ע"י התנהגות הצדדים לאחר חתימת ההסכם - מ-172 ע.א. 4956/90
הווצרות הסכם הפצה מכח התנהגות עם בניו של מי שחתם על ההסכם המקורי - לט-317 ע.א. 355/89
מתי וכיצד יכולה לקום זכות קניינית או חוזית מכח נוהג - לב-201 ע.א. 498/83
קביעה כי העברת נכסים ע"י החייב לאמו הינה יצירת נאמנות על הנכסים לטובת החייב - לא-12 ע.א. 521/83
הסכמה מתוך התנהגות לשימוש בזכות - כו-21 ע.א. 414/84
טענה שחוזים כתובים אינם משקפים את מהות היחסים בין הצדדים - כה-278 ע.א. 134/83
מנהג - }ה{ לעריכת הסכם מסוג מסויים - ה-352 ע.א. 3/71

מסויימות


היעדר מסויימות בהסכם - נז-390 רע"א 4976/00
המסויימות והפירוט הנדרשים בהסכם למכירת מקרקעין כדי שההסכם יחייב והפרטים שניתן להשלים ע"י החוק או הנוהג - מז-186 ע.א. 3102/95
המסויימות הנדרשת לשכלול חוזה - מה-357 ע.א. 5656/92
קיום דרישת המסויימות בחוזה והשלכה לעניין זה מחוזה נוסף שבין הצדדים - מב-28 ע.א. 5559/91
יסוד המסויימות ויסוד גמירות הדעת בחוזה - מב-360 ע.א. 133/89
לא מספיק שקיימת גמירות דעת בזכ"ד יש צורך שתהיה גם "מסויימות" - מא-165 ע.א. 2821/90
דחיית טענה כי הסכם לעיסקת קומבינציה במקרקעין חסר תוקף בשל העדר כוונה לחתום, תרמית>מא<והעדר מסויימות בהסכם - מא-116 ע.א. 5299/91
העדר הוראות לעניין חבות במס אינו פוגם בתוקפו של הסכם - מ-82 ע.א. 204/91
השמטה מכוונת של תקופה למתן תמלוגים אינה ניתנה להשלמה עפ"י החוק או הנוהג - לט-275 ע.א. 416/89
האם מסמך שבו התחייבה המדינה להביא לאישור חוזה עם חברה קבלנית לבניית דירות הינו חוזה מחייב כאשר נעדרים ממנו פרטים מהותיים - לט-215 ע.א. 144/89
גמירות דעת ומסויימות של הסכם בע"פ שנעדרה ממנו הסכמה באחת השאלות - לט-200 ע.א. 705/88
השלמת פרטים בחוזה מקרקעין בענין מסים והוצאות עפ"י החוק והתקנות - כט-116 רע"א 10/87
חתימה על חוזה מסובך ולא ברור - ט-271 ע.א. 1/75

על ידי שליח


טענה שהצעת פשרה שהועלתה ע"י מנהל בנק עם לקוח מחייבת את הבנק - מט-47 ע.א. 6289/95
תשלום חוב שנובע מהסכם שנחתם ע"י שליח ללא הרשאה - לט-86 ע.א. 583/88
הווצרות הסכם הפצה מכח התנהגות עם בניו של מי שחתם על ההסכם המקורי - לט-317 ע.א. 355/89»ע.א. 822/88«»ע.א. 822/88╣פ"ד מד (2) 167╠«
שליחות לביצוע עיסקה במקרקעין יכול שתהא בע"פ - לח-162 ע.א. 480/90
טענה להווצרותו של הסכם למכירת חנות שנחתם ע"י האב עבור בתו וחתנו - }לח{ 162 >לח<
חתימה על הסכם בשם אדם שלא נתן לחותם יפו"כ - לה-290 ע.א. 822/88
מכתב של אדם לבא כוחו על הסכמה למחוק הערת אזהרה תמורת תשלום, שנחתם ע"י שני הצדדים, כהסכם מחייב - לב-55 ע.א. 472/86
טענה לשותפות בנכס שנקנה ע"י הנתבע ושולם בחלקו ע"י התובע - כו-373 ע.א. 786/82
תביעה נגד חותם על חוזה כשהחותם פעל כשליח של אחר - טו-183 ע.א. 185/78

שינוי הסכם


שינוי מכללא של הסכם ע"י התנהגות - מז-172 ע.א. 4420/90
הסכם מאוחר כמבטל או לא מבטל הסכם קודם - מה-87 בר"ע 7208/93
כאשר קיימת סתירה של ממש בין הסכם לבין תוספת להסכם יש לדרוש הוכחה בת משקל שכל>מב<הצדדים הסכימו לשנות את ההסכם - מב-349 ע.א. 303/88
שינוי הסכם ע"י התנהגות הצדדים לאחר חתימת ההסכם - מ-172 ע.א. 4956/90
האם קבלה לא ברורה שבה צויין אופן הצמדה מבטלת את הסדרי ההצמדה בחוזה המקורי - לט-56 ע.א. 617/85
טענה של הסכמה לשינוי תנאים בהסכם ע"י משלוח מכתב שלא באה עליו כל תגובה - לו-168 ע.א. 742/88
טענה בדבר הווצרותו של הסכם חדש - כה-371 ע.א. 445/82
השפעת הצהרות למס שבח על טענות בדבר שינוי החוזה - כג-324 ע.א. 581/80
חלות הוראה בחוזה חדש בנוגע לחוזה אחר שנעשה קודם - כא-280 ע.א. 359/80
תקפותו של הסכם שלא נחתם שבא לשנות הסכם קודם - יב-526 ע.א. 582+589/76
הוכחת שינוי תוכנו של הסכם בכתב - יא-535 ע.א. 441/75
שינוי תאריך הפרעון - }ט{ אינו יוצר חוזה חדש לענין חוק הארכת מועדים - ט-154 ע.א. 357/74

כפייה

ביטול ההסכם
כפייה כלכלית
לחץ ואיומים

ביטול ההסכם


פירוש חוזה והפרת חוזה - סז-212 ע.א. 5642/04
המעשים שיש בהם כדי להקים פגמים מסוג כפייה ועושק לביסוס הצדקה לביטול הסכם עקב קיומם של פגמים אלה - סג-298 ע.א. 5806/02
המועד שבו יש להודיע על ביטול הסכם בעילה שנחתם עקב כפיה ועושק - סג-298 ע.א. 5806/02
כפייה שהופעלה על צד לחוזה לאחת חתימת החוזה אינה מהווה "כפייה" לצורך ביטול החוזה - מח-312 ע.א. 5493/95
קשה לקבל טענת כפיה בהסכם גירושין שאושר ע"י ביהמ"ש לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג כאשר נאמר ע"י ביהמ"ש שבני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החפשי - מד-330 ע.א. 5490/92
בקשה לבטל הסכם גירושין בעילה של הטעייה, כפיה ועושק מצד הבעל - מד-330 ע.א. 5490/92
טענה של תושבי חוץ שמכרו דירה לעו"ד שייצג אותם ב"עיסקת קומבינציה" כי יש לבטל את הסכם המכר בגין הטעייה, כפיה או עושק - מג-104 ע.א. 5422/91
ביטול הסכם שנכרת בכפיה צריך להיות תוך זמן סביר - לה-35 ע.א. 661/88
ביטול בוררות בע"פ שנכפתה באיומים - לה-35 ע.א. 661/88
מתי האפשרות לפניה לערכאות משפטיות גורמת לאי פסילת החוזה - לד-342 ע.א. 8/88
דחיית טענה של "כפיה" כאשר לא ניתנה הודעת ביטול תוך זמן סביר - לג-85 ע.א. 189/85
ביטול הסכם והתחייבות חד צדדית שנעשו תחת לחץ ואיומים - כו-248 ע.א. 784/81

כפייה כלכלית


ויתור דיירים מחוסר ברירה על תביעות נגד קבלן המשמש "חברה משכנת" במסגרת קבלת הסכמה של הקבלן למכור את הדירה לאחרים אינו מונע את התביעה בגין ליקויי בנייה - נז-125 ע.א. 2299/99
ביטול "חוזה" של מסירת שיק תמורת אי ביצוע הוצל"פ, באשר הופעלה כפייה כלכלית על נותן השיק - נג-122 רע"א 7539/98
אזהרה "בתום לב" שאינה נכנסת לגדר "כפייה כלכלית" לצורך ביטול חוזה עקב כפייה - נג-122 רע"א 7539/98
כפיה כלכלית ככפיה לעניין ביטול הסכם שנחתם עקב כפיה - מד-324 ע.א. 1569/93
ביטול הודעת ויתור של נושה שנחתמה לדרישת החייב כתנאי להחזרת חלק מהחוב בטענה שהתניית התשלום בהודעת הויתור מהווה כפיה - מד-324 ע.א. 1569/93
האם כפיה כלכלית הינה כפיה לענין סעיף 17 לחוק החוזים - לג-85 ע.א. 189/85
טענה של כפיה בשל נסיבות כלכליות - כח-210 ע.א. 11/84
חתימה על הסכם בעת קבלת מפתחות דירה מהקבלן כשלקונים היו קשיי דיור - כו-290 ע.א. 700/83

לחץ ואיומים


ביטול העברת רכוש של אשה לבעלה, עקב אילוץ וכפייה שהיו ביסוד ההסכמים בין הצדדים, ובדיקת האילוץ על יסוד נתונים סובייקטיביים - סז-249 בע"מ 1581/06
דחיית טענה של כפייה ועושק של עורכת דין שחתמה על מסמך למכירת דירה לטובת מי שבעלה, אף הוא עו"ד, מעל בכספו - נא-19 ע.א. 1912/93
כפייה שהופעלה על צד לחוזה לאחת חתימת החוזה אינה מהווה "כפייה" לצורך ביטול החוזה - מח-312 ע.א. 5493/95
טענת אילוץ בהסכם למכירת דירה - מז-75 ע.א. 1381/92
טענה שצד ג' הפעיל לחץ (כפיה) על צד א' למכור נכס לצד ב' כהגנה נגד אכיפת הסכם - מד-130 ע.א. 4804/92
דחיית טענה שחוזה נחתם בכפיה ואיומים - מ-390 ע.א. 1894+1986/90
ביטול בוררות בע"פ שנכפתה באיומים - לה-35 ע.א. 661/88
פסילתו של חוזה חדש שנחתם תחת איום לסגירת יריד - לד-342 ע.א. 8/88
טענה כי העברת ניירות ערך והקצאת מניות נעשו במרמה וכתוצאה מאילוץ וכפיה - לד-137 ע.א. 1/86
כפיה - לב-140 ע.א. 207/86
האם "איום" בפניה למשטרה ונקיטת הליכים פליליים מהווה חוסר תום לכ וכפיה - כו-248 ע.א. 784/81
ביטול הסכם והתחייבות חד צדדית שנעשו תחת לחץ ואיומים - כו-248 ע.א. 784/81

מפגש רצונות

כשהסכם אינו בר-אכיפה ניתן לתבוע במסגרתו תביעה כספית וסעד של עיקול זמני - נח-265 רע"א 6149/01
כשהנסיבות מראות שכוונתו היתה להתקשר - ב-345 ע.א. 379/67
אף כשההסכם לא הורה כיצד לבצע הוא יבוצע בדרך החוקית האפשרית - ב-346 ע.א. 379/67
אדם נתפס על מעשהו אם נתכוון לו - ב-345 ע.א. 379/67

סיכול

האם הפקעת חלק מחלקת מקרקעין מהווה סיכול חוזה של מכירת חלק מסויים מהקרקע לפי תסריט - ס-146 ע.א. 5628/99
חיוב בהשבה של תמורה למכונות כאשר היתה "אי התאמה" בשל ליקויים במכונות - נט-265 רע"א 893/02
טענת סיכול חוזה כאשר משרד הבטחון ביטל, עקב מלחמת המפרץ, הסכם למכירת מסכות אב"כ לא תקינות - נו-110 ע.א. 6328/97
סיכול חוזה - נא-66 ע.א. 1153/95
הגנת הסיכול מכח הדין בביטול חוזה - נ-74 ע.א. 95+6863/96/3402
ביטול הסכם עקב סיכולו - מט-57 ע.א. 6450+6766/93
סיכול חוזה לתת מתנה - מד-154 ע.א. 202/92
טענת סיכול הינה "טענת מגן" של המפר ולא טענת "חרב" של הצד הנפגע - לה-198 ע.א. 443/88
האם מחלה נפשית של המוכרת בגין מכירת הדירה מהווה סיכול - לא-69 ע.א. 1/84
האם הדרדרות נפשית של חולה עקב מכירת דירתו הינה אירוע שניתן לצפותו מראש - לא-69 ע.א. 1/84
חיוב צד לחוזה בהוצאות לא סבירות ע"י הרשויות כסיכול החוזה - ל-54 ע.א. 686/83
חתימת חוזה עם קבלן כאשר היה ידוע למזמין כי יש דייר על המקרקעין והלה מסרב להתפנות - כז-357 ע.א. 195/84
כעילה לבטלות חוזה - כו-42 ע.א. 345/82
אי השגת רשיון בניה כסיכול - כו-42 ע.א. 345/82
חוסר יכולת של קבלן לבנות בשל העדר רשיון - כה-388 ע.א. 291/82
סיכול - }כא{ האלמנטים שיש להוכיח בטענת סיכול -כא-238 ע.א. 79+466/80/773
סיכול חוזה - יג-227 ע.א. 186/77
טענת סיכול עקב מות צד להסכם - יב-18 ע.א. 865/76
- ו-175 ע.א. 398/71

סעיף שיפוט זר

הצורך לכבד תנייה מוסכמת לשיפוט ייחודי - נו-188 ע.א. 8835/99
סעיף שיפוט במדינת חוץ - לו-149 ע.א. 65/88
היקפו של סעיף בחוזה על שיפוט בחו"ל - כה-172 ע.א. 112/83
סעיף שיפוט זר - ו-309 ד"נ 8/72
עיכוב הליך זר - }ה{ אימתי - ה-147 ע.א. 318/70
יש בדרך כלל לתת לו תוקף - [ה-159 ע.א. 138/70; ה-311 ד.נ. 4/71; ]

עושק

כללי
ביטול ההסכם
העלאת הטענה והוכחתה
קושי כלכלי

כללי


טענת עושק של מי שחוייב לשלם לשדכן 100 אלף דולר על פי הסכם שחתם עם השדכן - מד-141 ע.א. 4839/92
בקשה לבטל הסכם גירושין בעילה של הטעייה, כפיה ועושק מצד הבעל - מד-330 ע.א. 5490/92
טענת סוכנות נסיעות כי חתמה על חוזה בנסיבות של "עושק" - מא-71 ע.א. 5652/90
דחיית טענה של טעות ועושק בחוזה למכירת דירה - לט-218 ע.א. 620/89
תוקפו של הסכם מכר מקרקעין שנחתם בין המנוח לבין המערערים שהיה תלוי בהם לאחר שהפעילו עליו השפעה בלתי הוגנת - לח-199 ע.א. 733/88
עושק בתנאי החוזה - לח-298 ע.א. 92/89
במכירת זכויות במקרקעין - לז-346 ע.א. 682/88
טענה לביטול הסכם פשרה בעילת עושק כשדרגת הנכות של הניזוק שונתה ע"י ביטו"ל מ-%0 ל-%100 - לג-163 ע.א. 226/87
עושק - לב-140 ע.א. 207/86
טענה של עושק ביחס להסכם שחתם גימלאי בעת יציאתו לגימלאות - כח-210 ע.א. 11/84
טענת עושק ביחס להסכם סופי שחתם מבוטח עם חברת הביטוח - כו-66 ע.א. 395/83
טענת עושק - כד-332 בר"ע 504/84
"חולשה שכלית" לענין טענת עושק - כב-346 ע.א. 10/81
טענת עושק בהסכם פשרה בתאונת דרכים - כא-290 ע.א. 624/80
עושק - יט-210 ע.א. 593/79
עושק - [טו-276 ע.א. 719/78; טו-322 ע.א. 682+691/79; ]

ביטול ההסכם


המעשים שיש בהם כדי להקים פגמים מסוג כפייה ועושק לביסוס הצדקה לביטול הסכם עקב קיומם של פגמים אלה - סג-298 ע.א. 5806/02
המועד שבו יש להודיע על ביטול הסכם בעילה שנחתם עקב כפיה ועושק - סג-298 ע.א. 5806/02
היסודות האובייקטיביים והסובייקטיביים הנדרשים לביטול הסכם בעילה של עושק שעניינו ניצול מצוקת המתקשר - מד-330 ע.א. 5490/92
ביטול חוזה על יסוד טענת עושק - כט-365 ע.א. 608+637/83
האם ניתן לבטל התחייבות חד צדדית בטענת עושק - כו-248 ע.א. 784/81
ביטול חוזה בטענת עושק ושאלת נטל ההוכחה - כד-107 ע.א. 146/81
ביטול חוזה בטענת עושק - }כב{ היסודות אותם יש להוכיח - כב-346 ע.א. 10/81

העלאת הטענה והוכחתה


דחיית טענה של כפייה ועושק של עורכת דין שחתמה על מסמך למכירת דירה לטובת מי שבעלה, אף הוא עו"ד, מעל בכספו - נא-19 ע.א. 1912/93
טענה של תושבי חוץ שמכרו דירה לעו"ד שייצג אותם ב"עיסקת קומבינציה" כי יש לבטל את הסכם המכר בגין הטעייה, כפיה או עושק - מג-104 ע.א. 5422/91
כשטוענים לביטול הסכם פשרה עם חברת ביטוח בטענת עושק המועלית לאחר זמן רב יקפיד ביהמ"ש במיוחד עם התובעים - לג-163 ע.א. 226/87
הצורך להוכיח שתנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה - כו-290 ע.א. 700/83
ביטול חוזה בטענת עושק ושאלת נטל ההוכחה - כד-107 ע.א. 146/81
מניעת המוכרת מלהגיש ראיות על טעות ועושק ואי קבלת הערעור כאשר החוזה כבר בוצע - כב-153 ע.א. 455/82
ביטול חוזה בטענת עושק - }כב{ היסודות אותם יש להוכיח - כב-346 ע.א. 10/81

קושי כלכלי


חתימה על הסכם ויתור עקב קשיים כלכליים - לד-66 ע.א. 627/85
קושי כלכלי ארעי אינו יוצר מצב של מצוקה - כו-290 ע.א. 700/83
חתימה על הסכם בעת קבלת מפתחות דירה מהקבלן כשלקונים היו קשיי דיור - כו-290 ע.א. 700/83

עכבון

השימוש בזכות העכבון צריך להיעשות בתום לב - ס-25 ע.א. 6492/00
זכות עכבון על בניינים שבנתה חברה קבלנית עבור המזמין - מה-226 רע"א 5095/93
זכות עכבון לפי סעיף 17 לחוק החוזים (תרופות) - מה-37 ע.א. 4387/91
זכות עכבון של צד להסכם שהופר בנכס של מפר ההסכם - לח-71 ע.א. 488/88
זכות עכבון עפ"י הסכם ביחס להפרש בין מחיר החוזה לבין מחיר המכירה אינה חלה על דרישה לפיצויים שטרם נתבעה בבימ"ש - לח-123 ע.א. 735/88

עקרון חופש ההתקשרות

טענת היורשים נגד "עיסקת מכר" שנעשתה בין אחד היורשים לבין אביהם המנוח - לח-298 ע.א. 92/89
היקפו של עקרון חופש ההתקשרות החוזית - לח-243 רע"א 2512/90
תביעת אלמנה לחלק מרכוש בעלה כאשר מספר שנים לפני כן חולק הרכוש בהסכמה בין כל היורשים, כולל האלמנה - לו-127 ע.א. 389/89
ביהמ"ש ימנע בהעדר עילה חוקית מלהתערב באופן ניהול ענייניהם של אגודות ספורט והתאחדויות ספורט - לב-67 ע.א. 496/88

פיצויים

כללי
אובדן רווח
איחור במסירת דירה
ביטול החוזה
הוכחת הנזק
הסכמי שווק, הפצה ואספקת סחורה
הפחתה ושערוך פיצויים מוסכמים
הפרת הסכם על ידי רשות
ואכיפת החוזה
חובת הקטנת הנזק
ירידת ערך הכסף
ליקויי בניה
מיסוי פיצויים
עוגמת נפש/נזק לא ממוני
פיצויים מוסכמים/סבירותם
שיעורם/ריבית והצמדה
שלילת פיצויים

כללי


פיצויים לרוכשי דירות כאשר שטח הדירות שנמסרו להם קטן מהשטח שהובטח במודעות שפורסמו בעתונות וכאשר התשריט המצורף לחוזה הרכישה אינו מפרט את גודל שטח הדירה - ע-61 ע.א. 7396/00 + 7298/00
"פיצויי קיום" בהפרת הסכם מכר דירה - סט-338 ע.א. 2251/05
נטל ההוכחה בתביעת סעד של פיצויים ללא הוכחת נזק בהפרת חוזה - סז-18 ע.א. 9005/03
פיצויים עקב ביטול רשות מכללא לשימוש במקרקעין - סו-243 ע.א. 8331/03
פיצויים בגין "חסר" בשטח הדירה, לעומת הפרוסקט, כאשר שטח הדירה תאם את המפרט בדירה, אך הוכח חוסר תום לב במו"מ מצד המוכרים - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
פיצויים בגין הפרת הבטחת נישואין, כאשר אחד מבני הזוג, או שניהם, נשואים לאחרים - סד-38 ע.א. 5258/98
דחיית טענה של "כפל פיצויים" בגין אותה עילה - סב-188 ע.א. 8800/99
פיצויים בהפרת הסכם - סא-229 ע.א. 8163/01 + 8002/01 + 7903/01
חיוב תנובה לשלם למחלקים פיצוי עבור הפקעת "קווי החלוקה" מהמחלקים ושיעור הפיצוי - סא-19 ע.א. 736/01 + 17/01 + 9425/00 + 7338/00
אכיפת הסכם ופיצוים על הפרת הסכם - סא-361 ע.א. 1518/01
פיצויי הסתמכות או פיצויי קיום בגין ניהול מו"מ שלא בדרך מקובלת ובתום לב - ס-179 ע.א. 8170/00 + 8144/00
חיוב בפיצויים ושיעור הפיצויים עקב אי קיום סעיף בהסכם מכר דירות בדבר העמדת חנייה מספקת לכל הדיירים - נט-58 ע.א. 9319/00
ביטול הסכם שלא כדין הגורר תשלום פיצויים - נט-311 ע.א. 8124/00
כשהסכם אינו בר-אכיפה ניתן לתבוע במסגרתו תביעה כספית וסעד של עיקול זמני - נח-265 רע"א 6149/01
תוספת מע"מ לשיעור הפיצוי שנפסק בגין ליקויי בנייה שדיירים יצטרכו לתקן - נז-123 ע.א. 1772/99
דחיית תביעה נגד מהנדס על יסוד הסכם בדבר פיקוח של המהנדס על ביצוע עבודות בנייה - נז-133 ע.א. 5609/97
שיעור הפיצויים עקב השתחררות מינהלית מהסכם - נו-110 ע.א. 6328/97
גובה הפיצויים עקב הפרת הסכם שכירות - נב-295 ע.א. 8729/96
המועד הקובע לעניין גובה הפיצויים בהפרת הסכם מכר מקרקעין - נא-168 ע.א. 95+8556/96/7017
פיצויים על גרימת נזק עקב אי גילוי פרטים מהותיים בעסקה של העברת זכויות במקרקעין - נ-238 רע"א 1473/97
ביטול חיוב כפול של דמי שכירות ראויים בעילה של עשיית עושר ולא במשפט ופיצויים מוסכמים בגין אי פינוי דירה בתום תקופת השכירות - נ-374 רע"א 7452/96
הוכחת קשר סיבתי בין הפרת הסכם לבין הנזק שנגרם - מו-104 ע.א. 2887/91
כאשר הוכח שהמוכרים הפרו חוזה בנושא מסויים זכאים הקונים לפיצויים גם אם לא הודיעו לפני כן למוכרים כי הם רואים בהם מפירי הסכם - מג-157 ע.א. 2776/91
פיצויים בגין הפרת חוזה מכר מקרקעין - מב-280 ע.א. 3023+5889/91
פיצויים בגין איחור בהשלמת עבודה לפי החוזה - מא-360 ע.א. 2333/90
פיצויים עבור הוצאות שהוציאו יזמים עבור חברה שהקימו - מ-204 ע.א. 3666+4012/90
פיצויים בגין מכירת קרקע לקונה ולאחר מכן בעדות לפני פקיד ההסדר טען המוכר שהקרקע היתה עזובה - לט-392 ע.א. 168/89
חילוט ערבון של מציע במכרז שהפר ההסכם מונע פיצויים על נזקים בנוסף לחילוט - לט-114 ע.א. 628+640/87
הוספת %30 לעלות תיקונים בדירה ע"י קבלן שנקבעה ע"י מומחה מוסכם כאשר נפסק פיצוי כספי - לט-216 ע.א. 450+459/87
פיצויים עקב הפרת הסכם - לח-122 ע.א. 614/89
בהפרת הסכם - לו-110 ע.א. 305/87
שעל קבלן לשלם לרוכשי דירות בשל אי רישום הדירות במועד - לה-356 ע.א. 718/88
חלוקת אחריות ביחס לנזק שנגרם עקב התקשרות בחוזה שנעשתה בעקבות מצג שוא - לד-50 ע.א. 714/87
בגין נזק שנגרם לרוכש מגרש שקבל רק מחצית המגרש כאשר הבעל חתם גם בשם אשתו והיא סרבה לממש את ההסכם - לד-358 ע.א. 771+772/86
בגין הפרת הסכם - לד-274 ע.א. 743/86
בשל מסירת דירה בת 4 חדרים במקום 5 חדרים בשטח זהה לאמור בהסכם - לג-198 ע.א. 675/86
מכירת דירה שלא ניתן עבורה היתר בניה מבלי להודיע זאת לקונה - לא-119 ע.א. 5/87
עבור עליית ערך דירה שהמוכרים רכשו ונאלצו להפר את החוזה עקב הפרת ההסכם לרכישת דירתם, ועבור הפיצויים שנאלצו לשלם עקב כך - ל-77 ע.א. 734/84
בשל הפרת זכ"ד ע"י רוכש דירה - כט-72 ע.א. 478/84
הסדר שמצא ביטוי מאוחר יותר בהסכם בטל אם ההסכם עימו בטל בשל אי חוקיות - כח-119 ע.א. 759/81
בשל הפרת הסכם למכירת דירה - כז-228 ע.א. 521/84
עקב אי רישום דירה ע"ש הקונים במועד שנקבע בחוזה - כו-216 ע.א. 281/83
כשהקונה הפר את ההסכם אולם המוכר,החזיק הן בנכס והן בתמורה - כו-101 ע.א. 216/83
על נזק למכונית והחיוב גם כאשר הבעלים לא תיקנו את הנזק - כד-338 ע.א. 652/82
עבור הפרת הסכם להצמדת גג לדירה - כד-243 ע.א. 348/81
עקב אי ביצוע הסכם לרכישת דירה ומקרקעין משנת 1943 - }כג{ 402 >כג<»«
ביטול חוזה שהיה תלוי בתנאי מתלה }כא{- כא-184 ע.א. 648/78
בשל הפרת הסכם למכירת דירה שבנייתה בוטלה - כא-178 ע.א. 571/80
בשל דחיית הצעה זולה במכרז של חברה פרטית - כא-20 ע.א. 207/79
צו מניעה זמני לאי מימוש ערבות בנקאית - כ-154 בר"ע 318/82
בשל הקטנת שטח הדירה שנמסרה לקונה - יח-290 ע.א. 707+713/78
פסיקת פיצויים גם עבור חקופת איחור שלאחר הגשת התביעה - יח-290 ע.א. 707+713/78
בשל אי השלמת הדירה - יז-338 ע.א. 348/79
שינויים בתכנית טיולים לחו"ל}טו{- טז-370 ע.א. 430/79
פיצויים עקב הפרת הסכם - טז-6 ע.א. 311/78
-טו-39 ע.א. 310/79
בשל הפרת חוזה - [יב-66 ע.א. 800/75; יב-585 ע.א. 25/77; ]
-יב-547 ע.א. 127/78
בגין פיגור בתשלום - יא-266 ע.א. 524/75
בהפרת התחייבות לעשות חוזה - ט-155 ע.א. 270/74
פצויים כשהסכום הוא קנס - ח-256 ע.א. 16/73
פצויים - [ח-85 ע.א. 615/72; ח-256 ע.א. 16/73; ח-351 ע.א. 195/74; ]
קנס - [ז-88 ע.א. 465/71; ז-284 ע.א. 305/72; ]
עקב נזק ממשי - ז-284 ע.א. 305/72
פיצויים על נזקים - [ד-7 ע.א. 443/68; ד-320 ע.א. 657/69; ]
פיצוי וקנס - }ד{ המבחן ביניהם - ד-38 ע.א. 100/69
על נזק ממשי - }ג{ להבדיל מקנס - ג-258 ע.א. 554/68
מצג שווא בתרמית - ג-59 ע.א. 130+139/68
נטל ההוכחה כי החיוב מהווה קנס ולא פיצוי על מי - ב-421 ע.א. 182/68
המבחן ביניהם - [ב-40 ע.א. 95/67; ב-421 ע.א. 182/68; ]
פיצוי וקנס - }א{ המבחן -[א-150 ע.א. 174/66; א-185 ע.א. 546/66; א-265 ע.א. 612/66; א-332 ע.א. 397/66; ]
על נזקים - א-346 ע.א. 419/66
בגין תרמית - א-452 ע.א. 133/67
בגין הפרה - }א{ שעורם - א-236 ע.א. 485/65

אובדן רווח


חיוב בנזקים עקב הפרת הסכם שיווק בלעדי של מוצר מסויים והוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין מניעת הרווחים של התובע - מג-365 ע.א. 1432/90
חיוב צד שהפר הסכם לרכישת משאית לטאטוא רחובות במלוא הרווח שנמנע מהצד השני - מא-93 ע.א. 1534/91
בגין אובדן רווח בעקבות ביטול הסכם עקב הפרה יסודית - לז-279 ע.א. 262/86
בגין הפסד רווח צפוי עפ"י אומדן גלובלי - לה-270 ע.א. 222/88
עבור אובדן רווח - לב-309 ע.א. 195/85
מניעת רווח - [א-98 ע.א. 73/66; א-185 ע.א. 546/66; ]
פיצויים בגין אובדן רווח כשבוטל ע"י עיריה הסכם לגרום לאישור תוכניות בניה - }לא{ 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
חיוב תנובה לשלם למחלקים פיצוי עבור הפקעת "קווי החלוקה" מהמחלקים ושיעור הפיצוי - סא-19 ע.א. 736/01 + 17/01 + 9425/00 + 7338/00
שיעור הפיצויים בגין נזק מסוג מניעת רווחים עקב הפרה יסודית של הסכם - נד-179 ע.א. 1229/97
פיצוי בגין ביטול הסכם שגרם הפסד שכ"ט לעו"ד - נג-203 ע.א. 395/96
פיצוי לזמרת בגין הפרת הסכם אמרגנות גם עבור תקופת ההסכם וגם עבור התקופה שלאחר תום ההסכם וגובה הנזק - נ-275 ע.א. 444+577/94
פיצוי בגין נזקים לדירה עקב העזובה בדירה שלא נמסרה לרוכש במועד בגין תביעות כספיות מופרזות של הקבלן - מט-210 ע.א. 4873/92+ 91+3958/ 5790
פיצויים עבור אבדן רווחים בגין הפרת הסכם כשסופק רכב לא תקין - לא-6 ע.א. 607/83
פיצויים בגין אובדן רווחים צפויים - }לא{ אופן חישובם - לא-230 ע.א. 646/85

איחור במסירת דירה


פיצויים מוסכמים בגין אי פינוי מושכר - סב-357 ע.א. 2273/02
כאשר איחור במסירת חזקה בנכס עולה על התקופה שלפי החוזה אינה מהווה הפרת חוזה - }סב{ זכאי התובע לפיצוי גם עבור "ארכת החסד" שבה אין האיחור מהווה הפרה - סב-258 ע.א. 6180/02 + 4525/02 + 4337/02
פיצויים בגין איחור במסירת דירה - נז-21 ע.א. 1632/98
פיצויים בגין פיגורים במסירת נכס - מט-44 ע.א. 1769/95
תשלום פיצוי מוסכם לכל יום של איחור במסירת הדירה מצטבר עם תשלום פיצויים מוסכמים>מא<מראש בגין הפרת ההסכם בגין אותו איחור - מא-230 ע.א. 4620/90
חיוב קבלן בפיצויים עבור ליקויי בניה, איחור במסירת הדירה, אי מתן חניה משותפת, החזר>מא<עלות ערבות בנקאית והוספת דירה בבנין - מא-146 ע.א. 4218/90
פיצויים בגין איחור במסירת דירות בשל עיכוב במתן היתר בניה, בשל ירידת גשמים - מ-53 ע.א. 345/89
בשל איחור במסירת דירה - מ-341 ע.א. 528/89
בגין הצורך לשערך תשלומים בתקופת האינפלציה עקב איחור במסירת דירה - מ-167 ע.א. 48/89
בגין איחור במסירת דירות ואי השלמת בניה - מ-232 ע.א. 202/89
אין לפסוק דמי שכירות בשל עיכוב במסירת דירה ללא הוכחת שיעור דמי השכירות - מ-341 ע.א. 528/89
עבור איחור במסירת דירות ע"י חברה קבלנית - לט-216 ע.א. 450+459/87
פיצויים עבור איחור במסירת דירה - לז-363 ע.א. 708/87
פיצוי חלקי בלבד עבור איחור במסירת חנות כאשר האיחור נגרם בחלקו בשל סלילת מדרחוב ע"י העיריה - לה-197 ע.א. 138/87
שיעור הפיצויים עבור אחור במסירת דירה - לב-39 ע.א. 769/86
שאלת הקשר הסיבתי בין הנזק לבין האיחור במסירת הדירה - לב-39 ע.א. 769/86
עבור איחור במסירת מבנה כשהתובעת לא חיברה את זרם החשמל למבנה - לא-170 ע.א. 698/85
תשלום פיצוי מוסכם עבור אי מסירת חנות במועד בשל אי קבלת רשיון בניה - ל-291 ע.א. 439/85
עקב אי העברת דירה לקונה במועד - כב-220 ע.א. 16/80
פיצויים מוסכמים עקב איחור במסירת החזקה ובהעברת הבעלות בדירה - יח-290 ע.א. 707+713/78
בשל נזק שנגרם עקב סרוב התובע להעביר הבעלות - יח-7 ע.א. 288/80
בשל איחור במסירת הדירה - יז-338 ע.א. 348/79
פיצוי כפול בגין כל יום של אי מסירת חזקה ובגין הפרת ההסכם והצמדת הפיצוי - טז-375 ע.א. 433/79
עקב אי העברת דירה במועד - }יא{ 357 >יא<»המ' 166/77«

ביטול החוזה


ביטול הסכם קבלנות לבניית מבנים עקב הפרת ההסכם ע"י הקבלן, אינה מונעת חיוב הקבלן בפיצויים הקבועים בהסכם בשל איחור בהשלמת הבנייה שנמסרה בינתיים לקבלן אחר - סג-168 ע.א. 4162/02
מי שפעל על פי סעיף בהסכם הקובע את דרך ביטול ההסכם למרות שלמעשה הופר ההסכם אינו יכול לתבוע פיצויים לפי סעיף בהסכם הדן בהפרת ההסכם - נה-360 ע.א. 6422/98
שיעורם בביטול הסכם - לח-371 ע.א. 1046/90
עקב ביטול חוזה לרכישת דירה מקבלן בשל מגורים בדירה פגומה עד מועד ביטול ההסכם - לז-52 ע.א. 687/89
בגין אובדן רווח בעקבות ביטול הסכם עקב הפרה יסודית - לז-279 ע.א. 262/86
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
סכום הפיצויים כשהשותף חתם על חוזה ללא סמכות - }כט{ עפ"י הנזק עקב ביטול החוזה ולא עפ"י הנזק עקב מו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
כשהחוזה בוטל עקב תרמית וחוסר תום לב - כט-134 ע.א. 49/83
בגין ביטול חוזה להספקת סחורה בשיעור ההפרש בין התמורה לבין השווי ביום הביטול - כט-188 ע.א. 440/85
אין לפסוק פיצויים מוסכמים עפ"י הסכם בלתי חוקי שבוטל - כח-119 ע.א. 759/81
חיוב במע"מ על פיצויים שנפסקו עקב ביטול חוזה - כו-293 ע.א. 651/81
עקב ביטול חוזה - יח-108 ע.א. 373/80
נזק שלאחר ביטול החוזה - ח-141 ע.א. 69/72

הוכחת הנזק


אין לפסוק דמי שכירות בשל עיכוב במסירת דירה ללא הוכחת שיעור דמי השכירות - מ-341 ע.א. 528/89
בשל עוגמת נפש כאשר רק חלק מהתובעים הוכיחו זאת - לח-130 ע.א. 86+209/87/867
אי פסיקת פיצויים בגין ליקויים בבניה כשהנזק לא הוכח - לז-363 ע.א. 708/87
אי פסיקת פיצויים עקב ביטול חוזה בגין תשלום דמי פיתוח ותשלום לחברת חשמל כשלא הוכח שלא ניתן לקבל כספים אלו חזרה - לד-325 ע.א. 63/87
אי פסיקת פיצויים בשל גביית תשלום נמוך יותר עבור עריכת ארועים ע"י חברת ניהול כאשר לא הוכח הנזק שנגרם עקב כך - לא-23 ע.א. 444/85
אי פסיקתם כשלא הוכח נזק - כח-365 ע.א. 40/85
האם ניתן לחייב פיצויים עפ"י סעיף 13 לחוק התרופות בשל נזק ממוני שקשה להוכיחו - }לא{ 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
נטל ההוכחה בתביעת סעד של פיצויים ללא הוכחת נזק בהפרת חוזה - סז-18 ע.א. 9005/03
הוכחת הנזק בתביעת פיצויים על הפרת חוזה - נו-18 ע.א. 3846/98
הוכחת הנזק לצורך פיצוי בהפרת הסכם - נא-93 ע.א. 4579/96
הוכחת הנזק בתביעת פיצויים בגין הפרת חוזה - נ-221 רע"א 1135/97
הצורך להוכיח את הנזק הנתבע עקב הפרת חוזה ואת שיעורו - מב-90 ע.א. 294/92
הצורך להוכיח נזק הנובע מתשלום ריבית חריגה עקב איחור בקבלת תשלום לפי חוזה ->מא< 360,359 >מא<[מא 359»ע.א. 616/89«;מא 360»ע.א. 2333/90«;]
קביעת שיעור הנזק עקב הפרת חוזה כשלא הוצגו הנתונים המלאים - מ-69 ע.א. 277/89
מכירת דירה במחיר נמוך יותר אינה ראייה על גובה הנזק בגין ליקויי בניה - לז-363 ע.א. 708/87
ניתן להוכיח גובה הוצאות ונזקים בעדויות בע"פ ללא הגשת קבלות - לה-43 ע.א. 195/88
שאלת הקשר הסיבתי בין הנזק לבין האיחור במסירת הדירה - לב-39 ע.א. 769/86
כדי לקבל פיצוי עבור התייקרות עקב אי סיום עבודה במועד יש צורך בהוכחה מלאה של הנזק - לב-375 ע.א. 758/85
העדפת הערכת שמאי של חברת הביטוח כאשר המבוטח לא הגיש קבלות אלא אומדן - לב-276 ע.א. 15/86
שינוי חזית להוכחת הנזק הממשי אינו מהווה זניחה של תביעה לפיצויים מוסכמים - לא-69 ע.א. 1/84
פסיקת מלוא הפיצויים מוסכמים עקב הפרת הסכם ללא צורך בהוכחת הנזק - }כט{ 363 >כט<
מוסכמים - }כו{ הצורך להוכיח בראיות כי אינם סבירים - כו-50 ע.א. 476/82
מהו התאריך הקובע לצורך חישוב הנזקים - כה-279 ע.א. 462/81
הצורך להוכיח בבירור את הנזק הפונקציונלי לדירה עקב הקטנת שטחה - כד-219 ע.א. 689/81
הצורך להוכיח שפיצויים מוסכמים אינם סבירים - כא-264 ע.א. 200/81
חילוט רכוש במקרה של הפרה עפ"י ההסכם רק ביחס סביר לנזק - יח-115 ע.א. 596/79
הוכחת שיעור הנזק בהפרת חוזה - יח-4 ע.א. 162+163/79
מידת ההוכחה הדרושה לקבלת פיצויים לפי סעיף 10 לחוק התרופות - יז-118 ע.א. 355/80
סמליים במקום שלא הוכח הנזק - ט-42 ע.א. 140/73
הוכחת שיעור הנזק - ז-122 ע.א. 491/71

הסכמי שווק, הפצה ואספקת סחורה


זכות הפצה אינה זכות קניינית גם אם בהסכם צויין במפורש כי מדובר בזכות קניינית - נו-6 ע.א. 2850/99
חיוב בנזקים עקב הפרת הסכם שיווק בלעדי של מוצר מסויים והוכחת הקשר הסיבתי בין ההפרה לבין מניעת הרווחים של התובע - מג-365 ע.א. 1432/90
בתקופה לה זכאים לפיצוי בגין הפרת הסכם להספקת מוצרים - מ-69 ע.א. 277/89
פיצויים בגין אספקת מרצפות פגומות - לט-389 ע.א. 108/89
פיצויים בגין הפרת הסכם בין סוכני שיווק לבין יצרנים שלפיו התחייבו המשווקים שלא לשווק תוצרת מתחרה - לז-282 ע.א. 605/88
פיצויים בגין הפסקת ייצוג בלעדי למכירת תרופות בישראל - לו-132 ע.א. 442/85
תשלום פיצויים בגין הזמנת סחורה שיוצרה אך לא נלקחה ע"י המזמין - לא-340 ע.א. 127/86
פיצויים בגין אספקת אדמה "מזיקה" למגדל פרחים - ל-258 ע.א. 509/83
בשל אי הספקת מנוף במועד - כו-155 ע.א. 316/83
בהספקת מלגזה משנת ייצור השונה מהמוסכם - כד-297 ע.א. 437/81
בהספקת מכונה השונה מהמוזמן - כד-303 ע.א. 65/84
עקב אי הספקת סחורה ע"י חברה גרמנית - }כא{ עפ"י חוק מכר טובין בינ"ל - כא-68 ע.א. 815/80

הפחתה ושערוך פיצויים מוסכמים


הפחתת סכום פיצוי חוזי כאשר ניתן שטר להבטחת הפיצוי והתביעה היא עפ"י השטר בו צויין כי ניתן בהתאם לחוזה השכירות - נ-285 ע.א. 5939/96
הפחתת "הפיצוי היומי" בהפרת הסכם לפי סעיף 15(א) לחוק התרופות כאשר הפיצויים נקבעו ללא יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש - מג-135 ע.א. 539/92
תשלום מלוא הפיצויים המוסכמים בהפרת חוזה - מב-28 ע.א. 5559/91
הפחתת פיצויים מוסכמים לפי סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) - מב-134 ע.א. 4481/90
הפחתת שיעור הפיצויים המוסכמים בחוזה - מא-243 ע.א. 1932/90
הפחתת סכום הפיצויים המוסכמים - מ-138 ע.א. 4329/90
הפחתת סכום הפיצוי המוסכם לרמה שהיתה סבירה בעת כריתת החוזה - מ-396 ע.א. 18/89
אי שיערוך פיצויים מוסכמים שלא נקבע לגביהם שיערוך בחוזה - מ-263 ע.א. 216/90
ביטול סעיף פיצויים מוסכמים בסכום גבוה ביותר - לט-98 ע.א. 701+704/88
פסיקת פיצויים מוסכמים בשווי מחצית הסכום הנקוב בהסכם - לו-281 ע.א. 498/88
פיצויים מוסכמים - }לא{ בשיעור של %20 מערך הדירה - האם הם סבירים או שיש להפחיתם - לא-69 ע.א. 1/84
הפחתת שיעור פיצויים מוסכמים למחצית בהתחשב בשיעור הנזק הצפוי בעת כריתת החוזה - לא-259 ע.א. 53/86
שיערוך פיצויים מוסכמים ע"י ביהמ"ש - ל-291 ע.א. 439/85
הפחתת שיעור פיצויים מוסכמים שנקבעו בשיעור של %25 מערך החוזה - ל-82 ע.א. 313/85
שיערוך פיצויים מוסכמים שלא נקבע להם שיערוך בחוזה מיום ההפרה בלבד - כח-5 ע.א. 532/83
מוסכמים - }כז{ הפחתת שיעורם - כז-299 ע.א. 524/83
פיצויים מוסכמים - }כו{ הפחתתם וקביעת מועד ההצמדה - כו-216 ע.א. 281/83
שיערוך פיצויים מוסכמים שנקבעו בחוזה - כד-58 ע.א. 703/83
הפחתת השיעור של פיצויים מוסכמים - כד-196 ע.א. 126/84
מוסכמים - }כג{ הפחתתם לגובה הנזק הממשי - כג-69 ע.א. 795+748/80
גובהם - ט-342 ע.א. 19/74
הפחתתם - ג-50 ע.א. 350/68

הפרת הסכם על ידי רשות


חיוב עיריה בפיצויים בשל הפרת הסכם עם יזמים שכלל התחייבות לכלול בניית בית מלון בתכנית בנין עיר - מ-204 ע.א. 3666+4012/90
בגין צו הפסקת עבודה שניתן ע"י עיריה שלא כדין - לט-372 ע.א. 930+1003/90
למועמדים שנתקבלו לאגודה שיתופית שסרבה לקבלם במועד מאוחר יותר - כו-108 ע.א. 304/83
עקב הפרת זכות מונופולין שהעניקה מועצה מקומית לבעל חנות - כב-174 ע.א. 394/82
פיצויים בגין אובדן רווח כשבוטל ע"י עיריה הסכם לגרום לאישור תוכניות בניה - }לא{ 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
שיעור הפיצויים בגין הפרת הסכם ע"י עיריה ומשקלו של אינטרס הציבור לענין זה - }לא{ 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
פיצויים עקב הפרת הסכם להענקת קרקע חליפית עבור קרקע שהופקעה - נא-168 ע.א. 95+8556/96/7017
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
תביעת פיצויים בגין הפרת התחייבותה של הסוכנות, לאחר פינוי ימית לאשר משפחה כמועמדים לישוב אחר - לו-232 ע.א. 392+410/89

ואכיפת החוזה


תביעת פיצויים ואכיפה בהפרת הסכם - נג-343 ע.א. 3668/98
כאשר לא ניתן לאכוף את החוזה - כ-258 ע.א. 825/79
סמכות ביהמ"ש לפסוק פיצויים וגם אכיפה - יז-98 ע.א. 672+673/79
אכיפת סעיף פיצויים בהסכם - טז-6 ע.א. 311/78
אכיפת תנאי בחוזה וגביית פיצוי עבור הפרתו אינן סותרות זו את זו - טו-39 ע.א. 310/79
תביעה לפיצויים - }ד{ האם היא מותירה מקום לביצוע בעין - ד-382 ע.א. 105/70
בנוסף לביצוע בעין - [ג-28 ע.א. 248/68; ג-202 ע.א. 423/68; ]
תביעה לפיצויים נוסף לביצוע בעין תיתכן מתי - ב-372 ע.א. 426/67
בנוסף לביצוע בעין בגין איחור - א-283 ע.א. 495/66

חובת הקטנת הנזק


נטל ההוכחה כי ניתן היה להקטין את הנזק בתביעת פיצויים - }נד{ /נד-179 ע.א. 1229/97
חובת הנפגע בהפרת הסכם להקטין את הנזק - נא-168 ע.א. 95+8556/96/7017
טענת המנעות מהקטנת הנזק עקב אי ביטול ההסכם מיד עם גילוי הפרתו - לז-282 ע.א. 605/88
החובה להקטין את הנזק - לג-342 ע.א. 660/86
האם קיימת חובת הקטנת הנזק כאשר היתה הפרה צפויה - לב-309 ע.א. 195/85
נטל ההוכחה כי הנפגע לא עשה די להקטנת הנזק מוטל על הטוען זאת - לא-230 ע.א. 646/85
אין חובה לגרום להקטנת הנזק בשל קנסות על אי תשלום מע"מ במועד ע"י ביצוע התשלום ע"י הצד שאינו חייב בו - כט-243 ע.א. 76/85
נטל הראיה על היכולת למקטין הנזק מוטל על הטוען - כה-279 ע.א. 462/81
הקטנת הנזק - יא-310 ע.א. 265/76
הקטנת הנזק - ז-122 ע.א. 491/71

ירידת ערך הכסף


על ירידת ערך הכסף והפסדי התייקרות עפ"י ידיעה שיפוטית - יז-118 ע.א. 355/80
דרישה לפיצוי ירידת ערך הכסף כאשר המוכר עיכב ביצוע העיסקה - יא-244 ע.א. 252/76
שיערוך כסף שירד מערכו - ט-378 ע.א. 682/74

ליקויי בניה


פיצויים בגין ליקויים בדירות ותיקון הליקויים לא ע"י הקבלן שבנה את הדירות - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
פיצויים בגין ליקויים בדירה וחסר בשטחה מגיעים גם למי שכבר מכרו את הדירות - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
פיצויים בגין ליקויי בנייה - }סא{ 372 >סא< »ע.א. 9085/00 + רע"א 478/01«
פיצויים לרוכשי דירות בגין ליקויי בנייה - ס-102 ע.א. 7219/00 + 6092/00
פיצויים בגין ליקויי בנייה בדירה למי שמכר את דירתו לאחר הגשת התביעה - ס-163 ע.א. 8265/96
מו"מ ממושך המבשיל לכדי הסכם - ס-179 ע.א. 8170/00 + 8144/00
פיצוי בגין הנזק לרכוש המשותף לדיירים שתבעו לפי חלקם ברכוש המשותף - נז-123 ע.א. 1772/99
זכותם של דיירים לקבל פיצוי מהקבלן בגין ליקויי בנייה גם אם לא שלחו הודעה בתוך המועד הקבוע בהסכם על הליקויים בבנייה - נז-125 ע.א. 2299/99
ויתור דיירים מחוסר ברירה על תביעות נגד קבלן המשמש "חברה משכנת" במסגרת קבלת הסכמה של הקבלן למכור את הדירה לאחרים אינו מונע את התביעה בגין ליקויי בנייה - נז-125 ע.א. 2299/99
דחיית תביעה נגד מהנדס על יסוד הסכם בדבר פיקוח של המהנדס על ביצוע עבודות בנייה - נז-133 ע.א. 5609/97
פיצויים בגין ליקויים בדירה ישולמו גם למי שהספיקו למכור את דירותיהם - מח-122 ע.א. 472+553/95
פיצויים בגין ליקויי בניה - מח-71 ע.א. 93+6025/92/30+550
פיצוי בגין "חסר" בשטח הדירה שנרכשה לעומת השטח המובטח - מח-71 ע.א. 93+6025/92/30+550
אימתי יתן ביהמ"ש למוכר דירה את הזכות לתקן בעצמו ליקויים שנתגלו בדירה ואימתי יפסוק פיצויים והקונה יתקן את הליקויים - מח-122 ע.א. 472+553/95
פיצויים בשל ליקויי בניה - מז-14 ע.א. 148/89
השבת כספים ופיצויים לרוכשי דירות שנתגלו בהן פגמים - מז-13 ע.א. 148/89
פיצוי לתיקון ליקויי בנייה ופיצוי בגין ירידת ערך הדירה אינם מהווים פיצוי כפול על אותו נזק - מג-302 ע.א. 4445/90
כאשר חוזה קובע כי על ליקויים בבנייה יש לשלוח הודעה בכתב יזכו התובעים בפיצויים גם אם לא שלחו הודעה אם הקבלן ידע על הליקויים - מג-302 ע.א. 4445/90
אין ביהמ"ש שלערעור מתערב בעניין סכום פיצוי שנקבע בגין עגמת נפש עקב ליקויי בנייה של דירה - מג-302 ע.א. 4445/90
פיצוי בגין ליקויי בנייה ועגמת נפש - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
חיוב קבלן בפיצויים עבור ליקויי בניה, איחור במסירת הדירה, אי מתן חניה משותפת, החזר>מא<עלות ערבות בנקאית והוספת דירה בבנין - מא-146 ע.א. 4218/90
תביעה נגד קבלן בגין ליקויי בניה כשלא ניתנה הודעה על אי התאמה - לט-71 ע.א. 559/87
פיצויים לדייר בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף רק בגין חלקו היחסי - לט-71 ע.א. 559/87
פיצויים בגין ליקויי בניה ובגין סבל ועוגמת נפש לרוכשי דירה - [לט-178 ע.א. 353/88; לט-312 ע.א. 611/89; ]
חיוב קבלן בתיקון ליקויי בניה עפ"י חוו"ד של מומחה מוסכם - לט-396 ע.א. 646/88
אי פסיקת פיצוי עבור נזק לא ממוני לדיירים בגין ליקויי בניה - לט-216 ע.א. 450+459/87
עקב ביטול חוזה לרכישת דירה מקבלן בשל מגורים בדירה פגומה עד מועד ביטול ההסכם - לז-52 ע.א. 687/89
מכירת דירה במחיר נמוך יותר אינה ראייה על גובה הנזק בגין ליקויי בניה - לז-363 ע.א. 708/87
לקוני דירות בשל פגמים בדירותיהם - לה-291 ע.א. 101/88
בגין פגמים בדירה שנקנתה מקבלן - לה-63 ע.א. 629/87
פיצויים עבור ליקויי רטיבות שמנעו שימוש בחלק מן הדירה - לב-39 ע.א. 769/86
פיצויים בגין עגמת נפש עקב ליקויים בבניה - לב-39 ע.א. 769/86
פיצויים בגין ליקויים בבניה שלא דווחו במסגרת מסמך "התיקונים השנתיים" שבו הוצהר כי הרשימה הינה מלאה - לב-39 ע.א. 769/86
בגין ליקויים בבניה בניגוד לדרישות החוקיות ונזקים שנגרמו בעטיים - לא-119 ע.א. 5/87
חיוב חברת בניה לשלם לרוכשי דירות פיצוי בשווי דירות דומות כאשר בוטל הסכם בשל פגמים בדירות - כט-6 ע.א. 573/84
חיוב חברה ומנהלה בפיצויים עקב פגמים בבניית בית משותף - כא-395 ע.א. 9/81

מיסוי פיצויים


ניכוי המס מסכום המשולם כפיצויים בגין הפרת הסכם - לא-6 ע.א. 607/83
חיוב במע"מ על פיצויים שנפסקו עקב ביטול חוזה - כו-293 ע.א. 651/81

עוגמת נפש/נזק לא ממוני


פיצוי בגין ליקויי בנייה ועגמת נפש - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
מתי ניתן לפסוק פיצויים בשל "עגמת נפש" לחברה - מ-53 ע.א. 345/89
פיצויים בגין ליקויי בניה ובגין סבל ועוגמת נפש לרוכשי דירה - [לט-178 ע.א. 353/88; לט-312 ע.א. 611/89; ]
אי פסיקת פיצוי עבור נזק לא ממוני לדיירים בגין ליקויי בניה - לט-216 ע.א. 450+459/87
שיעור הפיצויים בגין נזק לא רכושי עקב נזקים בביצוע עבודות בניה - לח-163 ע.א. 552/88
בשל עוגמת נפש כאשר רק חלק מהתובעים הוכיחו זאת - לח-130 ע.א. 86+209/87/867
פסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש עקב ביטול חוזה בנוסף לפיצויים המוסכמים - לו-281 ע.א. 498/88
בגין עוגמת נפש - לו-362 ע.א. 1371/90
פיצויים בגין עגמת נפש עקב ליקויים בבניה - לב-39 ע.א. 769/86
פיצויים עבור נזקים לא ממוניים עקב הפרת הסכם לרכישת דירה - ל-77 ע.א. 734/84
על עגמת נפש עקב הפרת חוזה בעסקת רכישת רכב - }יח{ 175>יח<»המ' 400/81«

פיצויים מוסכמים/סבירותם


הפחתת פיצויים שנקבעו בהסכם ללא יחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו - סב-188 ע.א. 8800/99
פיצוי בשל פיגור ברישום העברת נכס במרשם המקרקעין - נז-379 ע.א. 410/00
פיצויים מוסכמים - נו-18 ע.א. 3846/98
פיצוי מוסכם בהפרת הסכם - נו-346 ע.א. 00+5872/99/751
דחיית בקשה להפחית מהפיצוי המוסכם בהפרת הסכם - נה-378 ע.א. 7033+7070/98
אי פסיקת פיצויים מוסכמים שנתבעו "לחילופין" כאשר נתקבלה התביעה הראשית - נג-131 ע.א. 2036/94
הפחתת פיצויים מוסכמים כאשר ניתן שטר להבטחת הפיצויים המלאים ומדובר ב"צדדים קרובים" - נב-377 דנ"א 258/98
מבחן הציפיות לענין גובה הנזק שנגרם עקב הפרת הסכם - נא-168 ע.א. 95+8556/96/7017
ביטול סעיף פיצויים שאינו עומד ביחס סביר לנזק שניתן היה לצפותו מראש - נא-283 ע.א. 6181/93
פיצויים מוסכמים או פיצויים רגילים על שיעורי הנזק שנגרמו בהפרת חוזה - מח-136 ע.א. 2981/92
תשלום פיצויים מוסכמים בהפרה יסודית כאשר התנייה אינה גורפת - מב-324 ע.א. 3745/92
שאלת סבירות הפיצויים המוסכמים לעניין הפחתתם לפי סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות בשל>מב<הפרת חוזה) - מב-324 ע.א. 3745/92
פיצוי מוסכם להפרת הסכם - מב-90 ע.א. 294/92
חיוב בתשלום פיצויים מוסכמים כאשר חל איחור של למעלה מ-5 שנים ברישום דירה ע"ש>מב<הקונה - מב-134 ע.א. 4481/90
המועד הקובע לעניין היעדר יחס סביר בין הפיצוי המוסכם לבין הנזק הצפוי הוא מועד>מב<כריתת החוזה - מב-134 ע.א. 4481/90
תשלום פיצוי מוסכם מראש בגין איחור בתשלום המוסכם בחוזה מכר דירה - מא-230 ע.א. 4620/90
תשלום פיצוי מוסכם לכל יום של איחור במסירת הדירה מצטבר עם תשלום פיצויים מוסכמים>מא<מראש בגין הפרת ההסכם בגין אותו איחור - מא-230 ע.א. 4620/90
תשלום ריבית גבוהה בגין פיגורים הינו פיצוי מוסכם - מ-396 ע.א. 18/89
כשקיימים 2 סעיפי פיצויים מוסכמים שאינם מוציאים זה את זה ניתן לתבוע את שניהם - לט-114 ע.א. 628+640/87
חיוב מפר הסכם בתשלום הפיצוי המוסכם ששילם הצד השני ללא התדיינות משפטית בגין חוזה אחר שחתם ושהופר על ידו - לט-231 ע.א. 329/89
קבלת פיצויים מוסכמים בתביעה בבימ"ש מונעת קבלת פיצויים נוספים בגין אותה עילה גם ביחס לתקופה שלאחר פסה"ד - לז-362 ע.א. 476/88
פסיקת פיצויים בגין עוגמת נפש עקב ביטול חוזה בנוסף לפיצויים המוסכמים - לו-281 ע.א. 498/88
אי פסיקת פיצויים בגין הפרה כאשר בחוזה הקובע פיצוי מוסכם לא נרשם סכום הפיצוי - לה-267 ע.א. 758+804/87
חיוב מוכר דירה בפיצויים מוסכמים בגין הפרה יסודית למרות שהקונה עיכב כספים בידיו-לג-345 ע.א. 166/87
אי פסיקת פיצויים מוסכמים בגין אחור בתשלום בשל היות הפיצוי ללא יחס סביר לנזק - לב-120 ע.א. 111/84
שינוי חזית להוכחת הנזק הממשי אינו מהווה זניחה של תביעה לפיצויים מוסכמים - לא-69 ע.א. 1/84
קביעת מועד ההצמדה של הפיצוי המוסכם ממועד ההפרה ולא ממועד פסה"ד - לא-157 ע.א. 72/86
פיצויים מוסכמים שנקבעו בתניה גורפת בגין כל הפרה של תנאי עיקרי - לא-69 ע.א. 1/84
פיצויים מוסכמים - }לא{ בשיעור של %20 מערך הדירה - האם הם סבירים או שיש להפחיתם - לא-69 ע.א. 1/84
פיצוי מוסכם של תשלום ריבית %10 לחודש על הסכום שיש להשיבו עקב ביטול ההסכם - לא-102 ע.א. 21/85
תשלום פיצוי מוסכם עבור אי מסירת חנות במועד בשל אי קבלת רשיון בניה - ל-291 ע.א. 439/85
טענה לתנאי מתלה מכללא בנוגע לתשלום פיצויים מוסכמים - ל-291 ע.א. 439/85
פסיקת מלוא הפיצויים מוסכמים עקב הפרת הסכם ללא צורך בהוכחת הנזק - כט-363 ע.א. 795/86
מוסכמים כשהיתה הפרה הדדית - כט-38 ע.א. 406/82
חיוב בפיצויים מוסכמים בתוספת הוצאות נסיעה לחו"ל של עו"ד - }כט{ ושכ"ט כשהחוזה בוטל - כט-348 ע.א. 149+360/84
סבירותם של פיצויים מוסכמים שנקבעו בחוזה - כח-5 ע.א. 532/83
הוראות סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות) בענין תניה גורפת אינן חלות על תניה בענין פיצויים מוסכמים - כח-5 ע.א. 532/83
אין לפסוק פיצויים מוסכמים עפ"י הסכם בלתי חוקי שבוטל - כח-119 ע.א. 759/81
פיצויים מוסכמים - }כו{ הפחתתם וקביעת מועד ההצמדה - כו-216 ע.א. 281/83
מוסכמים - }כו{ הצורך להוכיח בראיות כי אינם סבירים - כו-50 ע.א. 476/82
חיוב בתשלום פיצויים מוסכמים בשל הסרת הסקה, פרוק מרפסת סגורה ואי רישום דירה במועד - כו-36 ע.א. 572/83
הצמדה חלקית בלבד של פיצויים מוסכמים - כו-88 ע.א. 451/83
העלאת הטענה ששיעור הפיצויים המוסכמים מופרז רק בשלב הערעור - כו-36 ע.א. 572/83
מוסכמים - }כה{ סבירותם - כה-373 ע.א. 630/84
מוסכמים - }כה{ כשהמוכר לא מלא אחר תנאי מקדמי למסירת הממכר לבדיקה - כה-354 ע.א. 450/83
מוסכמים - }כה{ הבא לערער עליהם חייב להזכיר זאת במפורש בכתב הטענות - כה-373 ע.א. 630/84
מוסכמים - כה-31 בר"ע 580/84
סכום שהוסכם על חילוטו במקרה של הפרה כפיצויים מוסכמים - כד-380 ע.א. 228/83
סבירותו של סעיף פיצויים מוסכמים המהווה תנאי גורף - כד-196 ע.א. 126/84
מוסכמים בלבד כשלא הוכח הנזק הממשי - כג-101 ע.א. 649+515/82
מוסכמים - [כג-20 ע.א. 264/83; כג-69 ע.א. 795+748/80; כג-101 ע.א. 649+515/82; ]
הצורך להוכיח שפיצויים מוסכמים אינם סבירים - כא-264 ע.א. 200/81
פיצויים מוסכמים עקב איחור במסירת החזקה ובהעברת הבעלות בדירה - יח-290 ע.א. 707+713/78
פיצויים מוסכמים - יח-375 ע.א. 265+260/80
סעיף פיצויים מוסכמים חל למרות היותו תניה גורפת - יח-290 ע.א. 707+713/78
תשלום פיצויים מוסכמים עקב הפרת הסכם - יז-109 ע.א. 741/79
מוסכמים שנקבעו ללא יחס סביר לנזק המצופה - יב-284 ע.א. 143/77
בגין הפרת הסכם כשבהסכם יש סעיף פיצויים קבועים מראש - יב-284 ע.א. 143/77
קבועים ומוערכים מראש - יא-338 ע.א. 571/76
מוסכמים מראש - [ט-134 ע.א. 443/74; ט-156 ע.א. 487/74; ט-175 ע.א. 537/74; ]
פיצויים קבועים - ה-299 ע.א. 390/70
פיצויים קבועים מראש מתי יהוו קנס - ד-136 ע.א. 186/69
קבועים ומוסכמים מראש - ג-202 ע.א. 423/68
פיצויים קבועים מראש מתי יהוו קנס - [ב-41 ע.א. 95/67; ב-223 ע.א. 273/67; ב-421 ע.א. 182/68; ]

שיעורם/ריבית והצמדה


הפרת חוזה ושיעור הפיצויים בגין ההפרה - סב-201 רע"א 3557/02
גובה הפיצויים כאשר הופר הסכם ע"י מוכר דירה, שמכר אותה לאחרים במחיר גבוה מהמחיר המוסכם בחוזה שבוטל - סא-389 רע"א 2371/01
שיעור הפיצוי בגין הפרת הסכם וביטולו והתייחסות לפיצוי המוסכם - נח-227 ע.א. 3026/98
חישוב פיצויים הדדיים בהפרה הדדית של ההסכם - נא-101 ע.א. 3940/94
חישוב שיעורי פיצויים בהפרת חוזה והעמדת המקיים במצב בו היה אילו קויים החוזה - נ-74 ע.א. 95+6863/96/3402
שיעור הפיצויים בהפרת הסכם - מח-188 ע.א. 5606/94
פיצויים מוסכמים או פיצויים רגילים על שיעורי הנזק שנגרמו בהפרת חוזה - מח-136 ע.א. 2981/92
גובה הפיצוי לאדריכל עקב הפרת הסכם לשכ"ט - מח-227 ע.א. 3055+3197/93
ריבית והצמדה בפיצויי נזיקין עקב פגמים בביצוע חוזה קבלנות - מו-67 ע.א. 5818/90
הפיצוי בהפרת הסכם למכירת מקרקעין הינו שוויים בעת ההפרה ולא התמורה ששולמה - מג-174 ע.א. 386+485/90
גובה הפיצויים בהפרת הסכם מכר מקרקעין - מג-297 ע.א. 1315/90
חיוב קונה דירה שהפר הסכם בתשלום ההפרש בין המחיר שהושג בפועל ממכירת הדירה למחיר החוזה - לט-340 ע.א. 84/89
שיעורם בביטול הסכם - לח-371 ע.א. 1046/90
חיוב בריבית גם כאשר הדבר לא נתבקש בכתב התביעה - לח-163 ע.א. 552/88
חישוב שווי הנכס ביום הביטול לצורך פיצויים לפי סעיף 11(א) לחוק החוזים - לו-114 ע.א. 146/88
הצמדת סכום הפיצויים בשל אי הצמדת שטח לדירה ממועד התשלום העיקרי ולא ממועד התשלום הסופי - לה-66 ע.א. 794/86
קביעת פיצוי כללי בשיעור של %50 מהנזק הממשי - לד-290 ע.א. 610/85
פיצויים בשל הפרת הסכם לרכישת דירה בשיעור ההפרש בין המחיר החוזי לערך הדירה בסמוך לביטול ההסכם ולא בשיעור ההפרש למחיר שנמכרה בפועל כאשר המכירה בוצעה לאחר זמן - לג-342 ע.א. 660/86
פיצויים בשל הפרת הסכם בשיעור ההפרש בין המחיר בהסכם למחיר בו נמכרה הדירה בפועל -לג-313 ע.א. 411/87
שלילת ריבית והצמדה לתקופה מסויימת בשל הגשת סיכומים באיחור - לא-167 ע.א 301/82
קביעת מועד ההצמדה של הפיצוי המוסכם ממועד ההפרה ולא ממועד פסה"ד - לא-157 ע.א. 72/86
חיוב בריבית עד להגשת חשבון ע"י התובעת ושיעור הריבית וההצמדה עד התשלום - לא-170 ע.א. 698/85
מועד ההצמדה של פיצויים מוסכמים עפ"י הסכם שלא נקבע בו מנגנון הצמדה - ל-110 ע.א. 313/85
סכום הפיצויים כשהשותף חתם על חוזה ללא סמכות - }כט{ עפ"י הנזק עקב ביטול החוזה ולא עפ"י הנזק עקב מו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
חיוב חברת בניה לשלם לרוכשי דירות פיצוי בשווי דירות דומות כאשר בוטל הסכם בשל פגמים בדירות - כט-6 ע.א. 573/84
בגין ביטול חוזה להספקת סחורה בשיעור ההפרש בין התמורה לבין השווי ביום הביטול - כט-188 ע.א. 440/85
שיעור הפיצוים כשמו"מ לרכישת דירה נעשה שלא בתום לב - כז-327 ע.א. 228/84
בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב - כז-292 ע.א. 651/82
פיצויים מוסכמים - }כו{ הפחתתם וקביעת מועד ההצמדה - כו-216 ע.א. 281/83
הצמדה חלקית בלבד של פיצויים מוסכמים - כו-88 ע.א. 451/83
בשל הפרת הסכם למכירת חנות - }כה{ בהתאם לשווי החנות ביום פסה"ד - כה-388 ע.א. 291/82
בשל הפרת "עסקת קומבינציה" ע"י הקבלן עפ"י הערכת הירידה בשווי המגרש - כה-279 ע.א. 462/81
שיעורם - כד-243 ע.א. 348/81
עקב הפרת זכ"ד בהתאם להפרש עלות המקרקעין נשוא זכרון הדברים - כד-163 ע.א. 664/81
שיעורם כאשר נקנתה מכונה אחרת במקום המכונה שלא סופקה - כג-82 ע.א. 209/83
שיערוך הנזק והצמדתו - יח-5 ע.א. 162+163/79
פיצוי כפול בגין כל יום של אי מסירת חזקה ובגין הפרת ההסכם והצמדת הפיצוי - טז-375 ע.א. 433/79
זכאות לריבית - יב-444 ע.א. 222/77
תביעה לתשלום לפי ערך הדולר - יא-310 ע.א. 265/76
שיעורם - יא-91 ע.א. 179/75
שיעור הריבית - יא-91 ע.א. 179/75
כשאין תובעים את הסכום המוסכם בחוזה כפיצויים - יא-91 ע.א. 179/75
המועד שלפיו יש לקבוע פיצויים - יא-492 ע.א. 601/75
דרך חישובם - יא-91 ע.א. 179/75
שיעורם - ז-285 ע.א. 465/72
דרך חישובם - ז-38 ע.א. 438/72
שיעורם בעיסקה של מכירת דירה - ג-49 ע.א. 350/68

שלילת פיצויים


מי שפעל על פי סעיף בהסכם הקובע את דרך ביטול ההסכם למרות שלמעשה הופר ההסכם אינו יכול לתבוע פיצויים לפי סעיף בהסכם הדן בהפרת ההסכם - נה-360 ע.א. 6422/98
אי פסיקת פיצויים בגין הפרה כאשר בחוזה הקובע פיצוי מוסכם לא נרשם סכום הפיצוי - לה-267 ע.א. 758+804/87
שלילת פיצוי כשהנזק רחוק מדי - לג-342 ע.א. 660/86
אי פסיקת פיצויים וריבית בשל אחור בתשלום ע"י קונה דירה כשהמוכר לא המציא אישורים להעברה - לב-120 ע.א. 111/84

פירוש

כללי
הגבלת עיסוק ותחרות/סודיות
הסכם פשרה
הסכמי אספקה ושיווק
הצמדה וריבית/שערוך
התחייבות הרשות
זכרון דברים/חוזה נספח
חוזה ביטוח
חיובים שלובים
כללי פרשנות
כללי פרשנות: הגיון מסחרי
כללי פרשנות: כוונת הצדדים
כללי פרשנות: כנגד המנסח
כללי פרשנות: נוהג
כתב ויתור
מונחים וביטויים
מועדי תשלום
מכרזים
מניות
מסמכי יסוד בתאגיד
מקרקעין - מכר וזכויות
סעיף בוררות/תניית שיפוט
סעיף פטור/תנאי מגביל
סעיף פיצויים/שיפוי
ערבות
פגמים, חסר וסתירות בהסכם
שכירות
תנאי מתלה/מפסיק/מכללא

כללי


פירוש הסכם למינויו של שמאי מכריע - ע-90 רע"א 9381/05
הסכמי שכ"ט של עורכי דין עם לקוח, כאשר הלקוח הפסיק את הקשר עם עו"ד אחד והתיק הועבר לעו"ד אחר, ללא שנערכו הסכמים מפורטים למקרה כגון דא - סט-5 רע"א 8288/06
פרשנות חוזה - סח-293 ע.א. 616/04
פרשנות הסכם יזמות במקרקעין - סח-388 ע.א. 6018/03
פירוש הסכם להארכת חכירה שהיתה במקורה ל-49 שנה וביטולו של ההסכם - סח-354 ע.א. 2464/04
פירוש חוזה והפרת חוזה - סז-212 ע.א. 5642/04
פירוש הסכם - סז-236 ע.א. 8572/03
חיוב חברת ביטוח לשלם למל"ל על תשלומיו לניזוק בעתיד לפי טבלת חברת הביטוח בפריט קיצור תוחלת החיים ולא לפי קביעת תוחלת החיים בפועל - סז-67 דנ"א 10114/03
פרשנות הסכם - סו-66 ע.א. 6253/03
פירוש מסמך המצביע לכאורה על "ויתור" על זכויות במקרקעין - סו-330 ע.א. 4553/04 + 4352/04
הוראה קונגטית המחייבת מנפיק כרטיס אשראי בהגבלת החיוב של מחזיק הכרטיס, אינה שוללת גביית "דמי הגבלת אחריות" ממחזיק בכרטיס אשראי - סו-100 ע.א. 3955/04
פירוש חוזה בדבר פיצוי של המדינה לחקלאים עקב ביטול מכסות גידול תפוחי אדמה במסגרת הסכם עם הרשות הפלשתינית, והחלטת המדינה שלא לשלם את הפיצויים לאחר שלא נגרם נזק לחקלאים - סה-105 ע.א. 2553/01
פירוש הסכם לשכ"ט עו"ד - סה-70 ע.א. 1345/03 + 989/03
החיוב לפי מסמך שבו צויין תשלום בשקלים, שנערך לפני שהוחלפה המטבע לשקלים חדשים, מתייחס לשקלים ישנים - סה-338 ע.א. 5914/03
אימתי יכול ביהמ"ש "לתקן טעות סופר" בהסכם - סה-290 ע.א. 11418/01
פירוש הסכם בין משרדי עורכי דין על חלוקת שכ"ט ביניהם בטיפול בפרוייקטים מסויימים - סד-342 ע.א. 5183/03 + 4487/03
פירוש הסכם - סד-276 ע.א. 1056/03 + 867/03
פרשנות הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין - סג-103 ע.א. 9803/01
פרשנות הסכם - סג-55 ע.א. 11100/02
פירוש הסכם שכר טרחת עורך דין - סג-178 ע.א. 9610/01 + 9609/01
פירוש "הסכם בלעדיות" תיווך בין מתווך לחברת בנייה והפרתו של ההסכם - סג-73 ע.א. 9916/02
כאשר בפרוספט נקבע "שטח ברוטו" של דירה אין הוא כולל שטחים של הרכוש המשותף, אך כאשר בחוזה נמצא מפרט ותכנית בה מצויינים שטחי הדירה, אין הרוכש יכול לתבוע פיצוי על שטחים חסרים - סג-131 ע.א. 10944/02
פירוש הסכם מכר שנערך ע"י מפרק של חברה - סב-147 רע"א 5247/03
פירוש הסכם - סב-234 ע.א. 8232/01 + 8188/01
דרכי פרשנות חוזה - סב-104 ע.א. 7765/02
פרוספקט של דירה אינו מחייב כאשר הפרטים שונים מאלה שצויינו בחוזה רכישה - }סא{ 372 >סא< »ע.א. 9085/00 + רע"א 478/01«
פירוש מסמך המחאת זכות - סא-246 ע.א. 3966/01
פירוש הסכם קומבינציה - סא-255 ע.א. 3012/01
פירוש הסדר בין מנהל מיוחד של חברה שמונה ע"י ביהמ"ש כדי להבריא חברה לבין מי שהסכימו להשקיע כספים כדי להבריא את החברה תוך קבלת זכות קדימה להשקעתם - סא-358 ע.א. 1836/01 + 1728/01
הפרת "הסכם קומבינציה" - סא-247 ע.א. 2568/98
המחאת זכות אינה טעונה הסכמת החייב - סא-246 ע.א. 3966/01
פירוש סעיף בהסכם בניה בין קבלן לבין בעל הקרקע - ס-39 ע.א. 6701/00
פירוש הסכם בוררות - ס-120 רע"א 4803/02
פרשנות הסכם שהממשלה צד לו - נט-388 ע.א. 141/00
פרשנות אחידה של הוראות שטרי מטען במדינות השונות - נט-258 רע"א 9444/00
התחקות אחר אומד דעת הצדדים בפירוש הסכם - נט-377 דנ"א 1792/00
פירוש סעיפים בהסכם בעניין התרופות במקרה של הפרת ההסכם והאם היה ויתור על תרופת האכיפה - נח-21 ע.א. 2452/98
פירוש "תנייה מקפחת" בהסכם בוררות המגבילה את הגישה לערכאות - נח-266 רע"א 6450/01
פרשנות הסכם בין המינהל למי שהחזיק במקרקעין של המינהל לעניין חבות במסים החלים על המקרקעין - נז-40 ע.א. 3369/98
פירוש חוזה - נז-317 ע.א. 7549+7584/99
פירוש הסכם בין עיריה לבעל מקרקעין שהופקעו בדבר החיוב במסים על המקרקעין החילופיים שהוקצו לבעלים - נז-56 ע.א. 8390/99
פירוש הסכם - נו-18 ע.א. 3846/98
פירוש הסכם עם הנהלת בתי המשפט לאחסון טובין מעוקלים ושחרורם - }נה{ 55 >נה< »רע"א 8060/95 + ע.א. 80/96«
פירוש הסכם - נה-360 ע.א. 6422/98
זכות עכבון לפי חוק חוזה קבלנות וחוק המטלטלין והשאלה אם מדובר בעיסקה אחת או סדרת עסקאות לעניין זכות העכבון של טובין מהעיסקה האחרונה - נה-290 ע.א. 1776/97
פירוש הסכם שותפות - נד-367 ע.א. 2073/98
פרשנות הסכם לניצול אחוזי בנייה על גג בבית משותף - נג-146 ע.א. 7156/96
פירוש סעיף בהסכם מכר לעניין חיוב הצדדים בתשלומי מסים - נג-258 ע.א. 1975/97
פירוש חוזה האם הוא שעבוד נכס תמורת הלוואה או מכר והאם הוא טעון רישום כמישכון - נג-274 ע.א. 2325/97
פירוש הסכם לעניין תשלום דמי היוון למינהל והיטל השבחה - נג-312 ע.א. 1551/98
פירוש הסכם גירושין שלא להגיש תביעות חדשות - נג-278 בג"צ 6193/98
הכרעה במחלוקת אם סכום כסף מסויים נמסר לנתבע כהלוואה או כהשקעה ואם היה ויתור על הלוואה - נב-119 ע.א. 836/96
פירוש סעיף בהסכם קיבוצי בענין פיטורין והתנהגות שרואים אותה כהתפטרות של עובד - נא-37 בג"צ 5105/95
פירוש חוזה לעניין חיוב במע"מ - נ-345 ע.א. 6186/92
פסיקת בימ"ש המשנה את הסכמת הצדדים כאשר הצדדים לא צפו בעת כריתת ההסכם אינפלציה דוהרת - מט-66 ע.א. 6336/95
פרשנות סעיפי הסכם בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
פרשנות הסכם - מח-332 ע.א. 1552+1683/95
פירוש חוזה חכירה עם המינהל להערכת שווי רכוש לצורך קביעת דמי חכירה - מח-74 ע.א. 6434+6632/93
פירוש המונח "שטח ברוטו" בדירה - מח-71 ע.א. 93+6025/92/30+550
התשלום המתחייב למינהל מקרקעי ישראל תמורת הסכמתו לניצול זכויות בניה שלא נלקחו בחשבון בעת החכרת הנכס - מח-124 ע.א. 1902/91
פירוש הסכם בין אחים כעיסקת מתנה - מז-371 ע.א. 493/91
משמעותה של חתימה "אילמת" בהסכם של מי שאינו צד להסכם טעונה הסבר בעדות - מז-358 ע.א. 3914/91
פירוש הסכם הצמדה לעניין הקפאת התוספות לפי התקנות ליציבות מחירים - מז-8 ע.א. 5209/91
פירוש הסכם לחלוקת רכוש וצוואה של "ידועים בציבור" - מו-325 ע.א. 5473/93
פירוש הסכם וביצועו - מו-104 ע.א. 2887/91
פירוש הסכם הלוואה בין בנק לבין לקוח - מה-297 ע.א. 4515/90
פירוש הסכם עם צה"ל להשלים לימודים לפני השירות הצבאי בתנאי של שירות נוסף בצה"ל לאחר תום השירות הסדיר - מד-213 בג"צ 4857/94
פירוש הסכם אם עניינו ביחסי עובד מעביד שהדיון בו בסמכות ביה"ד לעבודה - מד-269 ע.א. 4272/91
פירוש חוזה בין קבלן ראשי לקבלן משנה לעניין אחריות לתאונה בשטח העבודה - מג-56 ע.א. 119/90
פירוש מסמך סיכום חובות בין לקוח לבנק האם הוא בא במקום מסמכי היסוד של הלקוח בבנק ->מב<- מב-244 ע.א. 530/89
פירוש הסכם שכ"ט עם עו"ד - מב-11 ע.א. 220/89
פירוש הסכם לפירוק שותפות - מב-290 ע.א. 3645/92
פירוש הסכם בין בעל ואשתו שעניינו מתנה על תנאי של הבעל לאשה - מב-105 ע.א. 5187/91
ככלל יש לפרש חוזה שלא הוגבל בזמן כניתן לסיום ע"י הודעה בזמן סביר מראש - מב-34 ע.א. 55+57/88+47
במחלוקת על פירוש מסמך, כמו בפרשנות חוק, יכולה ערכאת ערעור להתערב ולשנות מסקנת>מב<הערכאה הראשונה - מב-7 ע.א. 4450/90
הסכם להקמת חברה שתנהל עסק משותף שלא בוצע אינו מהווה הסכם שותפות - מא-70 ע.א. 832/91
פרוש הסכם לתשלום בשקלים בסכום הדרוש לרכישת דולרים בבנק ככולל היטלים ועמלת הבנק - מ-106 ע.א. 719/89
פרוש הסכם להמחאת חיובים - מ-88 ע.א. 4724/90
הסכם האוסר העברת הזכויות והחובות לאחרים אינו שולל העברה בירושה - לט-317 ע.א. 355/89
פירוש מסמכים - לח-7 ע.א. 2742/90
נטל הראייה במחלוקת על מה שהוסכם בין צדדים להסכם - לח-269 ע.א. 594/89
סיכום דברים לעניין הצורך בבירור נושא הנשיאה בהפסדים כמסמך המחייב תשלום - לז-314 ע.א. 397/88
פירוש - }לו{ 213,105 [לו 105»ע.א. 584/89«;לו 213»ע.א. 753/88«;]
פירוש סעיף בהסכם בין יזם לבעלים לענין תשלומים עבור פיתוח - לד-39 ע.א. 170/85
סעיף בחוקת מפלגה לענין תקופת תשלום המסים הנדרשת לצורך קבלת זכות בחירה למוסדות המפלגה - לג-239 ע.א. 642/86
פירוש כתב נאמנות שנמסר לבנק ובו הוראות להעברת כספים בהתקיים תנאים מסויימים באופן שזכויות המפקיד ניתנות להמחאה - לב-282 ע.א. 568/85
קיזוז דמי שירות כפולים ששילמה חברת ניהול מהתשלום המגיע לה - לא-23 ע.א. 444/85
פירוש הסכם לחיסול שותפות בנוגע להתחייבויות כספיות - לא-66 ע.א. 190/83
פירוש פס"ד המתנה תשלומים בהבטחת העברת הזכויות למשלם כמתייחס לתשלום הראשון בלבד - ל-201 ע.א. 783/85
פירוש סעיף בחוזה לעניין מטרת מתן שטרות בטחון - ל-238 ע.א. 6/85
פירוש סעיף בהסכם בנוגע לגובה הסכום שיש להעביר לאחד הצדדים - כט-394 ע.א. 230/85
סעיף בחוזה בנוגע לנשיאה בנטל המסים מיום חתימת ההסכם ביחס לשאלה מי מהצדדים ישלם מס השבחה - כח-107 ע.א. 736/84
הדרך הנכונה לפירוש תניות בהסכם בנוגע להערכת שווי נכסי חברה - כז-132 ע.א. 655/82
עסקת שימוש בטרקטור כעסקת מכר או שכירות - כו-212 ע.א. 498/81
פירוש סעיף בחוזה המבטיח זכות עדיפות - כה-93 ע.א. 119/83
פירוש הסכם לרכישת כל הציוד השייך לחברה באופן שאינו מתייחס לחלקי חילוף שהוזמנו ועדיין לא נתקבלו - כה-180 ע.א. 746+760/81
חוזה המקנה שימוש בלעדי בפרדס כמתיחס לכל גידול שיבוא במקום הפרדס - כה-132 ע.א. 2/82
הנפקות המשפטית של הבטחה חוזית לעשות כמיטב היכולת להעניק עדיפות לצד השני ברכישת זכויות - כה-93 ע.א. 119/83
סעיפים בחוזה להובלה ימית - כג-372 ע.א. 154/80
התנאה שהחוזה נעשה בתנאי שפלוני ימשיך לעבוד כאשר מאוחר יותר הופסקה העבודה - כג-317 בר"ע 127/84
סעיף בחוזה בנוגע לאפשרות ביטול החוזה עקב הפרה - כב-130 ע.א. 15/83
מי חייב במע"מ כאשר הדבר לא צוין בחוזה - כב-222 ע.א. 738/80
סעיף בנוגע לתשלום שיעשה ע"י קבלת הלוואה - כ-242 ע.א. 43/80
פירוש סעיפים בחוזה - יט-242 ע.א. 435/81
חוזה בנוגע למועד העברת הבעלות - יח-7 ע.א. 288/80
תנאי בחוזה על מועד הווצרות חיוב עקב משלוח הודעה - יז-98 ע.א. 672+673/79
פירוש מסמך לרכישת נכס - טז-339 ע.א. 326/79
פרשנות חוזה- 205 >טו<»המ' 5/80«
חוזה שניתן לו תוקף של פסק דין - }טו{ כפירוש פס"ד ולא כפירוש הסכם - טו-198 ע.א. 730/79
חוזה שותפות - טו-345 ע.א. 117/78
פירוש חוזה - יד-393 ע.א. 211/78
פירוש חוזה - [יג-190 ע.א. 69/77; יג-291 ע.א. 59/77; יג-498 ע.א. 409/78; יג-516 ע.א. 762/77; יג-585 ע.א. 627+636/78; יג-587 ע.א. 478/77; ]
פירוש הסכם ע"י יו"ר ההוצל"פ - [יג-294 ע.א. 464/78; יג-330 ע.א. 267/78; ]
הסכם מזונות שניתן לו תוקף של פס"ד בארה"ב - }יג{ פירושו - יג-330 ע.א. 267/78
המבוא להסכם - [יג-158 ע.א. 259/77; יג-462 ע.א. 140/78; ]
פירוש הסכם -[יב-74 ע.א. 849/76; יב-155 ע.א. 469/77; יב-221 ע.א. 418/77; ]
הסכם שנחתם עפ"י יפוי כח - יא-244 ע.א. 252/76
תום לב - }ח{ 259 >ח<»ע.א. 162/73-«
שנוי שאינו מהותי - ח-146 ע.א. 84/73
סמכות ערכאת הערעור - ח-265 ע.א. 462/73
מנוי באמצעות מורשה - ח-180 ע.א. 480/73
הסכם מכר - [ח-245 ע.א. 729/72; ח-247 ע.א. 224/73; ]
הסכם הלוואה - ח-245 ע.א. 729/72
פירוש חוזה - }ז{ 6, 25, 32, 45, 54, 64, 87, 131, 185, 242, 295, 386 >ז<[ז 6»ע. א. 87/72«;ז 25»ע.א. 497/71«;ז 32»המ' 396/72«;ז 45»ע.א. 720/71«;ז 54»ע.א. 414/71«;ז 64»ע.א. 502/71«;ז 87»ע.א. 59/72«;ז 131»ע.א. 661/71«;ז 185»ע.א. 106/72«;ז 242»ע.א. 436/71«;ז 295»ע.א. 184/72«;ז 386»ע.א. 22/73«;]
פירוש חוזה -[ו-222 ע.א. 519/70; ו-235 ד.נ. 1/72; ו-355 ע.א. 316/71; ו-370 ע.א. 493/71; ו-380 ע.א. 204/71; ]
פירוש - [ה-26 ע.א. 220/70; ה-168 ע.א. 41/70; ה-353 ע.א. 679/69; ]
פרוש הסכם על-ידי הסבר בעל-פה - }ב{ 265 >ב<»המ' 27/68«
הכלל ששתיקה עולה לכדי הסכמה - ב-5 ע.א. 260/67
פירושה של התחייבות ע"י הצדדים - א-44 ע.א. 230/66
התחייבות שאינה סולידרית - א-491 ע.א. 531/66

הגבלת עיסוק ותחרות/סודיות


פירוש "סעיף בלעדיות" בחוזה השכרת חנות בקניון, המגביל את המשכירים מלהשכיר חנות לאותה מטרה לשוכרים אחרים - סו-130 ע.א 4077/04
פירוש הסכם להפצת מוצר האוסר על המפיץ לעסוק בייצור והפצת המוצר במשך שנה לאחר הפסקת הקשר בין היצרן למפיץ - נב-359 רע"א 2059/98
פירוש התחייבות בחוזה שלא להתחרות בתובעת ביבוא מוצרי פירמה מסויימת - מא-217 ע.א. 901/90
צו מניעה לפי סעיף "הגבלת עיסוק" בהסכם בין הצדדים והמועד ממנו מתחילה לרוץ תקופת ההגבלה שנקבעה בהסכם - לח-345 בר"ע 5248/90
צו מניעה בגין הסכם סודיות של זכויות בפטנט - לח-345 בר"ע 5248/90
פירוש הסכם בלעדיות האוסר מכירת מכונה דומה לאחרים ככולל איסור על המוכר להפעיל מכונה כזו בעצמו - לא-195 ע.א. 738/85
מתי יש לפרש הוראה המגבילה חופש עיסוק באופן מצמצם - לא-195 ע.א. 738/85
הסכם המגביל חופש עיסוק - לא-281 רע"א 248/88
פירוש הסכם על שמירת סודיות של עובד לאחר שעזב את מקום עבודתו - טז-364 ע.א. 155/80
להמנע מפתיחת עסק מתחרה בפירוק שותפות - טז-350 ע.א. 453/80

הסכם פשרה


פרשנות הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד - סד-383 רע"א 10715/04
פירוש הסדר תשלומים והסנקציה של פיצויים למקרה של הפרת הסדר התשלומים - סב-188 ע.א. 8800/99
פירוש הסכם פשרה עם המינהל בדבר פינוי בר רשות והחזר השקעות - נא-303 ע.א. 4201+4163/91
פירוש סעיף בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק בוררים - מח-117 ע.א. 2693/94
הסכם פשרה - לז-10 ע.א. 117/89
הסכם בין נושים במסגרת הסדר פשרה בין חברה לנושיה המחייב תשלומים לפי הסכם קודם כך שהוא אינו מונע הגשת תביעה לפטור מתשלומים מכח ההסכם המקורי - לד-162 ע.א. 578/88
הסכם פשרה שקבל תוקף של פס"ד לענין הערכות השמאי ואופן ניכוי מס שבח ומס רכישה - כז-265 ע.א. 713/84
הסכם פשרה הכולל ויתור על תביעות - כא-203 ע.א. 178/81

הסכמי אספקה ושיווק


זכות הפצה ושיווק אינה זכות קניינית גם אם בהסכם צויין במפורש כי מדובר בזכות קניינית - נו-6 ע.א. 2850/99
פירוש הסכם להפצת מוצר האוסר על המפיץ לעסוק בייצור והפצת המוצר במשך שנה לאחרהפסקת הקשר בין היצרן למפיץ - נב-359 רע"א 2059/98
פירוש סעיף בהסכם על מועד מתן הודעה מוקדמת להפסקת התקשרות לסוכנות בלעדית בין הצדדים - נא-215 ע.א. 4869/96
פירוש הסכם הצמדה לעניין הקפאת התוספות לפי התקנות ליציבות מחירים - מז-8 ע.א. 5209/91
פירוש הסכם שבין התאחדות סוכני נסיעות לבין חברות התעופה בישראל שעניינו עמלות חברות התעופה לסוכני הנסיעות - מג-362 ע.א. 2491/90
פירוש חוזה של סוכנות למכירת מוצרים - מב-43 ע.א. 5630/90
פירוש הסכם ליצירת משטחי מתכת להובלת כותנה - מב-342 ע.א. 397/90
פירוש חוזה בין חברת בניה לחברת גז לעניין ההתחייבות של חברת הגז לספק גז מרכזי גם>מא<לשלב ב' של הבניה - מא-23 ע.א. 3804/90
תביעה לעמלות בגין הספקת טובין ללקוחות שהתקשרו עם היצרן ע"י סוכן - לו-187 ע.א. 528/86
פירוש הסכם מכר לענין הצמדה ו"מועד האספקה" בהקשר להקפאת המחירים עפ"י חוק הפיקוח - לג-141 ע.א. 564/86
תחולת התקנות בדבר "הקפאת מחירים" על הסכם של ספק עם יצרן ביחס למוצר שהיה מיועד ליצוא ולבסוף שווק בארץ - לב-184 ע.א. 298/86
חוזה להספקת מנוף לענין מקום המסירה כשענין זה לא פורש בחוזר - כו-155 ע.א. 316/83
הסכם בדבר התחייבות לספק יבול בכמות מסוימת כשלבסוף לא ניתן היה לספק כמות זו - כה-372 ע.א. 736/82

הצמדה וריבית/שערוך


החיוב לפי מסמך שבו צויין תשלום בשקלים, שנערך לפני שהוחלפה המטבע לשקלים חדשים, מתייחס לשקלים ישנים - סה-338 ע.א. 5914/03
פירוש הסכם בין בנק ללקוח על דרך חישובי ריבית חריגה - נד-229 ע.א. 1822/97
פרשנות סעיף בחוזה לעניין חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה בגין אי תשלום במועד - מט-35 ע.א. 4651/95
פירוש הסכם בעניין הצמדת דמי חכירה למדד - מט-66 ע.א. 6336/95
פירוש הסדר בין בנק ללקוחו בדבר תשלום חוב לבנק לעניין החיוב בריבית בתקופת ההסדר - מט-121 ע.א. 6396/95
פירוש סעיף ריבית בהסכם בתקופת האינפלציה כמתייחס לריבית בבנק במועד התגבשות החוב ->מא<מא-119 ע.א. 5795/90
קביעה בחוזה שהתמורה הינה "מלאה וסופית" כהסכמה לאי שיערוך תשלומים - מ-371 ע.א. 73/88
פירוש הסכם שכירות לעניין הצמדה וריבית במקרה של פיגור בתשלום - מ-101 ע.א. 2833/90
פירוש חוזה לעניין אופן ההצמדה - לט-130 ע.א. 527/89
בקשה לשנות הצמדת דמי השכירות מ"הצמדה לדולר" כפי שנקבע בחוזה ל"הצמדה למדד" - לח-77 ע.א. 759/88
פירוש חוזה באשר לתשלום צמוד ברכישת נכס - לו-41 ע.א. 531/88
פירוש סעיף בהסכם גירושין לעניין הצמדה כל 3 חודשים כמתייחס גם להצמדה נוספת עד מועד התשלום בפועל - לה-254 ע.א. 337/87
פירוש הביטוי הצמדה מחודש פלוני כמתייחס למדד חודש זה ולא למדד הידוע בחודש זה - לה-3 ע.א. 619/87
פירוש הביטוי "מדד" בחוזה כמתייחס למדד הכללי ולא למדד הבניה - לה-3 ע.א. 619/87
פירוש סעיף הקובע שהקונה ישלם את המסים על הפרשי ההצמדה שינבעו מדחיית התשלום באופן שאינו כולל את תוספת מס השבח בגין ההפרשים - לד-42 ע.א. 819/87
פירוש הסכם מכר לענין הצמדה ו"מועד האספקה" בהקשר להקפאת המחירים עפ"י חוק הפיקוח - לג-141 ע.א. 564/86
פירוש "ריבית מכסימלית על משיכות יתר כבנק" כריבית שאינה כוללת "ריבית חריגה" - לג-99 ע.א. 737/84
פירוש הסכם שכירות לעניין תשלום הפרשי הצמדה - לא-91 ע.א. 389/84
מועד התשלום כאשר המועד עפ"י הסכם חל בחג הפסח וכל איחור גורר תשלום הפרשי הצמדה - ל-301 רע"א 476/87
סעיף בחוזה בענין החזר כספים ללא קביעת ריבית והצמדה - כט-355 ע.א. 228+281/85
מתי שתיקת הצדדים לענין הצמדת תשלומים מהווה הסדר שלילי - כט-199 בג"צ 306/86
סעיף בחוזה על החזרת פקדון לסוכן כהחזרה ריאלית ולא נומינלית - כח-280 ע.א. 554/83
סעיף בחוזה בדבר שיערוך החזר השקעות האם ההחזר נומינלי בלבד או שיש לבצע שיערוך ריאלי - כח-118 ע.א. 627/84
זכרון דברים ביחס לרכישת דירה כאשר תשלומים נדחו והאם יש לשערך את התשלומים כח-354 ע.א. 530/84
הסכם לביצוע עבודות פיתוח לענין שערוך דמי פקדון המנוכים מהתשלומים השוטפים ומוחזרים בסיום העבודה - כח-317 ע.א. 262/84
סעיף בהסכם לענין הצמדה וריבית של חלק מהחשבונות השוטפים שנותרו כפקדון עד לעריכת החשבון הסופי - כז-52 ע.א. 705/83
סעיפים בחוזה בנוגע להצמדה ולתשלומים חלקיים - כו-70 ע.א. 757/82
סעיף בחוזה בענין הפרשי הצמדה וריבית והצורך לדרוש אותם במפורש - כו-412 בר"ע 387/85
פירוש סעיף הדן בהצמדת תשלומים באם הכוונה למדד ידוע או למדד בפועל - כה-364 ע.א. 137/83
פירוש סעיף בחוזה המתייחס לאופן חישוב הריבית - כה-131 ע.א. 832/81
באין הוראה מפורשת אחרת בהסכם אזי ההצמדה הנזכרת בו הינה עד למועד התשלום בפועל - כה-387 ע.א. 453/83
סעיף הצמדה - [כא-190 ע.א. 55/81; כא-285 ע.א. 730+731/80; ]
סעיף הצמדה בחוזה - יח-125 ע.א. 864/79
פירוש סעיף בחוזה בענין צמידות למדד - יב-398 ע.א. 82/77
סעיף הצמדה בחוזה - [יא-155 ע.א. 224/76; יא-243 ע.א. 536/76; יא-297 ע.א. 467/76; ]
הצמדה - א-416 ע.א. 675/66
הבטחה ללא תמורה - א-155 ע.א. 282/66

התחייבות הרשות


אין נפקא מינה מה היתה כוונת ועדת הכספים של הכנסת שקבעה את שכר השופטים לעניין פירוש הסכם עבודה עם "הצמודים" לשכר השופטים - מה-329 בג"צ 3262/95
הסכם של עיריה עם חברה בקשר לנעילת כלי רכב לענין סמכויות העיריה - לד-293 ע.א. 783/86
הסכם פיתוח עם רשות הפיתוח ביחס לשאלה האם הקמת חניה נכללת בהתחייבות הרשות - ל-393 ע.א. 191/85
בחוזה עם רשות שלטונית שנוסח על ידה יש להעדיף פירוש שנוח יותר לצד שכנגד - ל-393 ע.א. 191/85
הסכם עם משרד השיכון לקבלת הלוואה עד %40 מערך הדירה כמחייב מתן הלוואה בשיעור %40 אם הרוכש מעוניין בכך- כז-361 ע.א. 265/84
המונח "הלוואת בעלים" בהסכם שחתמה הממשלה - כה-332 ע.א. 117/82
התחייבות עיריה לגרום לאישור תוכניות בניה וחתימת חוזה עם מ.מ.י. - }לא{ האם הינה התחייבות ל"מאמץ" או ל"תוצאה" - 103 >לא<» =ע.א. 679+703/82«
פירוש סעיף בהסכם הצטרפות קבוצת עובדים לקופת פנסיה - סז-133 בג"צ 6460/02
פירוש חוזה בדבר פיצוי של המדינה לחקלאים עקב ביטול מכסות גידול תפוחי אדמה במסגרת הסכם עם הרשות הפלשתינית, והחלטת המדינה שלא לשלם את הפיצויים לאחר שלא נגרם נזק לחקלאים - סה-105 ע.א. 2553/01
פירוש הסכם בין יזם לבין עיריה בדבר אי תשלום מס השבחה - נד-132 ע.א. 6032/97
פירוש סעיף בחוזה מסגרת בין משרד הבינוי והשיכון לבין קבלנים בעניין בניית דירות ורכישתן ע"י משרד השיכון - מה-230 ע.א. 4628/93
פירוש סעיפים בתכנית ההימורים של הטוטו - מב-41 ע.א. 3766+4269/91
פירוש הסדר בין מינהל הדלק לבין חברות הגז בעניין חישוב מחיר הגז והשלכת חוק ההסדרים>מב<במשק על הסדר זה - מב-8 ע.א. 5116/91
שני חוזי מכר של חלקת מקרקעין אחת ע"י רשות הפיתוח, שאחד מהם התייחס למחצית החלקה והשני התייחס לחלקה - מ-52 ע.א. 760/89
מועד הזכות להעלאת דמי חכירה ע"י מינהל מקרקעי ישראל בגין העברת זכות חכירה והמועד שבו צריך המינהל לממש זכות זו - ל-249 ע.א. 327/85
התחייבות של משרד החינוך לאפשר למנהל שיצא בשליחות לחזור לעבודתו הקודמת - כט-259 בג"צ 785/86
תנאי פטור: "כשאינטרס הממשלה מחייב זאת" בחוזה ממשלתי - כד-244 ע.א. 64/80
חוזה של מועצה מקומית להעניק מונופולין באופן שאינו מחייב הפעלת סמכויות מנהליות - כב-174 ע.א. 394/82
חזקת תקינות של חוזים שנכרתו ע"י רשות ציבורית ירדנית - יז-396 ע.א. 459/79
חוזה עם משרד השיכון לקניית דירה כמונע שינוי בתכנית מתאר - יז-245 ע.א. 226/80
סעיף בחוזה ממשלתי יפורש בהתאם למדיניות התקציבית של הכנסת - י-480 ע.א. 891/75

זכרון דברים/חוזה נספח


תוספת להסכם על התחייבות הקונה לשלם תשלומי מס שבח מעבר לסכום נקוב כאשר עפ"י ההסכם על המוכר לשלם המס - לז-356 ע.א. 268/89
פרוש סעיף בזכ"ד בין ההסתדרות הרפואית למעסיקים כאשר ההסתדרות עצמה פרשה את ההסכם כדעת המעסיקים בדיון לפני בורר - לד-220 בג"צ 193/88
זכרון דברים ביחס לרכישת דירה כאשר תשלומים נדחו והאם יש לשערך את התשלומים כח-354 ע.א. 530/84
היקף הביטוח הנדרש ממי שהתחייב לערוך "ביטוח מקיף" - כד-338 ע.א. 652/82
בשל חוזה נוסף - ח-290 ע.א. 583/73

חוזה ביטוח


חיוב חברת ביטוח לשלם למל"ל על תשלומיו לניזוק בעתיד לפי טבלת חברת הביטוח בפריט קיצור תוחלת החיים ולא לפי קביעת תוחלת החיים בפועל - סז-67 דנ"א 10114/03
פירוש סעיף בפוליסת ביטוח רכב מסוג "פוליסת סחר - }סה{ צמודת נהג" - סה-355 דנ"א 602/05
פירוש סעיף בפוליסת ביטוח רכב מסוג "פוליסת סחר - }סה{ צמודת נהג" - סה-354 ע.א. 4688/02
פירוש המונח "גימלה בעין" בהסכם בין המוסד לביטוח לאומי לחברת ביטוח בדבר זכות שיפוי - ס-188 ע.א. 3013/01
פרשנות אחידה של הוראות שטרי מטען במדינות השונות - נט-258 רע"א 9444/00
פרשנות הוראה בפוליסה קבוצתית לביטוח חיים נגד המבטח כאשר קיימות שתי אפשרויות פרשנות וההוראה לא נוסחה בבהירות - נב-349 ע.א. 3895/97
פרשנות פוליסת ביטוח על פי דוקטרינת הציפיות הסבירות של המבוטח - מח-264 רע"א 3128/94
פירוש פוליסה לביטוח ימי - מח-152 ע.א. 5360+5366/93
גם טיפוס על קיר כדי להכנס דרך חלון לצרכי גניבה יכול להוות "חדירה בכח" כהגדרתה בפוליסה לביטוח נגד גניבה ע"י פריצה - מח-264 רע"א 3128/94
פירוש סעיף בפוליסה להגבלת סכום אחריות לנזק שנגרם ע"י בעל הפוליסה - מז-38 ע.א. 4256/91
פירוש הסכם בין חברות ביטוח - מה-98 ע.א. 625/91
דרכי הפירוש של סעיפים בחוזה ביטוח מנהלים - מג-341 בג"צ 846/93
פירוש סעיפים שונים לענייני מחלה או תאונה בפוליסה לביטוח מנהלים - מא-346 ע.א. 572/89
כלל הפרשנות נגד המנסח והחלתו בפוליסת ביטוח - מא-346 ע.א. 572/89
הסכם למכירת תיק ביטוח חיים "ונכסים חופפים" לחברת ביטוח מתוך ההקשר החוזי - לז-182 ע.א. 633/88
פירוש סעיף מגביל בפוליסת ביטוח - לו-158 ע.א. 681/89
כללי הפרשנות של פוליסת ביטוח - לב-276 ע.א. 15/86
חבות עפ"י פוליסה לנזק לבנין שנגרם בחלקו בתקופת הפוליסה והמשיך לאחר מכן - לב-276 ע.א. 15/86
פירוש פוליסת ביטוח ביחס לגופים המבוטחים ולזכויות השיבוב - ל-317 ר"ע 347+402/86
פירוש המונח "ברשות בעל הפוליסה" המופיע בפוליסת הביטוח באופן ליברלי - כט-167 ע.א. 76/84
סעיף על פיצוי כפול בפוליסת ביטוח חיים בשל מוות שנגרם ע"י גורם חיצוני בהתיחס להתקף לב בעת נהיגה - כט-27 ע.א. 497/83
סעיף בפוליסת ביטוח לענין העסקת שומרים ע"י המבוטח והאם די בהעסקתם ע"י אחרים - כט-169 ע.א. 32/84
המונח "שבר מיכני" בפוליסת ביטוח - כו-28 ע.א. 280/82
פירוש דווקני של סעיף בחוזה ביטוח המגדיר פריצה - כה-90 ע.א. 263/82

חיובים שלובים


חיובים שלובים בהסכם - סב-357 ע.א. 2273/02
ביטול החלטה לפיה יש לראות בחיובים בחוזה "חיובים שלובים" - סא-247 ע.א. 2568/98
חיובים שלובים או חיוב עצמאי או מותנה בהסכם מכירה של דירה שבו נקבעו התשלומים לפי התקדמות הבניה ומסירת החזקה בדירה - נז-21 ע.א. 1632/98
חיובים עפ"י חוזה האם הם "חיובים שלובים" והאם שינוי נסיבות יכול להפוך חיובים ל"שלובים" - כד-25 ע.א. 765/82
מתי נחשבים חיובים בחוזה כ"שלובים" - כג-370 ע.א. 556/83
תנאים מקבילים - }יא{ בהסכם, השלובים זה בזה - יא-350 ע.א. 509/76
הדדיות - ח-351 ע.א. 195/74

כללי פרשנות


פרשנות הסכם כאשר לא היה מפגש רצונות בין הצדדים, לא היה "אומד דעת" משותף וכל אחד מהצדדים הבין אחרת את ההסכם - סה-290 ע.א. 11418/01
פרשות הסכם עפ"י תכליתו האוביקטיבית לפי אומד דעת של צדדים סבירים, כשאין אומד דעת בין הצדדים להסכם - סה-290 ע.א. 11418/01
דרכי פרשנות חוזה - סב-104 ע.א. 7765/02
חיובים שלובים או חיוב עצמאי או מותנה בהסכם מכירה של דירה שבו נקבעו התשלומים לפי התקדמות הבניה ומסירת החזקה בדירה - נז-21 ע.א. 1632/98
דרישת המינהל ל"דמי היתר" מיזם שהצליח לקבל תוספת אחוזי בניה על 08087 מגרש שחכר מהמינהל אינה כדין - נז-98 ע.א. 6518/98
פירוש חוזה אחיד - נה-56 רע"א 6072/98
פירוש הסכם עפ"י אומד דעת הצדדים - נה-131 ע.א. 6726/98
התחקות אחר אומד דעת הצדדים בהסכם - נה-56 רע"א 6072/98
פירוש הסכם בין יזם לבין עיריה בדבר אי תשלום מס השבחה - נד-132 ע.א. 6032/97
פרשנות סעיפי הסכם בעיסקת קומבינציה - מח-136 ע.א. 2981/92
פרשנות הסכם לזכות חכירה לדורות לעניין השכרת דירה חכורה לתקופות קצרות - מח-131 ע.א. 2321/95
פירוש חוזה חכירה עם המינהל להערכת שווי רכוש לצורך קביעת דמי חכירה - מח-74 ע.א. 6434+6632/93
התשלום המתחייב למינהל מקרקעי ישראל תמורת הסכמתו לניצול זכויות בניה שלא נלקחו בחשבון בעת החכרת הנכס - מח-124 ע.א. 1902/91
ביטול חוזה עקב פגם בממכר למרות שהקונה הצהיר בהסכם כי בדק את הממכר ולא יהיו לו טענות של פגם בממכר - מח-377 ע.א. 583/93
התנייה ב"פסק דין סופי" בהסכם האם כוונתו לפס"ד ולא החלטה או לפס"ד שאין עוד עליו ערעור - מז-180 ע.א. 3997/91
הכרעה בשאלה אם כספים שהושקעו ע"י אחים בשותפות לפתיחת עסק הפכו להלוואה כשאחד האחים פרש או שהוא שותף לנכס שנרכש - מז-359 ע.א. 4420/91
בהתקשרות בעיסקה המוצאת ביטוי בשני מסמכים (הסכם ויפו"כ) יש לתת למסמכים פירוש שמקיים את העיסקה - מז-358 ע.א. 1819/93
הבדלי השקפות בפרשנות חוזה בין פרשנות מילולית לבין פרשנות כוללנית מקיפה - מה-387 דנ"א 2485/95
פירוש שינוי בהסכם ע"י התנהגות הצדדים שנוצר כאשר חברת גז החזיקה מתקן שעפ"י ההסכם היה על המפיץ להחזיקו כמאפשר לחברת הגז לסגור את המתקן - מ-172 ע.א. 4956/90
הסכם למכירת תיק ביטוח חיים "ונכסים חופפים" לחברת ביטוח מתוך ההקשר החוזי - לז-182 ע.א. 633/88
פירוש הסכם שנערך ע"י עו"ד לאחר הסכם קודם באופן "דחוק" כך שיתיישב עם ההסכם הראשון - לב-279 ע.א. 565/85
פירוש הסכם עפ"י הקשר הדברים והנסיבות ולא עפ"י המובן המילולי - לב-279 ע.א. 565/85
כללי הפרשנות של פוליסת ביטוח - לב-276 ע.א. 15/86
תנאי בחוזה המחייב הודעה בכתב על המחאת זכות כך שאינו שולל הודעה בע"פ - לא-72 ע.א. 371/85
מתי ניתן לפנות למסגרת העובדתית שבמהלכה נכרת החוזה לצורך פירושו - ל-282 ע.א. 226/85
העדפת פירוש המתישב עם תכליתה של העסקה - ל-393 ע.א. 191/85
אין לקרוא לתוך תניה כוללת שנפסלה תוכן מצמצם יותר - ל-135 רע"א 384/87
פרשנות הסכם קיבוצי בענין תשלום רטרואקטיבי של גמול השתלמות לענין שיערוך התשלומים כשבהסכם אין התייחסות לענין זה - כט-199 בג"צ 306/86
מסמך עפ"י תכליתו ובאופן שימנע תוצאה בלתי סבירה - כח-118 ע.א. 627/84
הסכמה של דיירים לבניה על גג הבית - }כח{ עפ"י לשון החוזה ללא הוספת תניות שאינן מופיעות בחוזה - כח-148 ע.א. 432/83
חוזה שלשונו ברורה באופן שונה מהפירוש שנתנו לו הצדדים ע"י התנהגותם - כז-150 ע.א. 450/82
פירוש חוזה כפי שמשתמע מן החוזה עצמו ומתי ניתן להעזר במקורות אחרים - כה-131 ע.א. 832/81
כל עוד לא הוכח ההיפך המחיר הנקוב בחוזה כולל מע"מ - כה-372 ע.א. 736/82
הסכם עפ"י מה שנכתב בו ולא עפ"י עדויות הצדדים - כה-372 ע.א. 736/82
אין להתיר פרשנות הסותרת מערכת עובדות שנטענה בתצהיר - כה-131 ע.א. 832/81
טעות סופר וכיו"ב ניתן לתקן לפי אומד דעת הצדדים - טז-3 ע.א. 565/79
הזמן הסביר לשמוש בזכות ברירה שבהסכם - טז-366 ע.א. 367/79
קיימת הנחה לכאורה שכאשר כמה אנשים צריכים לקבל על עצמם התחייבות משותפת ולא כולם התחייבו בפועל - }יג{ פטורים אלה שהתחייבו - יג-319 ע.א. 317/77
יש להעדיף פירוש המקיים את ההסכם על פני הפירוש הפוסל אותו - יג-328 ע.א. 327/76
עפ"י הכתוב בו - י-477 ע.א. 101/74
המקיים תקפו של החוזה - י-13 ע.א. 270/75
כשלשון החוזה משתמעת לשתי פנים - ט-384 ע.א. 171/75
המקיים תוקפו של החוזה - ט-103 ע.א. 46/74
באופן שתימנע תוצאה אבסורדית - ט-103 ע.א. 46/74
רק על פי הכתוב בו - ח-60 ע.א. 102/73
סבירות בתניה גורפת - ח-286 ע.א. 218/73
נוסח חד משמעי - ח-265 ע.א. 462/73
כוונה ליצור חוזה חדש - }ח{ אימתי - ח-263 ע.א. 651/73
הפירוש ההגיוני במסמך דו משמעי - ח-163 ע.א. 732/72
במידה המאפשרת קיום ההסכם - ח-228 ע.א. 545/73
היזקקות לכללי פרשנות - ד-222 ע.א. 590/69
הסכם אין להוציאו מידי פשוטו - ב-368 ע.א. 546/67
בדרך כלל יפרשו ביהמ"ש בכוונה להצילו מלהיות פסול - ב-407 בג"צ 44+61/68

כללי פרשנות: הגיון מסחרי


פירוש הסכם עם העיריה להקצאת חניה לתחנת מוניות - סז-34 עע"ם 6519/04 + 5949/04
פירוש תקנון בית משותף עפ"י אומד דעת הצדדים לעניין בנייה על גג וניצול אחוזי הבנייה - נה-260 ע.א. 5043/96
פירוש תנאים ב"תכנית חסכון בר-מצווה" לענין תשלום ריבית - נה-56 רע"א 6072/98
פרשנות המונח "ערך כינון" בחוזה שכירות בניגוד לפרשנות המונח בחוזי ביטוח - נב-347 ע.א. 6745/95
פירוש הסכם בין רוכשי דירות מקבלן שפשט את הרגל לבין חברה שנטלה על עצמה לסיים את בניית הדירות - מט-85 ע.א. 1664/93
כאשר קבלן מתבקש ומסכים שלא להשלים דירה ניתן לחייבו לשלם לקונה רק את הסכום הנחסך לו ולא את הסכום ששילם הרוכש לגורם חיצוני עבור השלמת הבניה - מט-210 ע.א. 4873/92+ 91+3958/ 5790
הכלל של "מבחן ההגיון המסחרי" - לו-250 ע.א. 339+428/88
פירוש הסכם עפ"י ההגיון המסחרי באופן שלא יביא לתוצאה אבסורדית - לב-279 ע.א. 565/85
השפעת ההגיון המסחרי והכדאיות הכלכלית על פירוש סעיף בחוזה - כט-38 ע.א. 406/82
הסכם בע"פ עפ"י ההגיון העסקי שביסוד ההסכם - כא-88 ע.א. 760/80
מבחן "הטרדן המתערב" ומבחן "התכלית המסחרית" - יג-162 ע.א. 72/78
המתיישב עם התכלית המסחרית של העיסקה - י-266 ע.א. 464/75
התחייבות בין תושבי הארץ לתשלום כסף הוא במטבע מקומי - ב-96 ע.א. 398/67

כללי פרשנות: כוונת הצדדים


פרשנות הביטוי "הריבית המכסימלית" בהסכם בין המל"ל לבין חברת ביטוח לשיפוי המל"ל על תשלומיו לנפגעי תאונת דרכים - סט-346 רע"א 8429/06
פירוש סעיף בהסכם הצטרפות קבוצת עובדים לקופת פנסיה - סז-133 בג"צ 6460/02
אומד דעתם של צדדים להסכם שותפות ונאמנות - סו-399 ע.א. 9025/04
דרכי פרשנות חוזים - }סד{ פרשנות לשון החוזה ואומד דעת הצדדים - סד-313 ע.א. 898/03
פרשנות הסכם לפי אומד דעת הצדדים - סב-114 ע.א. 8567/02
פרשנות הסכם בין חברת ביטוח למוסד לביטוח לאומי בדבר פיצוי המל"ל ע"י חברת הביטוח בתביעות נזיקין - סב-165 ע.א. 9946/01
פירוש הסדר בין מנהל מיוחד של חברה שמונה ע"י ביהמ"ש כדי להבריא חברה לבין מי שהסכימו להשקיע כספים כדי להבריא את החברה תוך קבלת זכות קדימה להשקעתם - סא-358 ע.א. 1836/01 + 1728/01
פירוש תקנון בית משותף עפ"י אומד דעת הצדדים לעניין בנייה על גג וניצול אחוזי הבנייה - נה-260 ע.א. 5043/96
פירוש הסכם עפ"י אומד דעת הצדדים - נה-131 ע.א. 6726/98
התחקות אחר אומד דעת הצדדים בהסכם - נה-56 רע"א 6072/98
פירוש תנאי הסכם מתנה וחזקה שנותנת המתנה התכוונה לעשות עיסקה בת תוקף ולא "מתנה שלאחר המוות" שאין לה תוקף - נא-185 ע.א. 1395/96
פירוש הסכם לקבלת חלק הכנסות מהופעות להקה, כהכנסות נטו או ברוטו - נ-275 ע.א. 444+577/94
פירוש הסכם לפי אומד דעת הצדדים - נ-195 ע.א. 2553/94
פירוש הסכם רכישת נכס בבנייה בדבר היחס של התשלום הסופי לגודל הנכס הנרכש - מט-44 ע.א. 1769/95
פרשנות חוזה לפי אומד דעת הצדדים ומתוך המשמעות הלשונית של מלות ההסכם - מח-131 ע.א. 2321/95
פירוש הסכם בין אחים כעיסקת מתנה - מז-371 ע.א. 493/91
כוונת הצדדים בהסכמה על התחשבנות מוקדמת לעניין הפרשי שער עקב פיחות - מז-373 ע.א. 3573/91
התנייה ב"פסק דין סופי" בהסכם האם כוונתו לפס"ד ולא החלטה או לפס"ד שאין עוד עליו ערעור - מז-180 ע.א. 3997/91
הכרעה בשאלה אם כספים שהושקעו ע"י אחים בשותפות לפתיחת עסק הפכו להלוואה כשאחד האחים פרש או שהוא שותף לנכס שנרכש - מז-359 ע.א. 4420/91
פירוש סעיף שיפוי בהסכם עפ"י אומד דעת הצדדים - מה-37 ע.א. 4387/91
פירוש חוזה לפי אומד דעת הצדדים - מה-230 ע.א. 4628/93
אומד דעת הצדדים בפירוש הסכמי שכר - מה-329 בג"צ 3262/95
הבאת ראיות חיצוניות על כוונת הצדדים כאשר לשון ההסכם אינה חד משמעית - מג-34 ע.א. 1797/90
אומד דעת הצדדים בהסכם בקביעת מועד לתשלום עבור הנכס - מג-7 ע.א. 458/93
פירוש חוזה עפ"י אומד הדעת של הצדדים בעת ההתקשרות - מב-122 ע.א. 279/89
התחקות אחר אומד דעת הצדדים בפירוש מסמך - מב-7 ע.א. 4450/90
בעימות בין לשון החוזה ובין כוונת הצדדים - }מב{ כוונה הצדדים על העליונה - מב-153 ע.א. 1395/91
פירוש הסכם עפ"י אומד דעת הצדדים ולא עפ"י נוסחו המילולי - לא-195 ע.א. 738/85
הגשת תצהירים נוספים כדי להבהיר אומד דעת הצדדים לצורך פירוש הסכם - לא-195 ע.א. 738/85
פירוש המונח דמי שכירות הנוהגים "לגבי דירות מסוג זה" עפ"י אומד דעת הצדדים - ל-249 ע.א. 327/85
הסכמים וכוונת הצדדים לגבי החלק שרכש אחד הצדדים עפ"י ההסכמים - כו-270 ע.א. 73/83
בימ"ש מוסמך לפרש חוזה על דרך פס"ד הצהרתי באופן שונה מדעת שני הצדדים - כו-70 ע.א. 757/82
אין לקבל טענה כי מטרת ההסכם היתה חסכון במס בלבד כאשר הדבר אינו מוצא ביטוי בחוזה - כו-155 ע.א. 316/83
חוזה עפ"י הכוונה האמיתית ולא רק עפ"י המובן המילולי - כג-98 ע.א. 603/79
חוזה מחייב גם את מי שהתיימר להתחייב בו על מנת שלא לקיימו - טז-85 בג"צ 501/80
לפי אומד דעתם של הצדדים - טו-386 ע.א. 315/79
ביטול העברת מקרקעין כשכוונת הנותן היתה למתנה לאחר המוות - יד-167 ע.א. 567/78
מבחן "הטרדן המתערב" ומבחן "התכלית המסחרית" - יג-162 ע.א. 72/78
יש לפרש חוזה לפי אומד דעתם של הצדדים - יג-418 ע.א. 383/77
כוונת הצדדים בביצוע סעיף מסויים בהסכם - יב-221 ע.א. 418/77
עפ"י כוונת הצדדים - יא-155 ע.א. 224/76
כשכוונת הצדדים אינה ברורה - [יא-63 ע.א. 252/75; יא-155 ע.א. 224/76; ]
הבהרת כוונת הצדדים באמצעות עדות חיצונית - יא-63 ע.א. 252/75
עפ"י כוונת הצדדים - י-279 ע.א. 444/75
כוונת הצדדים - }ט{ עולה מהנאמר בחוזה - ט-17 ע.א. 476/73

כללי פרשנות: כנגד המנסח


פרשנות המונח "ערך כינון" בחוזה שכירות בניגוד לפרשנות המונח בחוזי ביטוח - נב-347 ע.א. 6745/95
פירוש הסכם לקבלת חלק הכנסות מהופעות להקה, כהכנסות נטו או ברוטו - נ-275 ע.א. 444+577/94
הכלל של פירוש מסמך נגד המנסח - מב-41 ע.א. 3766+4269/91
כלל הפרשנות נגד המנסח והחלתו בפוליסת ביטוח - מא-346 ע.א. 572/89
כנגד המנסח - לו-250 ע.א. 339+428/88
פירוש סעיף דו משמעי במסמך לרעת המנסח - לה-196 ע.א. 157/88
פירוש הסכם כנגד המנסח - [לב-136 ע.א. 451/84; לב-279 ע.א. 565/85; ]
בחוזה עם רשות שלטונית שנוסח על ידה יש להעדיף פירוש שנוח יותר לצד שכנגד - ל-393 ע.א. 191/85
פרשנות פוליסת ביטוח כנגד המנסח - כז-195 ע.א. 188/84
פרשנות מסמך כנגד מנסחו - }כג{ אימתי - כג-182 בר"ע 496/83
יש לפרש את החוזה נגד מנסחו - יג-504 ע.א. 573/77
ספק פועל לרעת מי שניסח את החוזה - [יא-155 ע.א. 224/76; יא-243 ע.א. 536/76; ]

כללי פרשנות: נוהג


מתי ניתן להשלים פרטים בחוזה מכח נוהג מקובל עפ"י סעיף 26 לחוק - ל-393 ע.א. 191/85
השלמת פרטים בחוזה הלוואה ביחס לריבית לאחר תום החוזה מתוך ה"נוהג" בתקופת החוזה - ל-306 ע.א. 349/84
הסכם בע"פ - }כא{ נוהג ותנאים מכללא בין סוכנות למפיץ שלה - כא-258 ע.א. 812/80
לפי הנוהג בין צדדים סבירים - טו-122 ע.א. 193/78

כתב ויתור


פרשנות הסכם בין המינהל למי שהחזיק במקרקעין של המינהל לעניין חבות במסים החלים על המקרקעין - נז-40 ע.א. 3369/98
מחיקת תביעת נזיקין על הסף כאשר הורי הקטין התובע קיבלו פיצויים וחתמו על כתב ויתור - מז-398 ע.א. 5764/93
כתב ויתור עקב ביטול עסקה שאינו כולל השבה - לד-157 ע.א. 76/86
פירוש מסמך שחתם קונה דירה מקבלן בעת קבלת הדירה באופן שאין בו ויתור על זכותו לתבוע פיצויים בגין איחור במסירת הדירה - לב-39 ע.א. 769/86
הסכמת דיירים לבניה על גג הבית - }כח{ משמעותה ויתור על זכויות הבניה ועל אחוזי הבניה - כח-148 ע.א. 432/83
הסכם פשרה הכולל ויתור על תביעות - כא-203 ע.א. 178/81
הסכם על העברת מחלוקת לועדה מחוזית של מינהל המקרקעין אין פירושו ויתור עליט-264 בג"צ 80+420/80/251/81+568

מונחים וביטויים


פירוש המונח "נוהג ברכב" בהסכם שיפוי בין המל"ל לבין חברת ביטוח למקרה של תשלום פיצויים בתאונת דרכים - ע-131 רע"א 9112/06
החיוב לפי מסמך שבו צויין תשלום בשקלים, שנערך לפני שהוחלפה המטבע לשקלים חדשים, מתייחס לשקלים ישנים - סה-338 ע.א. 5914/03
פרשנות חוזה וקביעה כי התחייבות רוכש מקרקעין לשלם מס שבח אין בו כדי לחייבו בתשלום מס רווחי הון של המוכר - סג-162 רע"א 3989/03
פירוש המונח "גימלה בעין" בהסכם בין המוסד לביטוח לאומי לחברת ביטוח בדבר זכות שיפוי - ס-188 ע.א. 3013/01
פירוש סעיף "אופציה" בחוזה מכר מקרקעין - נא-266 ע.א. 1734/96
פרשנות חוזה לפי אומד דעת הצדדים ומתוך המשמעות הלשונית של מלות ההסכם - מח-131 ע.א. 2321/95
ההבחנה בין חיוב השתדלות לבין חיוב תוצאה בהסכם - מו-104 ע.א. 2887/91
פירוש סעיף בהסכם גירושין שלא להגיש תביעות בעניין שיעור המזונות המוסכם - }מה{ מה-83 ע.א. 1880/94
פרשנות הדיבור "בן/בת זוג" בהסכם קיבוצי על הענקת כרטיס חינם לשותפו לחיים של עובד "אל על" האם הכוונה היא גם ל"בן/בת זוג" מאותו מין - מד-278 בג"צ 721/94
פירושה של הצהרה בהסכם כי "הנכס נקי מכל חובות, עיקולים" האם היא מכוונת רק למועדי חתימת ההסכם וביצוע ההעברה או גם לתקופת הביניים בין החתימה לבין ההעברה - מג-7 ע.א. 458/93
פירוש הסכם בין רוכשי דירות שלפיו "הגג" יוצמד לדירה פלונית האם הכוונה רק לגג הקיים או גם לגג של הדירה שתבנה על הגג הקיים - מג-317 ע.א. 1121/91
התחייבות "להעביר זכויות בנכס" ע"ש הקונים עניינה העברת הרישום בלשכת רשם המקרקעין ואין די במתן יפוי כח - מג-157 ע.א. 2776/91
שטח של נכס המצויין בהסכם, אם הכוונה היא לשטח נטו או ברוטו - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
קביעה בחוזה שהתמורה הינה "מלאה וסופית" כהסכמה לאי שיערוך תשלומים - מ-371 ע.א. 73/88
פירוש "פדיון מכל ההכנסות" כמתייחס להכנסות ברוטו ולא לרווח - לט-180 ע.א. 755+761/89
תשלום דמי חכירה שנתיים מראש ותשלומי מסים אינו "דמי חכירה ראשוניים" כהגדרתם בחוזי מינהל מקרקעי ישראל - לח-258 ע.א. 4413/90
פירוש הביטוי הצמדה מחודש פלוני כמתייחס למדד חודש זה ולא למדד הידוע בחודש זה - לה-3 ע.א. 619/87
פירוש הביטוי "מדד" בחוזה כמתייחס למדד הכללי ולא למדד הבניה - לה-3 ע.א. 619/87
המלים "כל מטרה אחרת" ב"מטרת השכירות" כמתייחסים רק בהקשר לבית עסק ולא למגורים - לה-387 רע"א 240/89
פירוש "ריבית מכסימלית על משיכות יתר כבנק" כריבית שאינה כוללת "ריבית חריגה" - לג-99 ע.א. 737/84
השער היציג של הדולר "ביום התשלום" בהתייחס ליום א' שבו לא מפורסם שער יציג הינו השער היציג שפורסם ביום ו' - לג-150 ע.א. 539/86
פירוש המונח "תנאים מקובלים" בהסכם אופציה עם מ.מ.י. ככולל אפשרות בניה לפי תוכניות חוקיות, המלצת משרד התיירות והסדר עם החברה לפיתוח החוף - לא-56 בר"ע 421/87
מתן אופציה לרכישת נכס ממ.מ.י. ב"תנאים מקובלים" אינו מותנה בהסכמת המינהל - לא-56 בר"ע 421/87
פרוש הביטוי "הנוהג הקיים בין הצדדים" בחוק החוזים כמתייחס לנוהג לפני חתימת החוזה - ל-306 ע.א. 349/84
פירוש הסכם בנוגע לשאלה האם החזר דמי ביטוח הינם "הכנסה" - ל-361 ע.א. 136/84
פירוש המונח דמי שכירות הנוהגים "לגבי דירות מסוג זה" עפ"י אומד דעת הצדדים - ל-249 ע.א. 327/85
השימוש במלים "בלי לפגוע בזכויות" אינו שולל ממסמך את אופיו כהצעה מחייבת - ל-118 ע.א. 674/83
האם הביטוי "הטבה" בתקנות חברה כולל "הצעת זכויות" לרכישת מניות של החברה - ל-282 ע.א. 226/85
"הרשעה... ע"י בימ"ש מוסמך" המצויינת בתקנון "אגד" כוללת הרשעה ע"י בימ"ש צבאי - ל-267 ע.א. 503/87
פירוש המונח "ברשות בעל הפוליסה" המופיע בפוליסת הביטוח באופן ליברלי - כט-167 ע.א. 76/84
פירוש המלים: "נתן" "מסר" האם מתיחסים רק לעבר או גם לעתיד - כח-390 ע.א. 650/84
הסכם על רווחי ממציא העובד בחברה המתיחס ל"הכנסה נקיה" ול"רווח נקי" - כח-66 ע.א. 85/83
המונח "פרישה בהסכמת החברה" כאשר בפועל היתה התפטרות לאחר מו"מ עם החברה - כח-60 ע.א. 712/84
המונח "שבר מיכני" בפוליסת ביטוח - כו-28 ע.א. 280/82
פירוש דווקני של סעיף בחוזה ביטוח המגדיר פריצה - כה-90 ע.א. 263/82
המונח "הלוואת בעלים" בהסכם שחתמה הממשלה - כה-332 ע.א. 117/82
הביטוי "קומות מדורגות" האם מתייחס לבנין כולו או לחלק ממנו - כה-245 ע.א. 83/83
הביטוי "אספקה משוערת בסוף אוגוסט" - כה-205 ע.א. 276/83
תנאי פטור: "כשאינטרס הממשלה מחייב זאת" בחוזה ממשלתי - כד-244 ע.א. 64/80
היקף הביטוח הנדרש ממי שהתחייב לערוך "ביטוח מקיף" - כד-338 ע.א. 652/82
מה נכלל ב"אגרת חוב" שניתנה כבטוחה - יז-222 ע.א. 869/79
פירוש סעיף "עיכוב ביצוע" בהסכם מכירת מקרקעין - טז-139 ע.א. 732/78
"שוק" פרושו בחוזה - ב-159 ע.א. 286/67
"עסק דומה" - }ב{ כוונת הביטוי בחוזה - ב-104 ע.א. 467/66

מועדי תשלום


מועד התחלת הפיצויים בגין הפרה שלא נקבע לגביה פיצוי מוסכם אינו נקבע עפ"י המועד הנקוב לעניין פיצוי מוסכם - לה-267 ע.א. 758+804/87
פירוש הסכם לעניין מועד תשלום פיצויי הפיטורין - לא-159 ע.א. 540/85
פירוש סעיף בחוזה סטנדרטי הקובע שאחור של 90 יום אינו מהווה הפרה - כה-415 בר"ע 372/85

מכרזים


אין חובה לנהוג בשוויון כלפי משתתפים במכרז פרטי - לג-79 ד.נ. 22/82
פירוש סעיף במכרז ביחס לכמות המוצעת למכירה לאור סעיף אחר המאפשר למציע לבדוק את הסחורה ומשחרר את מוציא המכרז מאחריות - לא-234 ע.א. 619/85
הצעה במכרז הנוקבת בסכום מבלי להתיחס למע"מ ככוללת את המע"מ - כז-346 בג"צ 536/86
דיני מכרז שהוצא ע"י חברה פרטית - כא-20 ע.א. 207/79

מניות


פירוש הסכם להעברת מניות באחוז מסויים כמתייחס לכל סוגי המניות בשווה וכן לכתבי האופציה - לג-85 ע.א. 189/85
חוזה מכירת מניות בחברה פרטית - טו-190 ע.א. 96/78

מסמכי יסוד בתאגיד


חישוב סכומי הגימלאות המגיעים לחברי אגד לפי תקנון אגד לפני תיקונו - לז-50 ע.א. 303/87
פירוש המונח "אגודה" בתקנות "אגד" ככולל גם חברה - לה-196 ע.א. 157/88
פירוש תקנות חברה ותזכירה לעניין חלוקת "הטבה" לבעלי מניות יסוד - ל-282 ע.א. 226/85
האם הביטוי "הטבה" בתקנות חברה כולל "הצעת זכויות" לרכישת מניות של החברה - ל-282 ע.א. 226/85
"הרשעה... ע"י בימ"ש מוסמך" המצויינת בתקנון "אגד" כוללת הרשעה ע"י בימ"ש צבאי - ל-267 ע.א. 503/87
הסכם בין מייסדי החברה המחייבם לעבוד בחברה והאם זכאי מיסד שסולק מהחברה לבטל את ההסכם - כח-261 ע.א. 552/85

מקרקעין - מכר וזכויות


פירוש הסכם לעניין הצמדת גגות ושטחי חצר לדירה בבית משותף - סה-226 ע.א. 10322/03
פירוש הסכם בדבר פיצוי בהפקעת מקרקעין - סג-9 ע.א. 5483/02
כאשר בפרוספט נקבע "שטח ברוטו" של דירה אין הוא כולל שטחים של הרכוש המשותף, אך כאשר בחוזה נמצא מפרט ותכנית בה מצויינים שטחי הדירה, אין הרוכש יכול לתבוע פיצוי על שטחים חסרים - סג-131 ע.א. 10944/02
פירוש הסכם קומבינציה בדבר זכויות הצדדים בבניין שיוקם לפי ההסכם - סב-136 ע.א. 2534/99
פירוש הסכם מכר שנערך ע"י מפרק של חברה - סב-147 רע"א 5247/03
פירוש הסכם - סא-172 רע"א 9782/02
פירוש הסכם קומבינציה - סא-282 ע.א. 3012/01
פירוש הסכם בין עיריה לבעל מקרקעין שהופקעו בדבר החיוב במסים על המקרקעין החילופיים שהוקצו לבעלים - נז-56 ע.א. 8390/99
פרוש הסכם למכירת נכסים ע"י כונס נכסים - נו-346 ע.א. 00+5872/99/751
פירוש הסכם העברת זכויות במקרקעין ותוצאתו לעניין תשלום דמי הסכמה למינהל - נו-295 ע.א. 2180/98
תחולתה של הוראת פטור בחוזה שלפיה הקונה בדק את הממכר ולא יהיו לו טענות ותביעות - נג-389 רע"א 7642/97
קבלן המבקש להוציא חלקים בבנין מגדר הרכוש המשותף עליו לעשות זאת בהסכם באופן ברור ומפורש - נא-104 ע.א. 6271/95
פרוספקט שפירסמה חברה קבלנית מחייבת כאשר ההצעה בפרוספקט לא שונתה בחוזה המכר - נא-104 ע.א. 6271/95
פירוש סעיף "אופציה" בחוזה מכר מקרקעין - נא-266 ע.א. 1734/96
פירוש הסכם "מכר" מקרקעין בשאלה אם מדובר ב"מכר" כשאין כל יחס בין המחיר שננקב לבין ערך הנכס - נא-66 ע.א. 1153/95
ההשלכות של אי צירוף מפרט לחוזה לפי חוק המכר (דירות) לפירוש הסכם - נא-66 ע.א. 1153/95
פירוש מסמך לעניין מכירה או החלפה של חלקת מקרקעין - מט-331 ע.א. 3248/92
פירוש הסכם מכר של דירה - מז-375 ע.א. 4068/92
פירוש הסכם מכר מקרקעין - מז-308 ע.א. 4602/91
פירוש הסכם להעברת סכסוך בענייני בניה להכרעת מומחה - מו-243 רע"א 5196/95
פירוש הסכם חכירה עם המינהל לעניין ניכוי הוצאות מדמי החכירה - מו-87 ע.א. 5093/90
פירוש חוזה מכר מקרקעין לפי אומד דעת הצדדים ודחיית גירסת המוכרים שמדובר במתן אופציה בלבד - מה-58 ע.א. 2028/93
פירוש חוזה בין קבלן בנין לבין המזמין בדבר הסכום המוסכם עבור העבודה - מה-186 ע.א. 4737+4738/90
פירוש סעיף בהסכם קומבינציה לעניין יחידות הדיור שיקבל בעל הבית - מד-378 ע.א. 5529/91
פירושה של הצהרה בהסכם כי "הנכס נקי מכל חובות, עיקולים" האם היא מכוונת רק למועדי חתימת ההסכם וביצוע ההעברה או גם לתקופת הביניים בין החתימה לבין ההעברה - מג-7 ע.א. 458/93
פירוש סעיף בחוזה על היעדר זכויות צד ג' בנכס, לצורך פסיקת פיצויים כאשר צד ג' תובע זכויות בנכס - מג-157 ע.א. 2776/91
פירוש הסכם של רכישת זכויות בדירה מעמידר - מג-278 ע.א. 2135/91
פירוש הסכם בין רוכשי דירות שלפיו "הגג" יוצמד לדירה פלונית האם הכוונה רק לגג הקיים או גם לגג של הדירה שתבנה על הגג הקיים - מג-317 ע.א. 1121/91
פירוש "מכתב" שנשלח על יסודו של הסכם רכישת מקרקעין כהסכמה בין הצדדים - מג-314 ע.א. 2067/92
התחייבות "להעביר זכויות בנכס" ע"ש הקונים עניינה העברת הרישום בלשכת רשם המקרקעין ואין די במתן יפוי כח - מג-157 ע.א. 2776/91
פירוש סעיפים "כלליים" ו"מיוחדים" בחוזה עם קבלן בנייה - מב-82 ע.א. 1407/92
פירוש סעיף בהסכם הנותן למוכר ארכה לרישום מקרקעין ע"ש הרוכש - מב-299 ע.א. 1454/92
שטח של נכס המצויין בהסכם, אם הכוונה היא לשטח נטו או ברוטו - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
כאשר בעל מקרקעין וקבלן חותמים על חוזה למכירת דירה ובו מוגדרים שניהם ביחד כ"קבלן">מא<וההתחייבויות הן של ה"קבלן" אחראי גם בעל המקרקעין כלפי הקונים - מא-198 ע.א. 4664/90
שני חוזי מכר של חלקת מקרקעין אחת ע"י רשות הפיתוח, שאחד מהם התייחס למחצית החלקה והשני התייחס לחלקה - מ-52 ע.א. 760/89
הסכם עם האב למכירת זכויותיו בדירה כמתייחס רק למחצית הדירה הרשומה על שמו - מ-194 ע.א. 391/88
המחיר הנקוב בחוזה למכירת דירה כולל מע"מ אלא אם כן נאמר אחרת - מ-341 ע.א. 528/89
האם הסדרת תשלום ה"הוצאות" כוללת הסדרת תשלום מס שבח כאשר לא נלווית לכך ראיה נוספת - מ-82 ע.א. 204/91
חלוקת מרפסת בין שתי דירות הגובלות בה כאשר ישנה מחלוקת למי שייכת המרפסת - לח-183 רע"א 2187/91
זכותם של דיירים לקבוע מי יהיה שומר בבנין כאשר נפסק כי ביתן השומר שייך להם - לח-130 ע.א. 86+209/87/867»ע.א. 86+209/87/867«
הסכם בין אח ואחותו לחלוקת מקרקעין ביניהם - לח-34 ע.א. 350/89
סעיף בהסכם מכר דירה על תשלום דמי "היתר החלים על הדירה במסגרת עסקה זו" כך שאינו מתייחס לדמי היתר החלים על עניינים שאינם חלק מן העסקה - לה-54 ע.א. 677/87
המידות של רוחב חדר המדרגות המופיעות בתשריט הינן מידות נטו - לה-291 ע.א. 101/88
פירוש סעיף הקובע שהקונה ישלם את המסים על הפרשי ההצמדה שינבעו מדחיית התשלום באופן שאינו כולל את תוספת מס השבח בגין ההפרשים - לד-42 ע.א. 819/87
הסכם בענין שטח דירה באם הוא "ברוטו" או "נטו" והאם הובטח לשנות את היעוד - לד-376 ע.א. 147/87
חובת תשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל - לג-386 ע.א. 122/87
פירוש מסמך שחתם קונה דירה מקבלן בעת קבלת הדירה באופן שאין בו ויתור על זכותו לתבוע פיצויים בגין איחור במסירת הדירה - לב-39 ע.א. 769/86
פירוש המונח "תנאים מקובלים" בהסכם אופציה עם מ.מ.י. ככולל אפשרות בניה לפי תוכניות חוקיות, המלצת משרד התיירות והסדר עם החברה לפיתוח החוף - לא-56 בר"ע 421/87
פגמים נסתרים בדירה - }לא{ האם יש להתחשב במגבלות הראיה של הקונה - לא-119 ע.א. 5/87
מתן אופציה לרכישת נכס ממ.מ.י. ב"תנאים מקובלים" אינו מותנה בהסכמת המינהל - לא-56 בר"ע 421/87
סעיף בחוזה חכירה של קק"ל בענין פיצויים ליורשים עקב העברת חלקה לאחד מהם - ל-24 ע.א. 390/85
מועד התשלום כאשר המועד עפ"י הסכם חל בחג הפסח וכל איחור גורר תשלום הפרשי הצמדה - ל-301 רע"א 476/87
מועד הזכות להעלאת דמי חכירה ע"י מינהל מקרקעי ישראל בגין העברת זכות חכירה והמועד שבו צריך המינהל לממש זכות זו - ל-249 ע.א. 327/85
האם רכישה חוזרת של קרקע מופקעת ע"י אחד הבעלים כוללת בתוכה מרכיב של פיצוי מוסווה - ל-84 ע.א. 338/85
הסכמים בדבר המחאת חיוב המשכנתא כחלק מתשלומים עבור רכישת דירה כשהמוכר הצהיר על סכום לא נכון - כט-38 ע.א. 406/82
בהעדר איזכור אחר מכירת דירה כוללת את הרכוש המשותף הצמוד לה - כט-72 ע.א. 478/84
פירוש שטר משכנתא האם מתיחס רק לחובות שבעבר או גם לחובות שיווצרו בעתיד - כח-390 ע.א. 650/84
מסמך בדבר זכויות המוכר במחסן בהתיחס לזכויות הדיירים לטעון נגד הפיכתו לדירת מגורים - כח-146 ע.א. 23/85
חוזה לענין הצמדת מקומות חניה ולענין תוספת בניה והוצאת חלקים מהרכוש המשותף - כח-371 ע.א. 591/83
חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל לענין ששיעורם של דמי הסכמה - כח-239 ע.א. 537/83
הסכמת דיירים לבניה על גג הבית - }כח{ משמעותה ויתור על זכויות הבניה ועל אחוזי הבניה - כח-148 ע.א. 432/83
הסכמה של דיירים לבניה על גג הבית - }כח{ עפ"י לשון החוזה ללא הוספת תניות שאינן מופיעות בחוזה - כח-148 ע.א. 432/83
טענה כי הסכם לפיצוי עבור העברת חלקת קרקע ועליה בית לשלטונות התיחס לקרקע בלבד ולא לבית - כז-265 ע.א. 694/84
חוזה לרכישת בית מלון - כז-296 ע.א. 672/81
מערכת הסקה בירושלים ומרפסת סגורה מהווים חלק מדירה שנמכרה - כו-36 ע.א. 572/83
תקנון תשלומים בחוזה לרכישת דירה - כה-88 בר"ע 56/85
סעיפים בחוזי שכירות ומכר בענין הזכות לשינויים ולבניה נוספת - כה-278 ע.א. 134/83
סעיף בהסכם המתייחס לתשלומים הקשורים בהעברת מקרקעין כמתייחס גם לפרצלציה - כה-180 ע.א. 473/83
סעיף הקובע כי דירה תהיה בשטח מכסימלי מסויים כמחייב בניית הדירה בשטח זה - כד-219 ע.א. 689/81
סדר הפעולות של רישום דירה ע"ש הקונה ותשלום יתרת המחיר באמצעות משכנתא - כד-199 ד.נ. 14/84
סעיף בחוזה עם קבלן משנה בנוגע לאופן מדידת השטח המהווה בסיס לתשלום - כג-314 ע.א. 343+407/80
חוזה עם קבלן בנוגע לזכויות ולחובות ביחס לרכוש המשותף - כג-229 ע.א. 183/80
סעיף בחוזה על תשלום באמצעות משכנתא כמחייב את המוכר לרשום את הדירה ע"ש הקונה קודם קבלת המשכנתא - [כב-98 ע.א. 702/80; כב-103 ע.א. 782/82; ]
סעיף בחוזה המתנה תשלומים ע"י הקונה בפדיון משכנתא ע"י המוכר - כב-130 ע.א. 15/83
הסכם של "עיסקת קומבינציה" והאם היה בו תנאי מתלה - כא-403 ע.א. 464/81
הסכם עם קבלן להוצאת חלקים מהרכוש המשותף - כא-110 ע.א. 266/80
חוזה עם קבלן האוסר מכירת דירות למטרת חנות בשר ודגים - כ-391 ע.א. 634/80
הרוצה להצמיד רכוש משותף לעצמו חייב לציין זאת בחוזה באופן חד משמעי - כ-302 ע.א 775/80
סעיף על מגורים בדירה בהסכם גירושין - יט-391 ע.א. 79/80
סעיף על זכות קבלן לקביעת החלקים שיהיו רכוש משותף - יט-338 ע.א. 60/80
חוזה מקרקעין - יז-339 ע.א. 348/79
חוזה למכירת דירה - יז-357 ע.א. 674/79
פירוש סעיף "עיכוב ביצוע" בהסכם מכירת מקרקעין - טז-139 ע.א. 732/78
פירוש מסמך לרכישת נכס - טז-339 ע.א. 326/79
פירוש הסכם בית משותף - יג-178 ע.א. 749/76
מכר מקרקעין - יא-295 ע.א. 295/76
חכירה - }יא{ 293,46 >יא<[יא 46»המ' 625/76«;יא 293»ע.א. 355/76«;]

סעיף בוררות/תניית שיפוט


פירוש הסכם בוררות - ס-120 רע"א 4803/02
פירוש הסכם בוררות - נט-5 רע"א 8442/01
פירוש הסכם שותפות המחייב פנייה לבוררות כאשר בתקנות השותפות נאמר כי השותפות תפורק לפי הוראות פקודת השותפויות - נ-360 רע"א 7144/97
פירושו של הסכם בדבר מקום השיפוט להתדיינות ייעשה עפ"י כללי הפרשנות החלים לגבי כל הסכם בין הצדדים - מג-121 בר"ע 5069/93
פרשנות סעיף בוררות בהסכם - לו-276 ע.א. 721/88
תניית שיפוט בחוזה - כא-271 בר"ע 162/83
שטר מטען - }יג{ פירושו לענין סמכות שיפוט -[יג-188 ע.א. 791/77; יג-293 ע.א. 768/77; ]
פירוש סעיף בוררות - יב-360 ע.א. 298/77
תניה בענין סמכות שפוט - י-333 ב.ר.ע. 55/76

סעיף פטור/תנאי מגביל


תחולתה של הוראת פטור בחוזה שלפיה הקונה בדק את הממכר ולא יהיו לו טענות ותביעות - נג-389 רע"א 7642/97
סעיף פטור של קבלן בשל נסיבות שאין לו שליטה עליהן אינו מתייחס לנסיבות שהיו ידועות לצדדים בעת חתימת החוזה - מ-53 ע.א. 345/89
פירוש סעיף מגביל בפוליסת ביטוח - לו-158 ע.א. 681/89
הסכם בין נושים במסגרת הסדר פשרה בין חברה לנושיה המחייב תשלומים לפי הסכם קודם כך שהוא אינו מונע הגשת תביעה לפטור מתשלומים מכח ההסכם המקורי - לד-162 ע.א. 578/88
תנאי פטור: "כשאינטרס הממשלה מחייב זאת" בחוזה ממשלתי - כד-244 ע.א. 64/80
תניית פטור - }יב{ בימ"ש יפרש באורח דווקני - יב-130 ע.א. 659+660/77

סעיף פיצויים/שיפוי


פירוש המונח "נוהג ברכב" בהסכם שיפוי בין המל"ל לבין חברת ביטוח למקרה של תשלום פיצויים בתאונת דרכים - ע-131 רע"א 9112/06
פרשנות הביטוי "הריבית המכסימלית" בהסכם בין המל"ל לבין חברת ביטוח לשיפוי המל"ל על תשלומיו לנפגעי תאונת דרכים - סט-346 רע"א 8429/06
תחולת הסכם בין חברת ביטוח לבין המל"ל בדבר פיצוי המל"ל ע"י חברת הביטוח בתביעות נזיקין - סז-67 דנ"א 10114/03
פירוש הסכם עם העיריה להקצאת חניה לתחנת מוניות - סז-34 עע"ם 6519/04 + 5949/04
פירוש הסכם לעניין אי תשלום פיצויים עבור תקופה מסויימת של איחור במסירת דירה למרות שהאיחור עלה על "תקופת החסד" - סג-131 ע.א. 10944/02
פירוש סעיף שיפוי בהסכם שבין קבלן ראשי לקבלן משנה למקרה של אירוע נזק - מז-393 ע.א. 3192/93
פירוש סעיף שיפוי בהסכם עפ"י אומד דעת הצדדים - מה-37 ע.א. 4387/91
חיוב קבלן משנה בשיפוי קבלן ראשי על חיובו בתשלום נזקו של עובד מכח סעיף שיפוי - מ-317 ע.א. 971+1311/90
מועד התחלת הפיצויים בגין הפרה שלא נקבע לגביה פיצוי מוסכם אינו נקבע עפ"י המועד הנקוב לעניין פיצוי מוסכם - לה-267 ע.א. 758+804/87
סעיף בחוזה חכירה של קק"ל בענין פיצויים ליורשים עקב העברת חלקה לאחד מהם - ל-24 ע.א. 390/85
האם להצהרה במבוא של סעיף פיצויים מוסכמים יש נפקות לעניין תשלומם ושיעורם - ל-291 ע.א. 439/85
סעיף הדן בפיצויים בשל איחור בהשלמת העבודה האם הוא חל על עבודות נוספות שלא הושלמו - כח-365 ע.א. 40/85
כאשר נקבעו שני סעיפי פיצויים - טז-375 ע.א. 433/79
התחייבות לשיפוי כנגד התשלום - ח-90 ע.א. 136/73

ערבות


פירוש סעיף בכתב ערבות לפיו הערבות תפקע במות הערב כמתייחס גם למקרה שהחיוב של הערב התגבש לפני פטירתו - לט-339 ע.א. 390/89
פירוש שטר משכון של בנק כבטוחה חפצית בלבד שאינה כוללת ערבות אישית לחוב - לח-315 ע.א. 664/89
פירוש פס"ד המתנה חיובו של ערב בקבלת היתר לפי חוק הפיקוח על המטבע כמתייחס לערב ולא לחייב - ל-201 ע.א. 783/85
פירוש הסכם ערבות - יב-211 ע.א. 177/77

פגמים, חסר וסתירות בהסכם


פירוש הסכם שנערך ע"י עו"ד לאחר הסכם קודם באופן "דחוק" כך שיתיישב עם ההסכם הראשון - לב-279 ע.א. 565/85
היחס בין שני הסכמים שנחתמו בזמנים שונים והמכילים הוראות סותרות - לב-201 ע.א. 498/83
על מי מוטל חיוב במס מס שבח כאשר אין בחוזה הוראה בענין זה - לא-181 ע.א. 78/84
השלמת הסכם שאינו כולל את תקופת ביצוע העבודה - כו-274 ע.א. 431/82
קבלת עדות בע"פ כנגד מסמך כתוב כאשר המסמך אינו ברור - כג-98 ע.א. 603/79
השפעת מחיקת מלים בחוזה על פירושו - כב-130 ע.א. 15/83
טעות סופר וכיו"ב ניתן לתקן לפי אומד דעת הצדדים - טז-3 ע.א. 565/79
הסכם שנוסח בצורה רשלנית - יא-155 ע.א. 224/76
קיום הוראות סותרות בחוזה - ט-270 ע.א. 5/75
כשקיים שיבוש בכתיב - ו-138 ע.א. 491/70
הסכם שאינו מגלה את כל העובדות - ב-257 ע.א. 483/66

שכירות


פירוש "סעיף בלעדיות" בחוזה השכרת חנות בקניון, המגביל את המשכירים מלהשכיר חנות לאותה מטרה לשוכרים אחרים - סו-130 ע.א 4077/04
פרשנות המונח "ערך כינון" בחוזה שכירות בניגוד לפרשנות המונח בחוזי ביטוח - נב-347 ע.א. 6745/95
פירוש הסכם שכירות לעניין הצמדה וריבית במקרה של פיגור בתשלום - מ-101 ע.א. 2833/90
המלים "כל מטרה אחרת" ב"מטרת השכירות" כמתייחסים רק בהקשר לבית עסק ולא למגורים - לה-387 רע"א 240/89
פירוש הסכם שכירות לעניין תשלום הפרשי הצמדה - לא-91 ע.א. 389/84
פירוש המונח דמי שכירות הנוהגים "לגבי דירות מסוג זה" עפ"י אומד דעת הצדדים - ל-249 ע.א. 327/85
סעיפים בחוזי שכירות ומכר בענין הזכות לשינויים ולבניה נוספת - כה-278 ע.א. 134/83
חוזה להחכרת חדרים ככולל יעוד המבנה לעסקי יהלומים - כב-50 ע.א. 727/82
הסכם עם משכירי דירות לעולים - יט-373 בג"צ 654/80
סעיף של חוזה שכירות בנוגע לתשלומי מס - }יח{ 327>יח<»המ' 511/81«

תנאי מתלה/מפסיק/מכללא


תנאי בהסכם מתנה האם הוא תנאי מפסיק או "מתנה בחיוב" - כח-290 ע.א. 36/86
תנאי מתלה להעברת כספים כמתיחס לזמינות הכסף ולא להעברה בפועל - כו-86 ע.א. 150/82
הסכם של "עיסקת קומבינציה" והאם היה בו תנאי מתלה - כא-403 ע.א. 464/81
הסכם בע"פ - }כא{ נוהג ותנאים מכללא בין סוכנות למפיץ שלה - כא-258 ע.א. 812/80
תנאי בחוזה על מועד הווצרות חיוב עקב משלוח הודעה - יז-98 ע.א. 672+673/79
תנאי מכללא - }יא{ אימתי יוכנס ע"י ביהמ"ש -[יא-155 ע.א. 224/76; יא-534 ע.א. 144/77; ]
הסכם והוספת תנאי מכללא - יא-534 ע.א. 144/77
תנאי מכללא - ח-14 ע.א. 78/73
תנאי מכללא, הכנסתו ע"י ביהמ"ש - ו-78 ע.א. 131/71

קיזוז

קיזוז כספים שקבלן חייב למשרד הבינוי והשיכון, מכספים שמינהל מרקעי ישראל חייב להשיב לקבלן - סח-164 ע.א. 8404/03 + 8357/03
הימנעות המדינה מלשלם הוצאות משפט שנפסקו בטענה של קיזוז - מה-146 ע.א. 737/92
העלאת טענת קיזוז בכתב ההגנה ממלאת את ידי חובת ההודעה על הקיזוז לפי סעיף 53 לחוק>מב<החוזים (חלק כללי) - מב-300 ע.א. 698/89
בטענת קיזוז יש לפרט את הסכומים ולהציג במדויק את מערכת הנתונים הנטענת - לט-44 ע.א. 16/89
קיזוז יתרת חשבון בבנק מול יתרת חובה בבנק אחר הקשור עימו לצורך חישוב ריבית - לו-310 ע.א. 751/88
הצורך להוכיח בפירוט טענת קיזוז - לה-19 ע.א. 126/86
הצורך במשלוח הודעת קיזוז - לה-19 ע.א. 126/86
היעדר זכות קיזוז בשל חיובים בלתי קצובים שאינם נובעים מעסקה אחת - לד-55 ע.א. 725/87
מתי ניתן להחיל את סעיף 53(א) לחוק החוזים ביחס לזכות הקיזוז של חיובים הנובעים מעסקות שונות - לא-306 ע.א. 377/82
זכות קיזוז עפ"י חוק המכר ועפ"י חוק החוזים - לא-306 ע.א. 377/82
הדרך להעלות טענות הגנה של קיזוז - לא-66 ע.א. 190/83
האם הסכמים מהווים עיסקה אחת או שתיים לענין זכות קיזוז - לא-306 ע.א. 377/82
טענת קזוז כנגד תביעת חוב - כז-374 ע.א. 337+510/85
טענות קיזוז - כו-341 ע.א. 721/82
זכות קיזוז של דמי הנזק כנגד תביעת השבה בגין ביטול חוזה - כ-18 ע.א. 544+604/81
ריבית - }ו{ הזכות לקזזה - 16 >ו<»המ' 283/71«

שיפוי

שני חוזי מכר של חלקת מקרקעין אחת ע"י רשות הפיתוח, שאחד מהם התייחס למחצית החלקה והשני התייחס לחלקה - מ-52 ע.א. 760/89
חובת שיפוי שנקבעה בחוזה והמוטלת על צד א' בגין תביעה שתוגש נגד צד ב' ע"י צד ג' - ב-369 ע.א. 541/67

תביעה חוזית

שיהוי בהגשת תביעה עפ"י חוזה שגרם לנתבע לשנות מצבו לרעה - לט-44 ע.א. 16/89
נטל הראייה במחלוקת על מה שהוסכם בין צדדים להסכם - לח-269 ע.א. 594/89
דרכי הוכחה לצרכי תשלום שכר סופרים לפי מחיר וכמות הספרים שנמכרו - לח-322 ע.א. 790/88
זכות תביעה בשל פגמים בדירה של מי שהעביר דירתו לאחרים - לג-91 ע.א. 669/86
שפיטות תביעה של סטודנטים באוניברסיטה בגין ביטול פטור מקורסים אחדים - לא-133 ע.א. 838/87
תביעת שכ"ט עו"ד מכח הסכם ומכח תביעה לשכר ראוי - ל-333 ע.א. 606/85
על מי מוטל נטל ההוכחה בתביעה עפ"י פוליסה מסוג "כל הסיכונים" - ל-251 ע.א. 497/85
מחיקה על הסף של תביעה בגין עסקה במקרקעין המתבססת על מסמכים בכתב בשל העדר שיעור התמורה במסמכים - כט-373 ע.א. 251/85
מחיקה על הסף בשל חוסר יריבות בין רוכשי דירה מחברה משכנת לבין מינהל מקרקעי ישראל ומשרד השיכון - כז-379 ע.א. 519/84
ראיה בע"פ כנגד חוזה בכתב - כו-85 ע.א. 495/82
טענה בדבר השלמתה של עסקת מכר משנת 1936 כשישנה ראיה רק על תשלום חלקי- כד-216 ע.א. 730/81
טענה לקיומו של הסכם למיזוג תביעות - כג-357 ע.א. 36+107/81
מכתב של התובע בו הודאה במקצת כראשית ראיה בנוגע לסעיף 80 לחוק הפרוצידורה העותומני - כא-313 ע.א. 728/81
סתירות בין ממצאי ביהמ"ש לבין עדות קודמת אצל בורר בענין תשלום ע"פ החוזה - כ-294 ע.א. 700/79
דחיה על הסף בגלל חוסר סמכות בינלאומית - טז-79 ע.א. 56/80
סמכות בימ"ש השלום לדון במסירת חזקה במקרקעין עפ"י הסכם - }טו{ 383 >טו<»המ' 40/80«
דיון בתובענה בדרך המרצה לפס"ד הצהרתי על תקפות חוזה - יד-277 ע.א. 6/79
תקיפת הסכם ע"י מי שלא היה צד לו - יג-147 ע.א. 289/78
צירוף עורך הדין שערך את החוזה כצד ג' בתביעה חוזית - יג-498 ע.א. 409/78
עתירה לבג"צ בגין הפסקת מים וחשמל לדייר משרד השיכון - יג-426 בג"צ 24/79
סמכות דיון בענין הוראות בחוזה חכירת דירה המגבילות את הקונה - יב-269 ע.א. 613/77
סמכות בימ"ש לדון בהסכם - יב-503 ע.א. 25/78
ייצוג שני הצדדים לחוזה ע"י עו"ד אחד - יב-216 ע.פ. 432/77
תביעה מכח סוברוגציה - ה-159 ע.א. 138/70
תביעה בגין התחייבות לפני שהגיע מועד הפרעון - ב-203 ע.א. 211/67
ויתור כעילת הגנה לנתבע - א-9 ע.א. 478/65

תום לב

כללי
ביטול חוזה
בפנייה לערכאות
העלאת הטענה
התנהגות הרשות
חובת גילוי
כריתת חוזה
מתן הודעה
סעדים
עסקאות נוגדות במקרקעין
פעולות בנק
פעולות עורך דין
רשלנות מקצועית
שימוש בזכות חוזית (ביצוע חוזה)

כללי


חיובו של מפעל הפיס לשלם זכייה לזוכה שכרטיסו אבד, אך הוכח שהוא רכש את הכרטיס - סז-141 דנ"א 8385/05
חובת תום לב לפי חוק החוזים, אינה חלה על חוזה ביטוח שלגביו מוסדר הנושא בחוק חוזה הביטוח - סז-134 ע.א. 1064/03
חובת "תום לב" ב"הסכם" שבין מפעל הפיס לבין רוכש כרטיס הגרלה - סו-229 ע.א. 467/04
הסכמות של בעלי דירות בבית משותף לבניה ברכוש המשותף והתנהגות הצדדים בהתאם לעקרון תום הלב - סו-332 ע.א. 8872/02
קיום בתום לב של הסכם שכ"ט של עו"ד - סב-121 ע.א. 2871/00
עקרון "תום הלב" בחיוב במזונות בין בני זוג שנישאו ב"נישואי פארגואי" - סב-314 רע"א 8256/99
פיצויי הסתמכות או פיצויי קיום בגין ניהול מו"מ שלא בדרך מקובלת ובתום לב - ס-179 ע.א. 8170/00 + 8144/00
הימנעות מוכר מקרקעין מלחתום על הסכמה לרשום משכנתא לטובת הקונה כשלא התחייב לתת הסכמה כזאת - ס-85 ע.א. 1327/01
סעד לתובע עקב התנהגות שלא בתום לב בעיסקת מקרקעין - נז-342 ע.א. 2071/99
תום לב בניהול מו"מ - נה-292 ע.א. 3190/99
תום לב בכריתת הסכם - נג-200 ע.א. 5042/96
פיצוי בגין ניהול מו"מ שלא בתום לב ב"מכרז" פנימי בין חברות לביצוע עבודות - נג-29 ע.א. 4850/98
עקרון תום הלב בקיום חוזה - נג-139 ע.א. 2825/97
חוסר תום לב בביצוע חוזה - נג-285 ע.א. 4111+6288/97
החלת דוקטרינת תום הלב בדיון על הסתלקות יורשים מזכויותיהם עפ"י צוואה - }נג{ 340 >נג< »רע"א 5103/95 + ע.א. 6119+6120/95 «
קיום חוזה בתום לב - נ-322 ע.א. 5300/92
חובת תום לב בחוזים - מח-68 ע.א. 6276/95
החלת סעיף 12 לחוק המטלטלין כאשר הקונה השני אינו "תם לב" וידע על העיסקה עם הקונה הראשון - מח-398 ע.א. 5574/95
חובת "תום לב" בביצוע הסכם - מז-381 ע.א. 5250+5235/90
ביצוע "הסכם קומבינציה" מכח חובת "תום הלב" כשאין הסכם בכתב - מז-306 ע.א. 986/93
דרישת "תום לב" לפי חוק החוזים בהסתלקות מירושה לפי חוק הירושה - מו-26 ע.א. 4372/91
ביצוע חוזה בתום לב - מב-153 ע.א. 1395/91
חוסר תום לב - לח-298 ע.א. 92/89
בחוזה שאינו כולל שיערוך או תשלום הפרשי הצמדה - לח-6 דנ"א .516/91
תוצאות היעדר תום לב המתבטא באי הצגת הסכם עם אחד החייבים לחייב השני - לז-165 ע.א. 706/86
חובת תום הלב והאמון בפעולות יזמים בישראל הפועלים גם בשם יזמים מחו"ל - לז-279 ע.א. 262/86
תום לב - לו-2 ע.א. 131/88
הקמת עסק מתחרה שיפגע בעסק המשותף לצדדים כפעולה שלא בתום לב - לד-375 ע.א. 415/89
אין חובה לנהוג בשוויון כלפי משתתפים במכרז פרטי - לג-79 ד.נ. 22/82
אי קיום התחייבות במועד בשל חוסר תום לב של הצד השני - כח-62 בר"ע 571/86
דרישת לתוספת דמי שכירות כתנאי למתן רשות לבניה נוספת הינה לגטימית - כה-278 ע.א. 134/83
החתמת קונה דירה על פרוטוקול בנוגע לקבלת הדירה תוך הוספת סעיפים לפרוטוקול - כב-202 ע.א. 213/80
תום לב - [יט-242 ע.א. 435/81; יט-252 ע.א. 250/80; ]
תום לב - יג-586 ע.א. 627+636/78

ביטול חוזה


השימוש בתום לב שנדרש כשמבטלים חוזה בגין הפרתו - ס-244 ע.א. 1368/02
הפרת הסכם תוך הסתמכות שלא בתום לב על סעיף בהסכם שלטענת המפר לא קויים - נב-295 ע.א. 8729/96
צד המנצל התחלקות או מעידה פורמלית קלי ערך בהסכם כדי להתנער מהתחייבות אינו פועל בתום לב ולא יזכה לסיוע של ביהמ"ש - לט-26 רע"א 1233/91
גם בביטול חוזה כדין יש מקום לבדיקה אם נעשה בתום לב - לח-334 ע.א. 189/89
תום לב בביטול הסכם - לז-245 ע.א. 717/88
שימוש בזכות שלא בתום לב בעת ביטול חוזה עקב הפרה - ל-324 ע.א. 467/84
שימוש בזכות לבטל חוזה שלא בתום לב - כו-2 ע.א. 463/81
ביטול הסכם פשרה המותנה בתשלום במועד מסויים עקב אחור ביום אחד שנבע מטעות - כה-99 ע.א. 499/81

בפנייה לערכאות


האם שיהוי בהגשת תביעה לפיצויים הנושאים ריבית מופרזת מהווה חוסר תום לב - מ-396 ע.א. 18/89
בהגשת תביעות משפטיות לשיעורין ולא בהליך אחד - לד-148 ע.א. 813/87

העלאת הטענה


ניתן להשתית חיוב על עילת תום הלב כאשר בכתב התביעה נטען רק "מצג שווא" - לה-66 ע.א. 794/86
אין צורך לטעון במפורש חוסר תום לב במו"מ אם העובדות מצויות בכתב התביעה - לה-246 ע.א. 590/88
נטל הראיה על תום הלב של מי שנרשם על שמו נכס בלשכת רישום המקרקעין - כח-102 ע.א. 611/84
האם קיימת זכות תביעה לפי סעיף 12 לחוק החוזים לכל מי שהשתתף בניהול המו"מ - כג-228 ע.א. 253/82

התנהגות הרשות


מידת תום הלב הנדרשת מהמדינה בביצוע הסכם - נט-377 דנ"א 1792/00
מידת תום לב הנדרשת מהמדינה - נה-56 רע"א 6072/98
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
מתי חייב מנהל מקרקעי ישראל ליתן אישור לחוכר לדורות לצורך תוספת בניה - לב-53 ע.א. 516/87
תום לב במו"מ לכריתת חוזה מפר גוף ציבורי - כה-293 ע.א. 251/84
חישוב דמי הסכמה ע"י המינהל מבלי להביא בחשבון את האינפלציה - כה-54 ע.א. 118/83

חובת גילוי


דחיית טענה של הפרת חובת גילוי מצד המוכר בהסכם למכירת מקרקעין - סא-229 ע.א. 8163/01 + 8002/01 + 7903/01
ביטול זכייה במכרז למכירת דירה של בעלים משותפים כאשר עו"ד שטיפל במכרז לא גילה לעורכי הדין האחרים של השותפים כי הזוכה במכרז הוא בן אחותו - מג-141 ע.א. 2664+2678/90
דחיית טענה של חוסר תום לב בעיסקת מקרקעין שחלק ממנה הופקע כאשר שני הצדדים הם בעלי>מב<מקצוע וידע בתחום הבניה ושניהם לא ידעו על ההפקעה - מב-357 ע.א. 4628+5735/90
דחיית טענה של חוסר תום לב במו"מ בשל הסוואת פרטים בחוזה שנערך לאחר זכיה במכרז - לד-248 ע.א. 665/86
טענה של הטעייה וחוסר תום לב בעסקת מניות שבה לא גילו למערער שאחד השותפים אינו משלם במזומן עבור חלקו - לג-396 ע.א. 280/87
חובת הגילוי של צד להסכם בנוגע לעיסקה אחרת ביחס למקרקעין הכלולים בהסכם - ל-84 ע.א. 338/85
הסתרת העובדה שהחותם על זכ"ד היה נטול סמכות הינה ניהול מו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
אי גילוי העובדה שדירת 3 חדרים רשומה כדירת חדר אחד -כו-101 ע.א. 216/83
בניהול מו"מ מבלי להודיע לקונים כי למציע אין עדיין זכות קניינית בנכס - כד-355 ע.א. 488/83

כריתת חוזה


פיצויים בגין "חסר" בשטח הדירה, לעומת הפרוסקט, כאשר שטח הדירה תאם את המפרט בדירה, אך הוכח חוסר תום לב במו"מ מצד המוכרים - סה-179 ע.א. 8028/03 + 7280/03 + 5602/03
הפרת חובה לנהוג בתום לב במו"מ לקראת כריתת חוזה - סב-325 ע.א. 10563/02 + 10385/02
תביעה אישית נגד מנהל חברה בעילה של ניהול מו"מ בשם החברה שלא בתום לב - מד-324 ע.א. 1569/93
הפחתה מדמי שדכנות שהוסכמו בנימוק של חוסר תום לב במו"מ לכריתת החוזה - מד-141 ע.א. 4839/92
ביטול הודעת ויתור על חוב שבאה על יסוד ניהול מו"מ שלא בתום לב - מד-324 ע.א. 1569/93
תום לב לקראת חתימת הסכם מכר מקרקעין - מב-169 ע.א. 921/91
דחיית טענה של חוסר תום לב בעיסקת מקרקעין שחלק ממנה הופקע כאשר שני הצדדים הם בעלי>מב<מקצוע וידע בתחום הבניה ושניהם לא ידעו על ההפקעה - מב-357 ע.א. 4628+5735/90
תום לב כשצד להסכם טוען לצורך במסמך בכתב - מ-18 ע.א. 196/87
הצהרה כוזבת בחוזה של אדם כי הוא מייצג אחרים אין בה חוסר תום לב אם הצד השני היה מודע למצב האמיתי - לט-83 ע.א. 487/88
הפסקת מו"מ שלא בתום לב כאשר המו"מ נמשך למרות שהיתה עילה מוצדקת להפסקתו - לט-275 ע.א. 416/89
החובה לנהוג בתום לב בשלב הטרום חוזי - לט-83 ע.א. 487/88
החלטת בנק שלא לשמש כחתם להנפקת מניות כהתנהגות שלא בתום לב במו"מ - לז-395 ע.א. 864/86
פיצויים על ניהול מו"מ שלא בתום לב - לה-23 ע.א. 692+693/86
מסירת מידע מוטעה ולא בדוק לרוכש חנות אופן חלוקת האחריות בין הצדדים - לה-246 ע.א. 590/88
חוסר תום לב במו"מ לחתימת חוזה ע"י צד שלישי שיצר מצג שוא ביחס לאמינות צד לחוזה - לד-50 ע.א. 714/87
דחיית טענה של חוסר תום לב במו"מ בשל הסוואת פרטים בחוזה שנערך לאחר זכיה במכרז - לד-248 ע.א. 665/86
סרוב לחתום על הסכם בשל דרישת המוכר לנקוב בהסכם סכום נמוך מהמשולם בפועל - לא-121 ע.א. 579/83
כאשר הוסכם בע"פ על מועדי תשלום עבור דירה לאחר שנחתם זכ"ד ולבסוף לא נחתם הסכם - }לא{ האם ניתן להכיר בקיום חוזה ללא דרישת הכתב - לא-121 ע.א. 579/83
במו"מ לקראת חוזה - ל-324 ע.א. 467/84
פיצוי בגין סבל ועוגמת נפש עקב ניהול מו"מ שלא בתם לב - כט-326 ע.א. 82/85
סכום הפיצויים כששותף חתם על חוזה ללא סמכות - }כט{ עפ"י הנזק עקב ביטול החוזה ולא עפ"י הנזק עקב המו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
ניתן לתבוע פיצויים בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב גם כשנכרת חוזה לאחר מכן - כט-134 ע.א. 49/83
הסתרת העובדה שהחותם על זכ"ד היה נטול סמכות הינה ניהול מו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
במו"מ לכריתת חוזה ע"י אפוטרופוס שחתם על הסכם ולבסוף לא המליץ עליו בפני ביהמ"ש - כט-83 ע.א. 614/84
תביעה לפיצוים בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב - כז-292 ע.א. 651/82
פסיקת פיצוים בשל הכשלת מו"מ לרכישת דירה שלא בתום לב - כז-327 ע.א. 228/84
אי גילוי העובדה שדירת 3 חדרים רשומה כדירת חדר אחד -כו-101 ע.א. 216/83
תחולת הכלל "יזהר הקונה" על פעילות בשלב הטרום חוזי - כה-23 ע.א. 481/81
תום לב במו"מ לכריתת חוזה מצד גוף ציבורי - כה-293 ע.א. 251/84
בניהול מו"מ מבלי להודיע לקונים כי למציע אין עדיין זכות קניינית בנכס - כד-355 ע.א. 488/83
האם קיימת זכות תביעה לפי סעיף 12 לחוק החוזים לכל מי שהשתתף בניהול המו"מ - כג-228 ע.א. 253/82
חיוב בפיצויים עקב העדר תום לב במו"מ עפ"י סעיף 12 גם כלפי מי שאינו צד לחוזה - כב-365 ד.נ. 7/81
חבות אישית של מנהל חברה בשל חוסר תום לב במו"מ - יז-82 ע.א. 230/80
תביעה עפ"י סעיף 12 לחוק החוזים - יב-66 ע.א. 800/75

מתן הודעה


אי התראה על אי ביצוע תשלומים, השתתפות פעילה בניהול החברה שמניותיה הועברו בהסכם וחתימת הסכם חדש המקנה אופציה לרכישת המניות כויתור על ההסכם הראשון - כט-328 ע.א. 635/84
אי משלוח הודעה בכתב על ביטול חוזה כנדרש בחוזה למרות ביטולו בפועל - כו-293 ע.א. 651/81
אי מתן הודעה על הפסקת תשלומים - כד-244 ע.א. 64/80

סעדים


חיוב מי שמכרו מגרש מכח הבעלים בתשלום פיצויים בגין הפרת החובה לנהוג בתום לב - לט-318 ע.א. 342/89
תשלום פיצויים ע"י המדינה עקב ביטול הסכם כאשר המדינה נהגה שלא בתום לב - לו-162 ע.א. 144/87
פיצויים על ניהול מו"מ שלא בתום לב - לה-23 ע.א. 692+693/86
התנהגות שלא בתום לב של מנהל חברה אינו פוגם בזכויות החברה לפיצוי בגין פעולה שלא בתום לכ של הצד שכנגד - לד-328 ע.א. 802/86
פיצוי בגין סבל ועוגמת נפש עקב ניהול מו"מ שלא בתם לב - כט-326 ע.א. 82/85
סכום הפיצויים כששותף חתם על חוזה ללא סמכות - }כט{ עפ"י הנזק עקב ביטול החוזה ולא עפ"י הנזק עקב המו"מ שלא בתום לב - כט-326 ע.א. 82/85
ניתן לתבוע פיצויים בשל ניהול מו"מ שלא בתום לב גם כשנכרת חוזה לאחר מכן - כט-134 ע.א. 49/83
האם רשאי ביהמ"ש לשנות חיובים בחוזה בטענה של חוסר תום לב - כט-355 ע.א. 228+281/85
סעד חוזי ונזקי ביחס לשלב המו"מ - כה-23 ע.א. 481/81
חיוב בפיצויים עקב העדר תום לב במו"מ עפ"י סעיף 12 גם כלפי מי שאינו צד לחוזה - כב-365 ד.נ. 7/81

עסקאות נוגדות במקרקעין


עדיפותו של בעל עיסקה ראשונה במקרקעין על פני בעל עיסקה שניה, כאשר שתי העסקאות לא נרשמו במרשם המקרקעין - סט-50 ע.א. 6637/05
תום הלב של קונה מקרקעין הרשומים ע"ש המוכר כשהרישום לא היה נכון צריך להמשך מעת רכישת המקרקעין ועד לאחר הרישום - ס-130 ע.א. 4609/99
רוכש ראשון בעסקאות נוגדות לפי סעיף 9 לחוק המקרקעין יכול ויפסיד את עדיפותו על הרוכש השני בנסיבות מסויימות שבהן לא רשם הערת אזהרה, אם לפי דוקטרינת "תום הלב" ואם לפי דוקטרינת ה"השתק" - ס-342 ע.א. 2643/97
עדיפותו של בעל עיסקה מאוחרת במקרקעין שהושלמה ברישום על פני בעל עיסקה קודמת שלא נרשמה - נו-292 ע.א. 7785/99
חובת הגילוי של צד להסכם בנוגע לעיסקה אחרת ביחס למקרקעין הכלולים בהסכם - ל-84 ע.א. 338/85
תום הלב של מי שנרשם על שמו נכס הינו אי ידיעה על קיומו של קונה קודם - כח-102 ע.א. 611/84
המועד שבו נבדק תום הלב לענין עסקות נוגדות במקרקעין והאם אי בדיקת המקרקעין מהווה חוסר תום לב - כו-343 ע.א. 318/83
מתן יפוי כח בלתי חוזר לשני קונים כשהשני ידע על יפוי הכח הראשון - כה-41 ע.א. 128/81
מכירת מקרקעין פעמיים וזכותו של הקונה השני שקנה בתום לב, כאשר הקונה הראשון התרשל - טז-351 ע.א. 145/79

פעולות בנק


אחריות בנק לכשלון עסקו של לקוח בשל התנהגות שלא בתום לב, כשסירב להצעה למכירת מיזם בנייה כדי לשלם את חובות הלקוח לבנק וסירב לחרוג מהשעבוד במקרקעין של יחידות דיור שנמכרו לרוכשים - סו-388 ע.א. 1002/04
שימוש בתום לב בזכות מימוש של משכון - מט-114 ע.א. 6765/93
החלטת בנק שלא לשמש כחתם להנפקת מניות כהתנהגות שלא בתום לב במו"מ - לז-395 ע.א. 864/86
האם העמדת הלוואה לפרעון מיידי ע"י הבנק עקב הטלת עיקולים על החייב הינה שימוש בזכות בחוסר תום לב - לז-390 ע.א. 57/89
רשלנות עסקית של בנק במתן אשראי אינה פוגעת "בתום הלב" הנדרש לענין תקנת השוק - לד-142 ע.א. 446/87
חיוב בנק להחזיר לרוכשי דירות כספים ששלמו בגין הלוואות שנטלו מהבנק ושחרורם מתשלום יתרת ההלוואה כאשר הבנק הצהיר ברשלנות כי יתן לרוכשי הדירות ערבות חוק מכר - לד-162 ע.א. 578/88
הודעה של פקיד בנק כי הבנק יתן ערבויות לפי חוק המכר מבלי לציין כי הדבר מותנה במתן בטוחות כחוסר תום לב ורשלנות המחייבים את הבנק לשאת בנזק שנגרם - לד-162 ע.א. 578/88
טענה על העדר תום לב של בנק בכך שנקט הליכי גבייה רק נגד חלק מהערבים - לב-195 ע.א. 538/86
תביעת פיצויים נגד בנק ומנהלו בשל שכנוע לקוח להשקיע כספים בקרן נאמנות של הבנק במקום השקעה בצמודי דולר - ל-7 ע.א. 22/85

פעולות עורך דין


ביטול זכייה במכרז למכירת דירה של בעלים משותפים כאשר עו"ד שטיפל במכרז לא גילה לעורכי הדין האחרים של השותפים כי הזוכה במכרז הוא בן אחותו - מג-141 ע.א. 2664+2678/90
חיוב עו"ד של רוכשי דירה בפיצויים כאשר הלה לא בדק קיומו של צו הריסה - מ-199 ע.א. 751/89
התנהגות שלא בתום לב כאמור בסעיף 39 לחוק החוזים ע"י עו"ד במהלך המשפט - לא-180 ע.א. 207/83

רשלנות מקצועית


חיוב עו"ד של רוכשי דירה בפיצויים כאשר הלה לא בדק קיומו של צו הריסה - מ-199 ע.א. 751/89
רשלנות עסקית של בנק במתן אשראי אינה פוגעת "בתום הלב" הנדרש לענין תקנת השוק - לד-142 ע.א. 446/87
חיוב בנק להחזיר לרוכשי דירות כספים ששלמו בגין הלוואות שנטלו מהבנק ושחרורם מתשלום יתרת ההלוואה כאשר הבנק הצהיר ברשלנות כי יתן לרוכשי הדירות ערבות חוק מכר - לד-162 ע.א. 578/88
הודעה של פקיד בנק כי הבנק יתן ערבויות לפי חוק המכר מבלי לציין כי הדבר מותנה במתן בטוחות כחוסר תום לב ורשלנות המחייבים את הבנק לשאת בנזק שנגרם - לד-162 ע.א. 578/88

שימוש בזכות חוזית (ביצוע חוזה)


הימנעות מוכר מקרקעין מלחתום על הסכמה לרשום משכנתא לטובת הקונה כשלא התחייב לתת הסכמה כזאת - ס-85 ע.א. 1327/01
שימוש בתום לב בזכות מימוש של משכון - מט-114 ע.א. 6765/93
עיכוב מסירת דירות בשל יתרת חוב בסכום פעוט השנוי במחלוקת נוגד את חובת תום הלב בשימוש בזכות הנובעת מחוזה - מח-136 ע.א. 2981/92
חובת "תום לב" בביצוע הסכם - מז-381 ע.א. 5250+5235/90
ביצוע "הסכם קומבינציה" מכח חובת "תום הלב" כשאין הסכם בכתב - מז-306 ע.א. 986/93
ביצוע הסכם בתום לב - מד-378 ע.א. 5529/91
טענה כי אי תשלום חלק זעום ממחיר דירה הינו עילה לאי מסירת דירה כביצוע חוזה שלא בתום לב - מ-341 ע.א. 528/89
הפסקת בניה בשל אי תשלום מכח סעיף בהסכם כפופה לעקרון תום לב ולא ניתן לעשות זאת בשל אחורים בסכומים זנוחים - מ-169 ע.א. 765/90
ביצוע תשלומים ע"י קונה דירה כשפורסמה הודעה על פיחות בשער הדולר ועקב הפרסום כאשר בחוזה מועדי התשלום היו "לא יאוחר מ..." - לט-56 ע.א. 617/85
איחור של יום אחד בתשלום עפ"י הסכם פשרה שקיבל תוקף של פס"ד שנבע מטעות ומהעדרות עוה"ד ממשרדו אינו הפרת הסכם בשל שיקולי תום לב - לט-26 רע"א 1233/91
האם העמדת הלוואה לפרעון מיידי ע"י הבנק עקב הטלת עיקולים על החייב הינה שימוש בזכות בחוסר תום לב - לז-390 ע.א. 57/89
דרישות מופרזות עקב חוסר אפשרות לביצוע חוזה אינן מתיישבות עם עקרון תום הלב - לה-5 ע.א. 643/87
הגשת תוכנית בנין עיר ההופכת חלק ממגרש לבניה שמכר המגיש לאחרים ל"שטח ירוק" כפעולה בניגוד לסעיף 39 לחוק החוזים - לד-328 ע.א. 802/86
הצעת תשלום מחיר דירה שנקבע בדולרים ביום א' כאשר ישנם דיונים על פיחות גדול וסירוב המוכרים לקבל את הכסף - לג-150 ע.א. 539/86
קיום בתום לב של חיוב לדאוג לפינוי דייר מוגן - כט-69 ע.א. 635/83
סירוב להסכים לביצוע עבודה עם סוג שונה של חומר כחוסר תום לב בביצוע חוזה - כט-281 ע.א. 147/85
דרישה להמצאת תעודת גמר שחייבים לתיתה לפי הסכם אינה מהווה חוסר תום לב - כט-363 ע.א. 795/86
אין להצביע על מי שתובע קיום התחייבות עפ"י הסכם כמי שפועל בחוסר תום לב - כט-363 ע.א. 795/86
סירוב דיירים להסכים לתוספת בניה - כח-146 ע.א. 23/85
חובת הביצוע בתום לב חלה גם על פסק בוררין - כח-62 בר"ע 571/86
האם מוכר מקרקעין חייב להסכים לרישום משכנתא בגין הלוואה שנטל הקונה - כח-4 ע.א. 617/84
טענה כנגד תוקפו של הסכם בשימוש בזכות שלא בתום לב - כו-20 ע.א. 151/85
האם עמידה על זכות עפ"י החוזה מהווה חוסר תום לב - כו-343 ע.א. 318/83
שאלת תום הלב כשעוכב ביצוע חוזה מכר כדי להתחמק מתשלום דמי תיווך גבוהים - כה-291 ע.א. 380/81
סרוב להצעה להפקיד תשלום אצל עו"ד עד למילוי התחייבות כשימוש בזכות שלא בדרך מקובלת ובתום לב - יט-242 ע.א. 435/81
תוצאות אי קיום חובת תום הלב לפי סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) - טז-53 בג"צ 59/80
החובה לקיים חוזה עבודה בתום לב ובדרך מקובלת - טז-53 בג"צ 59/80
בצוע בתום לב של סעיף בחוזה - [יג-323 ע.א. 148/77; יג-344 ע.א. 158/78; ]
בצוע בתום לב כשנמכרו מוניטין - יג-585 ע.א. 627+636/78

תיווך

כללי
זכאות לדמי תיווך
חוזה אופציה
חוזה על תנאי
חוזה שלא בוצע
שיעור דמי תיווך
תום לב

כללי


האם ניתן לתבוע דמי תיווך ראויים בעילה של עשיית עושר - לא-68 ע.א. 642/85
אין לחייב בדמי תיווך כאשר התובע לא בקש זאת אלא תבע בגין הפרת הסכם - לא-68 ע.א. 642/85
שאלת היוצרותו של הסכם תיווך ע"י התנהגות הצדדים - כז-181 ע.א. 458+459/83
תשלום דמי תיווך - יז-374 ע.א. 185/80
חיוב במס הכנסה בעיסקת תיווך חד פעמית - יא-539 ע.א. 597/75
יסודות הווצרות ההסכם - ז-102 ע.א. 574/71
תשלום דמי תיווך - ו-20 ע.א. 605/70
תיווך - ה-385 ע.א. 224/70
הפרת הסכם תיווך מקנה זכות לפיצויים - ב-129 ע.א 345/67
דמי תיווך שלא הותנה עליהם - [א-268 ע.א. 551/66; א-424 ע.א. 70/67; ]
דמי תיווך - [א-27 ע.א. 270/66; ]

זכאות לדמי תיווך


ה"גורם היעיל" למימוש עיסקה לצורך תשלום דמי תיווך למתווך - נח-163 ע.א. 7247/97
תשלום שכר ראוי ליזם שהביא לביצוע עיסקת מקרקעין - מה-377 ע.א. 110+119/92
"הגורם היעיל" להתקשרות הצדדים לעיסקה לצורך תשלום דמי תיווך - מד-53 ע.א. 2144/91
עו"ד המעניק שירותים ללקוחותיו אינו זכאי לגביית דמי תיווך הנוגדת את האתיקה המקצועית>מב<- מב-355 ע.א. 136/92
חיוב בדמי תיווך כאשר המתווך פנה ללקוח - לט-290 ע.א. 74/89
טענה כי המתווך לא היה הסיבה היעילה לקיום עסקה ולא נעשתה עימו עסקת תיווך - לה-37 ע.א. 134/87
תשלום דמי תיווך כשעסקה נעשתה ע"י אחד השותפים ללא קשר עם המתווך - לא-68 ע.א. 642/85
שאלת היריבות בין חברה בע"מ למתווך שגרם לעסקה של העברת מניות החברה - כו-306 ע.א. 407/83
הצורך להראות התחייבות לתשלום דמי תיווך כשאדם גרם לקשירת עיסקה - כו-306 ע.א. 407/83
הוכחה שאדם היווה גורם ישיר ויעיל לקשירת עסקה - כו-306 ע.א. 407/83
דחיית בקשה לד"נ בשאלת זכאות לדמי תיווך כאשר המתווך פנה למשכיר מבלי להודיע לו שהוא דורש דמי תיווך - כה-12 ד.נ. 31/84
תשלום דמי תיווך כאשר המתווך לא הבהיר לצד השני כי ידרוש ממנו דמי תיווך - כד-181 בר"ע 628/83
תיווך עבור רכישת דירה - כד-200 ע.א. 193/83
עבור רכישת דירה כשהמתווך פעל עפ"י מודעה בעיתון - כד-318 ע.א. 319/83
תשלום למתווך למרות שהדירה נרכשה לאחר מכן באמצעות מתווך אחר שקיבל דמי תווך - כג-389 בר"ע 248/84
חיוב בדמי תיווך - יג-517 ע.א. 166/77
תשלום דמי תיווך - [יא-326 ע.א. 461/76; יא-494 ע.א. 717/76; ]
חיוב בדמי תיווך - יא-163 ע.א. 294/76
התנאים לקבלת דמי תיווך - יא-122 ע.א. 275/76
זכות לדמי תיווך - ב-175 ע.א. 230/67
מתווך - }א{ שעסק במו"מ אך לא השלימו זכאי לשכר -א-418 ע.א. 115/67

חוזה אופציה


האם זכאי מי שפעל עפ"י אופציה למכירת מגרשים בסכום קצוב לדמי תיווך - לט-318 ע.א. 342/89
כאשר לקונה אופציה לחזור בו מן ההסכם אין הוא חייב לשפות את המוכר על תשלום דמי תיווך - ל-340 ע.א. 107+113/86
חובת תשלום דמי תיווך כשנחתם זכ"ד שנתן אופציה לקונה לחזור בו מהעסקה והלה מימש זאת - ל-340 ע.א. 107+113/86

חוזה על תנאי


חיובה של חברת מקרקעין לשלם דמי תיווך כאשר ההצעה הופנתה לחברה אחרת בעלת עניין בחברה הראשונה ובשתיהן מכהן אותו מנהל שהתחייב לשלם דמי תיווך - מד-100 ע.א. 2821/91
חוזה התלוי ב"תנאי מתלה" אינו מחייב בדמי תיווך אם לא נתקיים התנאי המתלה - מד-100 ע.א. 2821/91
מתי זכאי מתווך לדמי תיווך כאשר נכרת חוזה על תנאי - לט-318 ע.א. 342/89
חיוב בדמי תיווך כאשר נערך נספח להסכם ובו תנאי נוסף שלא קויים - }כו{ ובשל כך לא נכנס החוזה לתוקף - כו-105 ע.א. 363/83

חוזה שלא בוצע


- }כא{ זכות לדמי תיווך בחוזה שלא בוצע או בחוזה שסוכל -כא-287 בר"ע 332/82
תשלום דמי תיווך כשהסכם מכר לא בוצע - יב-5 ע.א. 62/77

שיעור דמי תיווך


שיעורי דמי תיווך - מה-377 ע.א. 110+119/92
שיעור דמי תיווך בעיסקת מקרקעין - מד-100 ע.א. 2821/91
שיעור דמי התיווך בעיסקה בעלת ערך כספי גבוה במיוחד ומה הנוהג במקרים מסוג זה - מד-53 ע.א. 2144/91
שיעור דמי תיווך בגין השכרת מבנה - לט-290 ע.א. 74/89
חיוב מוכרי מקרקעין בתשלום דמי התיווך על כל המקרקעין למרות שהם בעלים רק של חלק מהמקרקעין - לה-37 ע.א. 134/87
דחיית טענה כי בנוסף לדמי התיווך היה הסכם על תשלום "בונוס" כאשר המתווך אישר ככתב כי בקבלת דמי התיווך אין לו תביעה לעמלה נוספת - לה-139 ע.א. 586/88
הערכת הנכס לצורך קביעת דמי תיווך עפ"י הערכת שמאי שניתנה למוכר לפני העסקה למרות שלא הוגשה לפי דיני הראיות - ל-340 ע.א. 107+113/86
גובה דמי התיווך ואופן חישובם בעסקת קומבינציה עם קבלן - ל-340 ע.א. 107+113/86
מהו שכר ראוי עבור עסקת תיווך בהיקף גדול - כז-181 ע.א. 458+459/83
שיעור דמי התיווך בעיסקות בעלות היקף גדול - כו-105 ע.א. 363/83
שיעור דמי התיווך שנקבעו בהסכם שפג תוקפו אולם המו"מ התנהל בתוך תקופת ההסכם - כה-291 ע.א. 380/81
דמי תיווך ראויים בעיסקה בעלת היקף גדול - כה-291 ע.א. 380/81
דמי תיווך בעיסקת קומבינציה נקבעים לפי חלקו של הקבלן ולא לפי שווי המגרש כולו - כה-334 ע.א. 294/82
הסכם תווך - }ד{ דמי תווך ראויים -ד-253 ע.א. 563/69

תום לב


הפחתה מסכום דמי שדכנות שהוסכמו בנימוק של חוסר תום לב במו"מ לקראת כריתת החוזה - מד-141 ע.א. 4839/92
שאלת תום הלב כשעוכב ביצוע חוזה מכר כדי להתחמק מתשלום דמי תיווך גבוהים - כה-291 ע.א. 380/81
דחיית בקשה לד"נ בשאלת זכאות לדמי תיווך כאשר המתווך פנה למשכיר מבלי להודיע לו שהוא דורש דמי תיווך - כה-12 ד.נ. 31/84
תשלום דמי תיווך כאשר המתווך לא הבהיר לצד השני כי ידרוש ממנו דמי תיווך - כד-181 בר"ע 628/83

תמורה

שיעור השכר שהוסכם עליו בין עו"ד ללקוח - לב-279 ע.א. 565/85
מחיקה על הסף של תביעה בגין עסקה במקרקעין המתבססת על מסמכים בכתב בשל העדר שיעור התמורה במסמכים - כט-373 ע.א. 251/85
טענה בדבר השלמתה של עסקת מכר משנת 1936 כשישנה ראיה רק על תשלום חלקי- כד-216 ע.א. 730/81
הודאה באבהות והתחייבות למזונות מינימליים לילד אינם תמורה - יט-404 ע.א. 17/81
בטלות הסכם שיפוי מלפני חוק החוזים בשל העדר תמורה - יט-404 ע.א. 17/81
טענת חוסר תמורה - יד-341 ע.א. 741/78
תועלת כספית צפויה - י-118 ע.א. 169/75
טענת כשלון תמורה - י-223 ע.א. 371/75
תמורה, מלוי חובה - ח-341 ע.א. 326/73

תנאים

כללי
הגבלת חופש העיסוק
תנאי בעל פה
תנאי מגביל
תנאי מכללא
תנאי מתלה/מפסיק
תנאי עיקרי/יסודי
תנייה גורפת
תניית פטור
תניית שיפוט

כללי


אין חברה קבלנית יכולה לדרוש מרוכש נכס לחתום על שטר חכירה הכולל תנאים הנוגדים את הסכם הרכישה - סב-118 ע.א. 4134/97
אימתי ניתן לראות בתניית שיפוט ייחודית "תנאי מקפח" לפי חוק החוזים האחידים - סא-242 רע"א 188/02
התנייה על סעיף 23 לחוק המכר בדבר חיובים מקבילים - נז-21 ע.א. 1632/98
זכותם של הצדדים להורות בהסכם כי הוצאות המימון של ערבות בנקאית לפי חוק המכר יחולו על רוכש הנכס - נה-292 ע.א. 3190/99
תקפה של העברת זכות חכירה מהמינהל לפני קבלת הסכמת המינהל למרות הצורך בהסכמת המינהל - נג-180 ע.א. 6529/96
שינוי תנאי חוזה או תקנון התאגדות ע"י התנהגות - נג-25 בג"צ 4222/95
הפנייה בשטר לחוזה שוזר לתוך השטר את תנאי החוזה - נ-285 ע.א. 5939/96
אימתי יש לראות ויתור על תנאי בהסכם כשבעל הדין לא עמד על התנאי וזנח אותו - נ-107 ע.א. 5997+6002/92
קיום תנאי מתלה במתנה - מז-154 ע.א. 1284/92
מתנה על תנאי או מתנה עם חיוב נלווה - מז-154 ע.א. 1284/92
חלותו של תנאי בשטר המשכנתא כי לא תעמוד לממשכנים הזכות לדירה אחרת אם תמומש המשכנתא - מז-139 רע"א 1132/94
עיסקה בגדר סכסוך בין אנשים פרטיים אינה פעולה הנוגדת את תקנת הציבור - מו-26 ע.א. 4372/91
חופש התנאה של צדדים ביחס למועד העברת בעלות בממכר לפי סעיף 33 לחוק המכר - מו-314 ע.א. 1367/93
שינוי תנאי חוזה בין סוכן ביטוח לחברת ביטוח ע"י מנהל בחברה שלא היה מוסמך לכך - מה-222 ע.א. 1873/92
תנייה בחוזה רכישת דירה מקבלן המפחיתה את תקופת ההתיישנות כאשר התנייה נוגדת את סעיף 4>מב<לחוק המכר (דירות) - מב-294 ע.א. 1846/92
תשלום מע"מ עפ"י הסכם ומסירת דירות בחיובים לא שלובים - מ-234 ע.א. 202/89
תנאים בהצעה במכרז שנכללו כחלק מההסכם בין הצדדים מחייבים אף שהינם בניגוד לתנאי המכרז - מ-263 ע.א. 216/90
בקשה לשנות הצמדה של דמי שכירות מ"הצמדה לדולר" כפי שנקבע בחוזה ל"הצמדה למדד" - לח-77 ע.א. 759/88
ויתור על תנייה בחוזה הנובע מאי הקפדה על ביצועה - לה-20 ע.א. 126/86
האם העברת החזקה בממכר ותשלומים עפ"י ההסכם הינם חיובים שלובים או חיובים מותנים - ל-82 ע.א. 313/85
תביעה נגד מוביל ימי בשל משקל חסר של מטען כשבשטר המטען ישנה הסתיגות ביחס למשקל - כז-283 ע.א. 603/83
האם חתימה על מסמכי העברה הינה תנאי מוקדם לתשלום יתרת המחיר כשהדבר לא נזכר במפורש בחוזה - כז-174 ע.א. 368/83
התנאה שהחוזה נעשה בתנאי שפלוני ימשיך לעבוד כשלאחר מכן הופסקה העבודה - כג-317 בר"ע 127/84
הסכם עם המינהל שהותנה בהסכמת הנהלת המינהל - יג-317 ע.א. 470/76
תנאי - }י{ בע"פ - י-338 ע.א. 160+378/75+97
סעיף בוררות בחוזה - [ד-65 בר"ע 134/69; ד-341 ע.א. 20/70; ]
כריתת חוזה בכפוף לחתימת רשות הפיתוח - ד-123 ע.א. 169/69
השלמת חוזה ע"י ביהמ"ש - ד-361 ע.א. 694/69
התנאים לקיומו - }ג{ 256 >ג<»המ' 667/68«
בדבר מועדים והארכתם - [ג-108 ע.א. 481/68; ג-122 ע.א. 422/68; ג-224 ע.א. 579/68; ]
תנאי מוקדם בפוליסת ביטוח - ב-90 ע.א. 414/66
לקבלת פיצויים במקרה של הפסד בתביעה נגד צד ג' - ב-104 ע.א. 467/66
בהסכם פשרה שיהיה תקף באישור ביהמ"ש - ב-146 ע.א. 354/67

הגבלת חופש העיסוק


תקפותו של הסכם בין מעביד לעובד המגביל את העובד לעסוק במקצועו לאחר שיעזוב את מקום עבודתו - נה-331 ע.א. 6601/96
דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני שיש בו כדי למנוע תחרות חפשית וחופש העיסוק - מט-162 ע.א. 1142/92
תנאי המגביל חופש עיסוק - }לא{ סבירותו והיקפו - לא-195 ע.א. 738/85
סעיף האוסר על סוכנות לשיווק משקאות להמנע במשך 3 שנים לאחר תום ההסכם משיווק משקאות כנוגד את תקנת הציבור - כח-115 ע.א. 618/85
תנאי מגביל - }י{ את חופש העסוק של עובד לאחר פרישתו מהעבודה - י-236 ע.א. 369/74
תנאי מגביל - }ט{ את חופש העיסוק של עובד לאחר פרישתו מהעבודה - ט-70 ע.א. 312/74

תנאי בעל פה


תנאי מתלה בהסכם - נ-74 ע.א. 95+6863/96/3402
נטל ההוכחה על מי שטוען כי השתכללה בין הצדדים הסכמה הסוטה מן ההסכם הכתוב - נ-162 ע.א. 4612/95
התייחסות ל"תנאי מפסיק" בעל פה כשקיים שטר מתנה בכתב - נ-107 ע.א. 5997+6002/92
טענה כי זכ"ד כלל התחייבות, שלא נרשמה, לסעוד את אחד הצדדים לעת זקנתו - לח-201 ע.א. 212/89
הבטחה בע"פ לפני חתימת הסכם אין לה תוקף אם לא נכתבה בהסכם - לב-375 ע.א. 758/85

תנאי מגביל


"תנייה מקפחת" בהסכם בוררות המגבילה את הגישה לערכאות - נח-266 רע"א 6450/01
תקפה של העברת זכות חכירה מהמינהל לפני קבלת הסכמת המינהל למרות הצורך בהסכמת המינהל - נג-180 ע.א. 6529/96
רשות להתגונן בטענה כי תנאי מסויים בהסכם ערבות לבנק הוא תנאי מקפח - מד-139 ע.א. 118/93
נטל הראייה בדבר קיום יסודותיו של סעיף 3 לחוק החוזים להיות התנאי מקפח מוטל על מי שטוען זאת - מג-37 ע.א. 5468+5471/91
תנאים מקפחים בחוזה - מא-386 ע.א. 1781+1785/90
טענה לבטלות סעיף פטור בשטר מטען בשל תקנת הצבור ובשל היותו תנאי מגביל - כד-134 ע.א. 685/81
פירוש תנאי כתנאי מגביל או כתנאי מפסיק - כג-317 בר"ע 127/84
סמכות דיון בענין הוראות בחוזה חכירת דירה המגבילות את הקונה - יב-269 ע.א. 613/77
תנאי מגביל הפעלה מצומצמת של הגבלה גורפת - ט-70 ע.א. 312/74
תנאי מגביל (לפי חוק החוזים האחידים) - ד-160 ע.א. 493/69

תנאי מכללא


תנאי מכללא בהסכם הלוואה המחיל את תנאי הריבית שבהסכם למקרה של פיגורים בתשלום - ל-306 ע.א. 349/84
טענה לתנאי מתלה מכללא בנוגע לתשלום פיצויים מוסכמים - ל-291 ע.א. 439/85
טענה לתנאי מכללא בהסכם פשרה שקבל תוקף של פס"ד - כו-8 ע.א. 116/82
תנאי מכללא לפיו ישולמו תוספות התייקרות ע"י המזמין - כג-98 ע.א. 603/79
טענה לקיום תנאי מכללא שתשלומים ששולמו באיחור יוצמדו למדד - כב-173 ע.א. 437/80
תנאי מכללא על מתן הודעה לקונה מכונית שמחירה נקבע ביום קבלתה כי המכונית הגיעה - }יז{ 393 >יז<»המ' 192+228/81«
תנאי מכללא - יב-18 ע.א. 865/76
תנאי מכללא - }י{ אימתי יוכנס ע"י בית המשפט - י-291 ע.א. 259/75
תנאי מכללא - }ז{ אימתי יוכנס ע"י בימ"ש - ז-366 ע.א. 597/72
תנאי מכללא - ד-2 ע.א. 222/69
תנאי מכללא לניהול ספרי חשבונות - ג-196 ע.א. 230/68
תנאי מכללא להנאה ממושכר - ג-45 ע.א. 107+185/68
מכללא, דוגמא ל - ב-148 ע.א. 247/67

תנאי מתלה/מפסיק


פקיעת תקפו של הסכם כאשר לא נתמלא תנאי מתלה בהסכם - סה-297 ע.א. 804/04
תנאי בהסדר פשרה כ"תנאי חוזי" המאפשר ביטול חוזה עקב הפרתו, או "תנאי מפסיק" שאי קיומו מבטל את ההסדר - סב-101 ע.א. 8123/00 + 7400/00 + 7398/00
תנאי מתלה לשכלול חוזה - נז-275 ע.א. 7286/00
זמן סביר לצורך קיום תנאי מתלה שאי קיומו מהווה עילה לביטול הסכם מכר - נה-170 ע.א. 4999/97
ביטול הסכם מכר עקב אי התקיימותו של תנאי מתלה - נה-170 ע.א. 4999/97
קביעה בהסכם שהוא טעון אישור האורגן הגבוה בהירארכיה של הגוף המתקשר אינו "תנאי מתלה" בהסכם שכבר נקשר אלא שלב בדרך לשכלול החוזה - נג-200 ע.א. 5042/96
השגת רשיון עסק כתנאי מתלה בשכירת מקום לצרכי עסקים - נב-295 ע.א. 8729/96
התייחסות ל"תנאי מפסיק" בעל פה כשקיים שטר מתנה בכתב - נ-107 ע.א. 5997+6002/92
טענה שתנאי מתלה לא נתמלא בתביעה להצהיר על בטלות חוזה מכר מקרקעין - מז-180 ע.א. 3997/91
טענה שתנאי מתלה לא נתמלא בתביעה להצהיר על בטלות חוזה מכר מקרקעין - מז-180 ע.א. 3997/91
קיום תנאי מתלה במתנה - מז-154 ע.א. 1284/92
תנאי מתלה בהסכם - מו-306 ע.א. 200/92
תנאי מפסיק בהסכם לתשלום מזונות לאחר הגירושין עד שהאשה תנשא - מו-70 ע.א. 4946/94
אין להעלות בחוזה טענה של "תנאי מתלה" שאין לו סימוכין בחוזה שבכתב - מה-58 ע.א. 2028/93
תנאי מתלה הוא תנאי שהתקיימותו תלוייה באירוע חיצוני למסגרת החוזה - מד-164 ע.א. 3990/91
פירוש סעיף ב"הסכם ממון" בין בני זוג האם הוא "מתלה" או "מתנה" את ביצוע ההסכם בהסכמת האשה לקבל גט - מד-346 ע.א. 2724/93
מתן אופציה לשוכר נכס לרכוש אותו בתנאי שיעמוד בכל תנאי השכירות, אינו תנאי מתלה אלא תנייה חוזית רגילה שאי קיומה מהווה עילה לביטול חוזה השכירות והאופציה - מד-164 ע.א. 3990/91
מי שמכשיל "תנאי מתלה" בחוזה מנוע מלהסתמך על אי מילוי התנאי כדי לא לעמוד בהתחייבויותיו על פי החוזה - מד-138 ע.א. 4541/91
כאשר דרוש אישור צד ג' לפי הסכם - }מד{ אם צד ג' הוא גוף חיצוני מדובר ב"תנאי מתלה", ואם הוא גוף פנימי מדובר ב"תנאי מוקדם" להסכם - מד-138 ע.א. 4541/91
חוזה התלוי ב"תנאי מתלה" אינו מחייב בדמי תיווך אם לא נתקיים התנאי המתלה - מד-100 ע.א. 2821/91
העובדה שקיום הסכם טעון הסכמת צד שלישי הופכת את ההסכם לחוזה מותלה - מד-130 ע.א. 4804/92
בחוזה מותלה בהסכמת צד ג' צריך מי שמבקש להתנער מהחוזה להוכיח שאין אפשרות לקבל את ההסכמה - מד-130 ע.א. 4804/92
צד המכשיל קיומו של תנאי מתלה בחוזה מנוע מלטעון כי התנאי לא התקיים - מב-28 ע.א. 5559/91
כניסתו לתוקף של חוזה מותנה - מב-131 ע.א. 2419/92
הכרעה בשאלה האם מכירת מחסן היתה מותנית בתנאי מתלה של הסכמת הקבלן - לז-387 ע.א. 1938/90
קיומו של תנאי מתלה של אפשרות פיצול רישום בלשכת רישום המקרקעין בהסכם למכירת דירה - לד-77 ע.א. 742/87
טענה כי תנאי מתלה להסכם הינו השכנת שלום בין בני המשפחה - לב-55 ע.א. 472/86
האם תנאי בהסכם המחייב את המשכיר להשיג רשיון עסק הינו תנאי מתלה - לב-179 ע.א. 189/86
טענה לתנאי מתלה מכללא בנוגע לתשלום פיצויים מוסכמים - ל-291 ע.א. 439/85
טענה לתנאי מתלה חיצוני - }כט{ הפקדת מניות בידי עו"ד שיעבירם רק בהתמלא התנאי - כט-328 ע.א. 635/84
טענה כח העברת מניות בהסכם בכתב הותנתה בתנאי מתלה של חתימה על פרוטוקול - כט-328 ע.א. 635/84
השגת רישום בפנקס הקבלנים כתנאי מתלה בחוזה עפ"י סעיף 27(ב) לחוק החוזים גם כשהענין לא נזכר בחוזה - כז-357 ע.א. 195/84
אי השגת רשיון בניה כתנאי מפסיק בחוזה - כו-42 ע.א. 345/82
מתי השגת רשיונות בניה מהווה תנאי מתלה בחוזה - כה-292 ע.א. 220/83
אי עשיית מאמצים לקיומו של תנאי מתלה מונע מהצד החייב בקיום התנאי להסתמך עליו - כה-292 ע.א. 220/83
פירוש תנאי כתנאי מגביל או כתנאי מפסיק - כג-317 בר"ע 127/84
טענה בדבר קיומו של תנאי מתלה - כב-220 ע.א. 16/80
תנאי מתלה בחוזה - כא-403 ע.א. 464/81
טענה שחוזה תלוי בתנאי מתלה - יז-338 ע.א. 348/79
תנאי מתלה בחוזה - טז-322 ע.א. 383/80
תנאי מתלה בחוזה - טו-116 ע.א. 482+440/79
תנאי מתלה - [יד-226 ע.א. 767/77; יד-355 ע.א. 369/78; ]
תנאי מתלה בהסכם - [יג-226 ע.א. 278/78; יג-319 ע.א. 317/77; יג-590 ע.א. 574/78; ]
תנאי מתלה - יב-507 ע.א. 719/76

תנאי עיקרי/יסודי


ארכה למילוי תנאי רגיל או תנאי יסודי בהסכם - נג-139 ע.א. 2825/97
אין לפסול תניה גורפת הקובעת פיצוי מוסכם בשל הפרה של כל תנאי עיקרי בחוזה מכח סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות) - לא-69 ע.א. 1/84
האם סעיף בהסכם בין מיסדי חברה המחייב את המייסדים לעבוד בחברה הינו תנאי יסודי - כח-261 ע.א. 552/85
תנאי יסודי - }ג{ הפרתו - ג-297 ע.א. 435/68

תנייה גורפת


תניית הפרה בהסכם שהיא "תנייה גורפת" שאין לה תוקף לפי סעיף 6 לחוק התרופות - מב-371 ע.א. 2106/91
תנייה גורפת לעניין פיצוי מוסכם, ללא הבחנה בין "הפרה" לבין "הפרה יסודית" - מב-134 ע.א. 4481/90
אין לפסול תניה גורפת הקובעת פיצוי מוסכם בשל הפרה של כל תנאי עיקרי בחוזה מכח סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות) - לא-69 ע.א. 1/84
הוראות סעיף 6 לחוק החוזים (תרופות) בענין תניה גורפת אינן חלות על תניה בענין פיצויים מוסכמים - כח-5 ע.א. 532/83
האם יש לפסול סעיף כללי בחוזה שכירות בענין זכות המשכיר לפינוי בכל מקרה של הפרה בשל היותו תניה גורפת - }כה{ 41 >כה<
האם סעיף פיצויים מוסכמים הינו תנאי גורף - }כד{ 196 >כד<
תנייה גורפת - }כג{ 42>כג<
פסילת תניה גורפת אינה פוסלת תנאי המופיע גם בנפרד - }כ{ 164, 285 >כ<

תניית פטור


אין משמעות רבה לחתימת ויתור על תביעות מקבלן שנחתמה כתנאי למסירת הדירה לרוכש - ע-61 ע.א. 7396/00 + 7298/00
יש להקפיד במתן תוקף לתניות פטור בחוזים בתחום הדיור - }לט{ 178 >לט<
פירוש תנאי פטור: "כשאינטרס הממשלה מחייב זאת" בחוזה ממשלתי - }כד{ 244 >כד<
טענה לבטלות סעיף פטור בשטר מטען בשל תקנת הצבור ובשל היותו תנאי מגביל - כד-134 ע.א. 685/81
הצורך לטעון בטלות סעיף פטור בכתב התביעה ושאלת נטל ההוכחה - כד-134 ע.א. 685/81
היקף תניית פטור המשחררת מחבות במקרה של רשלנות - כד-338 ע.א. 652/82
תניית פטור השאלה אם היא משחררת גם את צד ג' מחובותיו בגין גרם הפרת הסכם - יד-227 ע.א. 767/77
תניית פטור - [יב-130 ע.א. 659+660/77; יב-269 ע.א. 613/77; ]
פירוש סעיף פטור בחוזה לענין ליקויים בדירות - יב-130 ע.א. 659+660/77
תניית פטור תנאים על כרטיס כניסה - ט-10 ע.א. 285/73
תניית פטור בפוליסת ביטוח, הפוטרת מבטח מאחריות לרשלנות המבוטח - ט-63 ע.א. 418/74
תניית פטור - }ט{ תנאי לאחר עשיית החוזה - ט-10 ע.א. 285/73
תניית פטור - }ט{ הפוטרת צד אחד מאחריות למעשה עוולה שלו - ט-28 ע.א. 492/73
תניית פטור מאחריות בנזיקין - ד-160 ע.א. 493/69

תניית שיפוט


תניית שיפוט ייחודית זרה והפורום הנאות לבירור התביעה - סג-207 רע"א 8998/04
מתן היתר המצאה לחו"ל כאשר קיימת תניית שיפוט המעניקה לבימ"ש בחו"ל סמכות שיפוט - סג-5 ע.א. 4601/02
תניית שיפוט בהסכם - סב-226 בש"א 4709/03
אין לראות בתניית שיפוט תנאי מקפח - סב-238 ע.א. 10740/02
קביעת הפורום הנאות, כאשר קיימת תניית שיפוט - סא-329 רע"א 3144/03
יש להעדיף "תניית שיפוט ייחודית" בחוזה על פני נוחיות "הסמכות המקומית" שנקבעה בחוק - סא-242 רע"א 188/02
ביטול החלטה שלא לכבד תניית שיפוט ייחודית לבימ"ש בברזיל - }סא{ - סא-329 רע"א 3144/03
הצורך לכבד תנייה מוסכמת לשיפוט ייחודי - נו-188 ע.א. 8835/99
עיכוב הליכים על יסוד תניית שיפוט בשטר מטען למרות שהתנייה "כמעט בלתי קריאה" - נא-312 רע"א 4228/97
"תניית שיפוט" בהסכם פתיחת חשבון בבנק כ"תנאי מקפח" - מג-121 בר"ע 5069/93
נפקות תניית שיפוט בחשבונית בהיעדר חתימה של אחד הצדדים - ל-396 רע"א 148/88
סעיף שיפוט בשטר מטען אינו מונע הגשת תביעה עפ"י חוזה תובלה - כה-111 ע.א. 140/83
תנאי שיפוט פירושו - יד-131 ע.א. 9/79
תנאי שיפוט חלותו על "צדדים רחוקים" - יד-131 ע.א. 9/79
עכוב הליכי הוצל"פ כשקיים בהסכם סעיף בוררות - יב-12 בר"ע 183+123/77
סעיף סמכות שיפוט מקומית בחוזה - יב-28 ע.א. 282/77

תקנת הציבור

כללי
הגבלת חופש העיסוק
התחייבות אפוטרופוס
ירושה
פנייה לערכאות וניהול משפט
תנאי מקפח

כללי


תקפו של סעיף בהסכם המונע הגשת תביעות נגד אחד הצדדים, ששילם הנתבע לצד התובע, תמורה עבור הסעיף של "היעדר תביעות" - סח-116 ע.א. 1480/04
אכיפת פסק חוץ ודחיית טענה שהוא נוגד את תקנת הציבור בכך שלא הביא בחשבון את מצב הבטחון בישראל, שהביא לביטול הסכם שירותים לתיירים - סה-196 ע.א. 4949/03
החלטת ביהמ"ש כי עיסקת מכר מקרקעין היתה עיסקת מישכון ולא עיסקת מכר, והפחתת ריבית פיגורים מוסכמת של 8 אחוז לחודש, בהיותה נוגדת את תקנת הציבור - סד-111 ע.א. 3026/03
דחיית טענה כי פסק בוררות המחייב השבה של כסף ששולם עבור מקרקעין "מתחת לשולחן" נוגד את תקנת הציבור - נט-5 רע"א 8442/01
זכותם של הצדדים להורות בהסכם כי הוצאות המימון של ערבות בנקאית לפי חוק המכר יחולו על רוכש הנכס - נה-292 ע.א. 3190/99
דחיית טענה ש"תקנת הציבור" מחייבת ביטול הסכמה כי הכרעה בבוררות תתבסס על בדיקת פוליגרף - נב-50 ע.א. 4027/97
טענה שחוזה מכר מקרקעין מנכסי הווקף אינו חוקי ומנוגד לתקנת הציבור - מז-180 ע.א. 3997/91
תנייה בהסכם שעניינה שיפוי של קנס שיחוייב אחד הצדדים אימתי היא נוגדת את תקנת הציבור ובטלה - מה-37 ע.א. 4387/91
הסכם בו התחייבה אשה בהריון מחוץ לנישואין לשפות את אבי הילד בתביעת מזונות של הילד אם האב יודה באבהותו בטל בשל היותו נוגד את תקנת הציבור - מד-94 ע.א. 5464/93
ביטול חוזה כ"בלתי חוקי" בהיותו נוגד את תקנת הציבור - מד-324 ע.א. 1569/93
ביטול סעיף בחוזה הנוגד את תקנת הציבור - מג-363 ע.א. 3833/93
הסכם בין רופא שיניים לאדם שאינו מורשה לעסוק בכך כהסכם בלתי חוקי הבטל בשל היותו>מא<נוגד את תקנת הציבור - מא-105 ע.א. 581/89
אי מתן תוקף לתניות פטור בהסכם אשראי דוקומנטרי של בנק - מ-249 ע.א. 151/89
ביטול הסכם "בוררות" של ספסרי מטבע בסכסוך "פנימי" - לה-35 ע.א. 661/88
סעיף בהסכם המחייב תשלום תמלוגים עבור פטנט לאחר שהפטנט חדל להיות בתוקף נוגד את תקנת הציבור והינו בטל - לד-168 ע.א. 427/86
קביעת שיעור מס מופחת ע"י בורר כקביעה הנוגדת את תקנת הציבור - לא-277 בר"ע 674+687/86
הסכם בדבר התפטרות מהכנסת - טז-85 בג"צ 501/80
-תקנת הציבור טז-69 ע.א. 708/79
טענה שהתחייבות בהסכם נוגדת את תקנת הצבור - יב-317 ע.א. 566/77
ביטול כשההסכם נוגד את תקנת הציבור - יא-354 ע.א. 614+625/76

הגבלת חופש העיסוק


הסכם שיווק בלעדי של מוצר מסויים לתקופה קצובה של 5 שנים אינו עומד בסתירה לתקנת הציבור - מג-365 ע.א. 1432/90
שאלת בטלותו של סעיף בהסכם לפירוק שותפות המגביל את חופש העיסוק מחמת היותו סותר את תקנת הציבור - לח-86 ע.א. 646/89
הסכם בין עובד ומעביד האוסר על העובד עיסוק במקצועו של המעביד במשך מספר שנים - לו-360 ע.א. 1371/90
פסילת סעיף בתקנות "אגד" האוסר על חברים שהגיעו לגיל פרישה לעבוד בחברה אחרת - לה-196 ע.א. 157/88
מתי יבוטל סעיף המגביל את חופש העיסוק - לה-196 ע.א. 157/88
תקפותה של התחייבות חוזית המגבילה באופן גורף את חופש העיסוק לאחר הפסקת העבודה - ל-135 רע"א 384/87

התחייבות אפוטרופוס


התחייבות אפוטרופטוס של חסוי שעסקה שחתם תאושר ע""י ביהמ"ש פסולה - כט-83 ע.א. 614/84
התחייבות אפוטרופוס של חסוי להמליץ על ביצוע הסכם בשל הנסיבות,פסולה - כט-83 ע.א. 614/84

ירושה


מתי תנאי בצוואה לפיו יורש הפונה לבימ"ש כנגד הצוואה יסולק מן הירושה בטל בשל היותו נוגד את תקנת הציבור - לג-226 ע.א. 245/85
מתי תנאי בצוואה הנוגד את תקנת הציבור הינו בטל - לג-226 ע.א. 245/85
האם המונח "בלתי חוקי" בחוק הירושה כולל גם הוראה הנוגדת את תקנת הציבור - לג-226 ע.א. 245/85

פנייה לערכאות וניהול משפט


תקפו של סעיף בהסכם המונע הגשת תביעות נגד אחד הצדדים, ששילם הנתבע לצד התובע, תמורה עבור הסעיף של "היעדר תביעות" - סח-116 ע.א. 1480/04
פירוש "תנייה מקפחת" בהסכם בוררות המגבילה את הגישה לערכאות - נח-266 רע"א 6450/01
הסכמה דיונית בין יורשים בדבר קיום צוואה ובו בעת הסכמה לתקיפת כשרות הצוואה בעתיד סותרת את תקנת הציבור והיא פסולה - מג-203 ע.א. 1393/92
מתי תנאי בצוואה לפיו יורש הפונה לבימ"ש כנגד הצוואה יסולק מן הירושה בטל בשל היותו נוגד את תקנת הציבור - לג-226 ע.א. 245/85
מתי הסכם בין הצדדים בעניין ניהול משפט וסטייה מדיני הראיות ידחה ע"י ביהמ"ש בשל פגיעה בתקנת הציבור - לא-50 ע.א. 61/84
שלילת תרופה חוזית מטעמים שבתקנת הצבור - ד-275 ע.א. 609/68

תנאי מקפח


סעיף מקפח בחוזה - סט-357 ע.א. 2761/06
אימתי ניתן לראות בתניית שיפוט ייחודית "תנאי מקפח" לפי חוק החוזים האחידים - סא-242 רע"א 188/02
תנאי מקפח בוויתור על תביעה בגין ליקויי בנייה בדירה, כדי לקבל מחברת הבנייה אישור להעברת הדירה לקונה - ס-163 ע.א. 8265/96
הכרזה על בטלות סעיפים בתקנון אגודה השוללים פיצויי פרישה ותשלומי פנסיה של חבר שהוצא מהאגודה במשפט חברים כתנאים מקפחים בחוזה אחיד או כסעיפים בחוזה הנוגדים את תקנת הציבור - נ-379 ע.א. 1795+1831/93
רשות להתגונן בטענה כי תנאי מסויים בהסכם ערבות לבנק הוא תנאי מקפח - מד-139 ע.א. 4541/91
נטל הראייה בדבר קיום יסודותיו של סעיף 3 לחוק החוזים להיות התנאי מקפח מוטל על מי שטוען זאת - מג-37 ע.א. 5468+5471/91
"תניית שיפוט" בהסכם פתיחת חשבון בבנק כ"תנאי מקפח" - מג-121 בר"ע 5069/93
חיוב חברה קדישא לרשום על מצבת קבורה שם בלועזית וקביעה שהתנאי בהסכם השולל זכות זר הינו תנאי מקפח ונוגד את תקנת הציבור - לט-388 ע.א. 294/91
בטלותו של סעיף בפוליסת הביטוח ששלל את החבות בגין פעולות איבה - לה-386 ע.א. 420/83
פסילת סעיף בחוזה המקנה לקבלן שיקול דעת מוחלט בקביעת הרכוש המשותף - כב-202 ע.א. 213/80

תרמית

כללי
העלאת הטענה והוכחתה
זיוף
מצג שווא

כללי


שלושת היסודות המרכיבים את ההגדרה "בכוונת מרמה" לעניין הפטר חברת ביטוח מתשלום בגין אירוע ביטוחי - נא-299 רע"א 230/98
במכירת זכויות במקרקעין - לז-346 ע.א. 682/88
טענת אב שחתם בו זמנית על שני הסכמים עם בנו וכלתו להעברת משק כי לא היה מודע לכך שההסכם השני ביטל סעיפים בהסכם הראשון - לה-199 ע.א. 148/88
טענה כי סעיף בהסכם שונה ללא ידיעת אחד הצדדים במהלך החלפת טיוטות בין עוה"ד - לה-54 ע.א. 677/87
ביטול חיוב של ערב שחתימתו על הסכם הושגה ממנו בתרמית - לב-72 ע.א. 192/86
ביטול הסכם שנחתם ע"י אישה זקנה עקב תרמית ביחס לשוויו של הבית למגוריה העתידיים ולאפשרות החרמת הבית בעתיד - כט-360 ע.א. 638/84
חיוב בתשלום עבור עבודה שבוצעה בפועל למרות שהוגשו חשבונות הנגועים במרמה - כו-276 ע.א. 716/82
טענה כי מסמך הנלווה להסכם נעשה בתרמית - כה-364 ע.א. 460/83
טענת מרמה - טו-322 ע.א. 682+691/79
ניסוח בשפה שאינה מובנת לאחד הצדדים - ו-133 ע.א. 127/71
טענת תרמית בחוזה - ד-222 ע.א. 379/69
חוזה המבוסס על תרמית - א-45 ע.א. 253/66

העלאת הטענה והוכחתה


רמת ההוכחה הנדרשת לגבי טענות מרמה - לה-164 ע.א. 624/88
נטל ההוכחה כשמועלית טענת תרמית - לה-388 ע.א. 681/88
טענה שמסמכים נחתמו על החלק שאושרה ע"י גרפולוג ונשללה ע"י מי שחתם על המסמך - לד-106 ע.א. 475/87
מתן רשות להתגונן בטענה של תרמית ע"י יבואן וחברה זרה - לב-205 ע.א. 9/88
הצורך לפרט בכתב התביעה את העובדות כאשר טוענים טענת תרמית - לב-264 ע.א. 518/86
טענות על מרמה וזיוף חתימה בכתב ערבות ושאלת נטל הראיה - כו-162 ע.א. 585/83
טענת תרמית לא תועלה ע"י שופט מיוזמתו אם הצדדים לא מעלים זאת - כה-375 ע.א. 744/81

זיוף


הכרזה על ביטול חוזה כבלתי צודק כאשר רוכש דירה נשאר חייב סכום פעוט על חשבון הדירה ותביעת הביטול היתה נגועה בחוסר תום לב - נו-194 ע.א. 3694/99
דחיית תביעה שעניינה תרמית וזיוף של יפוי כח - לז-120 ע.א. 373/89
טענות על מרמה וזיוף חתימה בכתב ערבות ושאלת נטל הראיה - כו-162 ע.א. 585/83

מצג שווא


ד10 קביעת עלות שינויים ותוספות בדירה על דרך של אומדן כאשר עלות זו לא הוכחה - מ-233 ע.א. 202/89
טענת הורים שהעבירו נכס לילדיהם כי ההעברה נעשתה במרמה ומצג שוא - כו-106 ע.א. 327/83
יצירת מצג של מכירת דירה יחד עם מחסן בעת המו"מ כאשר בחוזה המכירה לא נזכר המחסן - כה-23 ע.א. 481/81
בקשה לצו מניעה נגד הבנק שלא יפרע מכתב אשראי דוקומנטרי בטענות של מרמה ומצג שווא - כה-87 בר"ע 646/84
מצג שווא - }יג{ בחוזה שנכרת לפני חוק החוזים - יג-158 ע.א. 259/77
מצג שווא במכירת מקרקעין - יא-266 ע.א. 524/75